廠房水電施工合同：建材行業(yè)篇

廠房水電施工合同：建材行業(yè)篇合同編號：__________鑒于甲方為進行生產(chǎn)經(jīng)營需要，對廠房進行水電施工，乙方具有水電施工資質(zhì)和經(jīng)驗，自愿為甲方提供廠房水電施工服務。為明確雙方的權利和義務，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：_____________________1.2工程地點：_____________________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于水電線路改造、設備安裝、管道鋪設、照明系統(tǒng)安裝等。1.4工程質(zhì)量標準：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方的要求。第二條雙方義務2.1甲方義務（1）提供合法的施工場地，保證乙方施工人員的安全。（2）按照合同約定支付工程款。（3）協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)，包括但不限于臨時用電、用水等。（4）提供施工所需的相關資料，包括但不限于平面布局圖、水電施工圖等。2.2乙方義務（1）按照合同約定的工期完成施工。（2）按照合同約定的質(zhì)量標準進行施工，確保工程安全。（3）負責施工過程中的廢棄物清理，確保施工場地整潔。（4）負責施工人員的培訓和管理，確保施工人員具備相應的技能和資質(zhì)。第三條合同價格3.1本工程合同總價款為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：_________元。3.2乙方報價包括但不限于施工材料、設備購置費、人工費、管理費、利潤等。3.3合同價款支付方式：（1）甲方支付乙方工程預付款人民幣（大寫）：________元整（小寫）：_________元。（2）工程驗收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。第四條工期4.1合同約定的工期為____個月。4.2乙方如因自身原因?qū)е鹿て谘诱`，應承擔相應的違約責任。4.3甲方如因特殊原因?qū)е鹿て谘诱`，應與乙方協(xié)商，并支付乙方相應的工程延期費用。第五條質(zhì)量保修5.1乙方對所施工的工程質(zhì)量負責，保修期限為____年。5.2在保修期限內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應及時予以修復，并承擔修復費用。第六條違約責任6.1乙方如未按照合同約定的質(zhì)量標準、工期完成施工，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總價款的____%。6.2甲方如未按照合同約定支付工程款，乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付逾期付款的違約金，違約金為應付款項的____%。第七條爭議解決7.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完合同價款之日終止。甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________代表（簽名）：_______________代表（簽名）：_______________簽訂日期：________________一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照復印件2.乙方水電施工資質(zhì)證書復印件3.施工圖紙及設計說明4.施工方案及施工進度計劃5.工程質(zhì)量標準及驗收規(guī)范6.施工安全防護措施方案7.施工人員身份證復印件及資格證書復印件8.相關材料和設備的產(chǎn)品合格證書及檢驗報告9.工程款項支付憑證10.質(zhì)量保修書二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定的質(zhì)量標準、工期完成施工，視為違約。2.乙方施工過程中出現(xiàn)安全事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失，視為違約。3.乙方施工過程中違反國家相關法律法規(guī)，造成行政處罰或刑事責任，視為違約。4.甲方未按照合同約定支付工程款，視為違約。5.甲方提供虛假資料、隱瞞重要信息，導致工程損失，視為違約。6.甲方未履行合同約定的配合義務，導致工程延期或其他損失，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的甲方當事人，即廠房水電施工的委托方。2.乙方：指合同中的乙方當事人，即廠房水電施工的承攬方。3.工程驗收：指工程完成后，甲方對工程質(zhì)量、安全、進度等方面的檢查、評估和確認。4.質(zhì)量保修：指乙方對所施工工程在保修期限內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題負責修復，并承擔相應費用。5.違約金：指一方違反合同約定，應向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。6.工期延誤：指合同約定的工期未能按時完成，導致工程延期。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工過程中出現(xiàn)設計變更，導致工程款支付糾紛：雙方應及時溝通，按照實際情況和合同約定進行調(diào)整，重新簽訂補充協(xié)議。2.施工過程中出現(xiàn)安全事故：乙方應立即啟動應急預案，采取有效措施防止事故擴大，并及時報告甲方。甲方應協(xié)助乙方處理安全事故，按照實際情況和合同約定承擔相應責任。3.甲方未按照約定支付工程款：乙方有權拒絕繼續(xù)施工，并要求甲方支付逾期付款的違約金。雙方也可協(xié)商延期支付，并簽訂延期協(xié)議。4.施工進度受到影響，導致工期延誤：雙方應協(xié)商一致，根據(jù)實際情況和合同約定，采取措施加快施工進度。如確