建筑范例工程施工合同范例

建筑范例工程施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

合同簽訂雙方：

甲方（發(fā)包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鑒于甲方需要將其位于____________________的建筑物（以下簡稱“工程”）的建設施工任務委托乙方進行，乙方愿意接受甲方的委托，雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程規(guī)模：____________________

4.工程內容：____________________

5.工程投資：____________________

二、合同工期

1.合同工期自合同簽訂之日起，共計____________________個月。

2.乙方應在合同工期內完成工程，如因不可抗力或其他特殊原因導致工期延誤，應經甲方書面同意，并按照實際延誤時間順延工期。

三、工程款項

1.甲方應按照合同約定，在工程進度達到約定節(jié)點時，向乙方支付工程進度款。

2.工程竣工后，乙方應向甲方提交工程結算報告，甲方應在收到結算報告后____________________個工作日內對結算報告進行審核，并支付工程竣工結算款。

3.甲方應按照合同約定，支付乙方____________________%的預付款。

4.甲方應按照合同約定，支付乙方____________________%的進度款。

5.甲方應按照合同約定，支付乙方____________________%的竣工結算款。

四、工程質量

1.乙方應按照國家現(xiàn)行施工質量標準，對工程進行施工，確保工程質量達到約定要求。

2.甲方有權對工程進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即整改。

3.工程質量驗收合格后，甲方應在____________________個工作日內出具驗收報告。

五、安全生產

1.乙方應嚴格按照國家安全生產法律法規(guī)，加強施工現(xiàn)場安全管理，確保安全生產。

2.乙方應建立健全安全生產管理制度，定期對施工現(xiàn)場進行安全生產檢查。

3.乙方應確保施工現(xiàn)場的安全生產設施、設備齊全有效。

六、違約責任

1.乙方未按合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

2.甲方未按合同約定支付工程款項，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔違約責任。

3.雙方因違約導致合同解除的，應承擔相應的法律責任。

七、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

1.工程設計圖紙

2.工程施工圖

3.施工組織設計

4.質量保證書

5.安全生產保證書

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

代表人（簽字）：____________________

代表人（簽字）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同簽訂雙方：

甲方（發(fā)包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

第三方（監(jiān)理方）：____________________

鑒于甲方需要將其位于____________________的建筑物（以下簡稱“工程”）的建設施工任務委托乙方進行，為確保工程質量、安全、進度和投資效益，甲方決定引入第三方監(jiān)理方對工程進行全程監(jiān)理，乙方愿意接受甲方的委托，第三方愿意接受甲方的委托，三方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.工程名稱：____________________

2.工程地點：____________________

3.工程規(guī)模：____________________

4.工程內容：____________________

5.工程投資：____________________

二、合同工期

1.合同工期自合同簽訂之日起，共計____________________個月。

2.乙方應在合同工期內完成工程，如因不可抗力或其他特殊原因導致工期延誤，應經甲方書面同意，并按照實際延誤時間順延工期。

三、工程款項

1.甲方應按照合同約定，在工程進度達到約定節(jié)點時，向乙方支付工程進度款。

2.工程竣工后，乙方應向甲方提交工程結算報告，甲方應在收到結算報告后____________________個工作日內對結算報告進行審核，并支付工程竣工結算款。

3.甲方應按照合同約定，支付乙方____________________%的預付款。

4.甲方應按照合同約定，支付乙方____________________%的進度款。

5.甲方應按照合同約定，支付乙方____________________%的竣工結算款。

四、第三方監(jiān)理職責與權利

1.第三方監(jiān)理方應對工程進行全面、全過程監(jiān)理，確保工程質量、安全、進度和投資效益。

2.第三方監(jiān)理方有權對乙方施工過程進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質量問題或安全隱患，應及時通知乙方整改。

3.第三方監(jiān)理方有權對工程進度、成本、質量、安全等方面進行審核，并提出合理化建議。

4.第三方監(jiān)理方有權對乙方提出的問題進行調查核實，并要求乙方提供相關資料。

五、甲方權益保障

1.甲方有權要求乙方按照合同約定，確保工程質量、安全、進度和投資效益。

2.甲方有權對乙方施工過程進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，有權要求乙方改正。

3.甲方有權對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題進行協(xié)調處理，確保工程順利進行。

