建筑網(wǎng)絡(luò)承攬施工協(xié)議

建筑網(wǎng)絡(luò)承攬施工協(xié)議合同編號：__________建筑網(wǎng)絡(luò)承攬施工協(xié)議單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：__________________鑒于委托方與承攬方均具有獨立法人資格，且委托方有意向?qū)⒛辰ㄖW(wǎng)絡(luò)項目的施工任務(wù)承攬給承攬方，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以便共同遵守。一、工程概述1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：____________________1.5工程預(yù)算：____________________1.6工程周期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、承攬范圍及要求2.1承攬方應(yīng)按委托方的要求，完成本協(xié)議約定的工程內(nèi)容。2.2承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。2.3承攬方應(yīng)保證工程質(zhì)量，確保工程安全，不得出現(xiàn)安全事故。2.4承攬方應(yīng)按約定的工期完成工程，如有延期，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.5承攬方應(yīng)承擔(dān)工程過程中產(chǎn)生的所有費用，包括但不限于材料費、人工費、設(shè)備費等。三、合同價款及支付3.1委托方與承攬方經(jīng)協(xié)商一致，確定本工程的合同價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。3.2委托方應(yīng)按下列付款方式向承攬方支付合同價款：（1）合同簽訂后__天內(nèi)，委托方向承攬方支付合同總價款的__%；（2）工程進(jìn)度達(dá)到__%時，委托方向承攬方支付合同總價款的__%；（3）工程驗收合格后，委托方向承攬方支付合同總價款的__%。3.3承攬方開具正規(guī)發(fā)票，委托方按約定時間支付合同價款。四、工程質(zhì)量及驗收4.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家及地方相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2工程驗收分為初驗和終驗，初驗由委托方、承攬方共同進(jìn)行，終驗由委托方組織相關(guān)單位進(jìn)行。4.3承攬方應(yīng)在工程驗收合格后__天內(nèi)，向委托方提交完整的工程資料，包括施工圖紙、驗收報告、質(zhì)保書等。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為合同總價款的__%。5.2承攬方未按約定工期完成工程的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付違約金，違約金為合同總價款的__%。六、爭議解決6.1對于本協(xié)議的解釋或履行發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交我國有管轄權(quán)的人民法院解決。七、其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議未盡事宜，可另行協(xié)商補充。甲方（委托方）：______________乙方（承攬方）：______________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.施工方案及施工組織設(shè)計3.工程預(yù)算書4.工程進(jìn)度計劃5.施工合同專用條款6.施工合同通用條款7.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法8.工程保修書9.施工許可證10.其他與工程相關(guān)的文件和資料二、違約行為及認(rèn)定：1.委托方未按約定時間支付合同價款，認(rèn)定為違約行為。2.承攬方未按約定工期完成工程，認(rèn)定為違約行為。3.工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)定為違約行為。4.雙方未按約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行，認(rèn)定為違約行為。5.其他違反本協(xié)議約定的行為，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.委托方：指承擔(dān)工程項目的甲方，負(fù)責(zé)制定工程要求、支付工程價款等。2.承攬方：指承擔(dān)工程施工的乙方，負(fù)責(zé)完成工程、提交工程資料等。3.合同價款：指雙方約定的工程總造價。4.工程驗收：指對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等方面進(jìn)行的檢查、評定和認(rèn)可。5.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金。6.工程保修：指承攬方在工程驗收合格后，對工程進(jìn)行的保修服務(wù)。7.其他法律名詞及解釋見本協(xié)議相關(guān)條款。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工程進(jìn)度計劃，承攬方采取措施加快工程進(jìn)度。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：委托方及時提出質(zhì)量問題，承攬方按要求進(jìn)行整改。3.支付糾紛：解決辦法：雙方按照本協(xié)議約定的付款方式及時支付合同價款。4.工程變更：解決辦法：雙方協(xié)商一致后，簽訂變更協(xié)議，調(diào)整合同價款和工程內(nèi)容。5.爭議解決：解決辦法：雙方通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.建筑網(wǎng)絡(luò)項目的施工任務(wù)承攬。2.