2025用電隱患整改工程施工合同書線路整改施工合同

?合同編號：甲方（供電方）：地址：聯(lián)系方式：乙方（施工方）：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方存在用電隱患，為了確保電力供應安全，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：2025用電隱患整改工程施工合同書線路整改施工合同1.2工程地點：1.3工程內(nèi)容：乙方按照甲方提供的用電隱患整改方案，對甲方的電力設施進行整改，確保用電安全。二、合同價格2.1本工程合同總價為人民幣元（大寫：元整），包括但不限于材料費、人工費、交通費等。2.2乙方在施工過程中，如遇特殊情況需增加費用，應提前向甲方報告，經(jīng)甲方同意后方可增加。三、合同履行3.1甲方應在本合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向乙方支付合同總價款的50%作為預付款。3.2乙方應在接到預付款后，按照約定的工期開始施工。3.3乙方應按照約定的標準和質(zhì)量完成施工，并對施工過程中的安全負責。3.4甲方應按照約定的時間支付剩余的50%合同總價款。四、違約責任4.1如乙方未能按照約定的工期完成施工，甲方有權(quán)按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計算方式為：合同總價款的1%乘以逾期天數(shù)。4.2如甲方未能按照約定的時間支付合同價款，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工，并有權(quán)要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金計算方式同上。五、爭議解決5.1對于因履行本合同而產(chǎn)生的任何爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（供電方）：乙方（施工方）：簽訂日期：注意事項及解決辦法：1.合同的簽訂和履行應嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保合同的合法性、有效性。解決辦法：雙方應仔細審查合同內(nèi)容，確保不違反國家法律法規(guī)，必要時可咨詢專業(yè)法律人士。2.合同價款的支付和收取應符合合同約定，如有爭議應按約定解決。解決辦法：雙方應明確支付和收取合同價款的時間、方式，并在合同中予以約定。如發(fā)生爭議，應協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向人民法院提起訴訟。3.乙方應按照約定的標準和質(zhì)量完成施工，如未能按照約定完成施工，甲方有權(quán)要求乙方承擔違約責任。解決辦法：乙方應嚴格按照約定的標準和質(zhì)量完成施工，如有特殊情況導致無法按約定完成施工，應及時與甲方溝通，尋求延期或調(diào)整合同內(nèi)容的解決方案。4.甲方應按照約定的時間支付合同價款，如未能按照約定支付，乙方有權(quán)拒絕繼續(xù)施工。解決辦法：甲方應按照約定的時間支付合同價款，如有特殊情況導致無法按約定支付，應及時與乙方溝通，尋求延期支付的解決方案。5.雙方在履行合同過程中應遵守合同保密條款，不得泄露對方的商業(yè)秘密和個人信息。解決辦法：雙方應嚴格遵守合同保密條款，如發(fā)生泄露，應立即采取措施停止泄露行為，并賠償對方造成的損失。涉及到的法律名詞及名詞解釋：1.供電方：指提供電力服務的法人或其他組織。2.施工方：指承擔電力設施整改施工的法人或其他組織。3.用電隱患：指在電力使用過程中可能造成人身傷害、財產(chǎn)損失或影響電力設施正常運行的安全隱患。4.合同總價款：指雙方約定的完成本合同工程所需支付的全部費用。5.違約金：指一方未履行合同約定的義務，應向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。6.工期：指乙方完成本合同工程所需的時間。7.補充協(xié)議：指對本合同未盡事宜進行補充約定的協(xié)議。8.人民法院：指具有管轄權(quán)的人民法院，根據(jù)我國《民事訴訟法》的規(guī)定，合同糾紛案件由被告所在地或者合同履行地人民法院管轄。應用場合：1.適用于甲方（供電方）與乙方（施工方）之間就用電隱患整改工程施工達成的一致協(xié)議。2.適用于對現(xiàn)有電力設施進行整改，以提高用電安全性的各類工程。補充條款：1.工程變更：如因設計或其他原因?qū)е鹿こ套兏p方應簽訂補充協(xié)議，就變更內(nèi)容、工期、費用等進行約定。2.不可抗力：因不可抗力導致工程無法按約定完成，雙方應協(xié)商解決，可根據(jù)實際情況調(diào)整工期或費用。3.保險：乙方應購買工程保險，確保工程在施工期間的安全。如乙方未購買保險，甲方有權(quán)要求乙方承擔產(chǎn)生的損失。4.環(huán)境保護：乙方在施工過程中應遵守相關(guān)環(huán)境保護法規(guī)，確保工程對環(huán)境的影響降至最低。如乙方違反環(huán)境保護法規(guī)，甲方有權(quán)要求乙方承擔產(chǎn)生的損失。5.工程驗收：工程完成后，乙方應按照約定進行自檢、甲方驗收。如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行