4.甲方有權對乙方施工過程中的成本、進度、質量、安全等方面進行審核，并提出合理化建議。

六、乙方違約及限制條款

1.乙方未按合同約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

2.乙方未按合同約定支付工程款項，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

3.乙方在施工過程中出現(xiàn)重大質量問題或安全事故，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應責任。

4.乙方在施工過程中違反國家法律法規(guī)，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應責任。

5.乙方在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)乙方存在欺詐、惡意違約等行為，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應責任。

七、爭議解決

1.三方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

2.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份。

第三方介入的意義和目的：

1.確保工程質量、安全、進度和投資效益。

2.提高工程施工管理水平，降低施工風險。

3.促進工程施工各方的協(xié)作，提高工程整體效益。

甲方為主導的目的和意義：

1.保障甲方權益，確保工程質量、安全、進度和投資效益。

2.提高甲方在工程施工過程中的話語權，確保工程順利進行。

3.降低甲方施工風險，提高甲方在工程施工過程中的管理能力。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同簽訂雙方：

甲方（項目業(yè)主）：____________________

乙方（施工單位）：____________________

第三方（監(jiān)理單位）：____________________

鑒于甲方擬將其位于____________________的項目（以下簡稱“項目”）的建設施工任務委托乙方進行，為確保項目施工質量、安全、進度和投資效益，甲方決定引入第三方監(jiān)理單位對項目進行全程監(jiān)理，乙方愿意接受甲方的委托，第三方愿意接受甲方的委托，三方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.項目名稱：____________________

2.項目地點：____________________

3.項目規(guī)模：____________________

4.項目內容：____________________

5.項目投資：____________________

二、合同工期

1.合同工期自合同簽訂之日起，共計____________________個月。

2.乙方應在合同工期內完成項目施工，如因不可抗力或其他特殊原因導致工期延誤，應經甲方書面同意，并按照實際延誤時間順延工期。

三、工程款項

1.甲方應按照合同約定，在項目進度達到約定節(jié)點時，向乙方支付工程進度款。

2.項目竣工后，乙方應向甲方提交項目結算報告，甲方應在收到結算報告后____________________個工作日內對結算報告進行審核，并支付項目竣工結算款。

3.甲方應按照合同約定，支付乙方____________________%的預付款。

4.甲方應按照合同約定，支付乙方____________________%的進度款。

5.甲方應按照合同約定，支付乙方____________________%的竣工結算款。

四、第三方監(jiān)理職責與權利

1.第三方監(jiān)理單位應對項目進行全面、全過程監(jiān)理，確保項目施工質量、安全、進度和投資效益。

2.第三方監(jiān)理單位有權對乙方施工過程進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質量問題或安全隱患，應及時通知乙方整改。

3.第三方監(jiān)理單位有權對項目進度、成本、質量、安全等方面進行審核，并提出合理化建議。

4.第三方監(jiān)理單位有權對乙方提出的問題進行調查核實，并要求乙方提供相關資料。

五、乙方權益保障

1.乙方有權要求甲方按照合同約定，按時支付工程進度款和竣工結算款。

2.乙方有權要求甲方提供必要的施工條件，包括但不限于施工圖紙、材料供應、現(xiàn)場協(xié)調等。

3.乙方有權在施工過程中對工程質量、安全、進度等方面進行自我管理，并有權要求甲方配合。

4.乙方有權在施工過程中因不可抗力等原因導致工期延誤時，要求甲方進行工期順延。

六、甲方違約及限制條款

1.甲方未按合同約定支付工程款項，乙方有權暫停施工，并要求甲方承擔違約責任。

2.甲方未按合同約定提供施工條件，導致乙方無法正常施工，乙方有權要求甲方承擔相應責任。

3.甲方在施工過程中提出不合理要求，導致乙方成本增加或工期延誤，甲方應承擔相應責任。

4.甲方在施工過程中違反合同約定，乙方有權要求甲方進行整改，并承擔相應責任。

七、爭議解決

1.三方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

2.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

3.本合同一式三份，甲乙雙方及第三方各執(zhí)一份。

乙方為主導的目的和意義：

乙方作為施工單位，其權益在合同中得到了充分保障