2025年led電子顯示屏工程承攬合同（4篇）

2025年led電子顯示屏工程承攬合同甲方：（公司名稱）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）聯(lián)系電話：（甲方聯(lián)系電話）傳真：（傳真號碼）乙方：（公司名稱）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）聯(lián)系電話：（乙方聯(lián)系電話）傳真：（傳真號碼）鑒于雙方遵循平等、自愿、公平及誠信原則，就乙方承包甲方____年LED電子顯示屏工程事宜，特此訂立本合同。一、項目概述1.1甲方授權乙方承包所述工程，項目詳細信息如下：（詳細描述項目需求、規(guī)模、技術要求等）1.2工程位置：（工程所在地）1.3工期安排：起始于（具體日期），預計終止于（具體日期），總工期為（具體工期）。1.4工程費用：總費用為（具體費用），由甲方支付給乙方。二、乙方責任與義務2.1乙方保證依據甲方提供的工程要求和技術規(guī)范執(zhí)行設計、制作、安裝、調試等，確保工程質量符合國家規(guī)定及甲方標準。2.2乙方需按時提交相關文件，包括但不限于設計方案、施工圖紙、材料清單等。2.3乙方承諾使用符合國家標準的材料和設備，并提供相應的合法合規(guī)證書和質量保證書。2.4如乙方未能按期完成工程，將承擔由此產生的所有責任和賠償。2.5工程竣工后，乙方提供質量保修服務，對因乙方原因造成的質量問題，乙方負責免費維修或更換。三、甲方責任與義務3.1甲方需提供詳細的工程要求和規(guī)范，并配合乙方的施工和安裝工作。3.2甲方應按約定時間支付工程款項，具體支付方式和時間由雙方協(xié)商確定。3.3甲方需確保施工場地的安全，提供必要的安全設施和保護措施。四、合同變更與解除4.1合同生效后，任何一方欲變更內容，應書面通知對方并經雙方協(xié)商一致，簽訂變更協(xié)議。4.2如因不可抗力導致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同，需提前書面通知對方。五、違約責任5.1若乙方未按約定完成工程或質量不達標，甲方有權扣除部分或全部工程款項，并要求乙方承擔相關責任和賠償。5.2若甲方未按時支付工程款項，乙方有權暫停工程，并要求甲方支付逾期費用。六、保密條款6.1雙方應保守涉及的商業(yè)秘密和技術資料，未經對方書面同意，不得向第三方披露。八、爭議解決8.1因執(zhí)行本合同產生的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商無果，任何一方可向有管轄權的法院提起訴訟。本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（公司蓋章）：乙方（公司蓋章）：簽字：（法定代表人簽字）簽字：（法定代表人簽字）日期：日期：2025年led電子顯示屏工程承攬合同（二）一、承包方（甲方）：【公司名稱】地址：【公司地址】聯(lián)系電話：【聯(lián)系電話】發(fā)包方（乙方）：【公司名稱】地址：【公司地址】聯(lián)系電話：【聯(lián)系電話】二、甲方同意接受乙方的委托，承擔LED電子顯示屏工程的施工任務，并確保按照合同規(guī)定的內容和時間表執(zhí)行。三、乙方有責任提供必要的工程圖紙、資金等支持，以保證工程的順利進行。四、合同總金額為【金額】，工程款項將通過雙方商定的分期付款方式進行支付。五、甲方需組織專業(yè)人員進行施工，保證施工質量符合合同標準，確保工程按進度完成。六、工程完工后，甲方需進行工程驗收，以確認工程達到乙方的要求，保證工程的正常運行和使用。七、本合同自雙方簽字之日起生效，至工程竣工驗收之日止。八、如遇不可抗力因素導致工程延誤或無法完成，雙方應進行協(xié)商解決，并及時通知對方，以便采取相應措施。九、本合同共兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。據此，雙方在本合同上簽字并加蓋公司公章，以示同意。承包方（甲方）：發(fā)包方（乙方）：簽字：簽字：日期：日期：2025年led電子顯示屏工程承攬合同（三）甲方（承包方）：____地址：____聯(lián)系人：____電話：____電子郵件：____乙方（承包方）：____地址：____聯(lián)系人：____電話：____電子郵件：____鑒于甲乙雙方就LED電子顯示屏工程承攬事項經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，并依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，特訂立本合同：一、合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在LED電子顯示屏工程承攬過程中的權利與義務，確保項目順利完成。二、項目概況1.項目名稱：LED電子顯示屏工程2.工程地點：____3.工程范圍：____4.工期：____5.工程預算：____三、乙方權利義務1.負責項目設計、施工、調試等工作，并確保工程質量符合合同約定及國家相關標準；2.按合同約定的工期完成工程，并保障工程進度；3.確保施工現(xiàn)場安全，采取必要的安全防護措施，保護工人安全；4.合理選擇并采購必要的建設材料和設備，妥善保管；5.合理使用施工材料和設備，節(jié)約用料；6.配合甲方進行工程監(jiān)測、驗收；7.遇工程難題或變更，及時與甲方溝通并尋求解決方案；8.在合同期限內提供工程保修服務。四、甲方權利義務1.向乙方提供項目概況、設計圖紙等相關文件資料；2.支付工程款項；3.對乙方施工進行監(jiān)督管理，提出質量和進度要求；4.對乙方提供的材料、設備進行驗收；5.協(xié)助乙方解決施工過程中的問題；6.工程驗收合格后，按合同約定支付尾款；7.在合同期限內提供項目保修服務。五、合同價款及支付方式1.合同價款：人民幣____元（大寫：____）；2.預付款：甲方自合同簽訂之日起，支付合同價款的____作為預付款；3.進度款：甲方根據工程進度支付相應款項，支付比例為____；4.尾款：工程完工并驗收合格后，甲方在____支付剩余合同價款。六、違約責任1.甲方原因導致工程延期或質量問題的，應支付乙方延期違約金和質量損失賠償；2.乙方原因導致工程延期或質量問題的，應支付甲方違約金和質量損失賠償；3.任何一方未履行合同義務并給對方造成經濟損失的，應承擔賠償責任。七、保密條款1.雙方應對合同履行過程中了解到的商業(yè)秘密、技術秘密及其他保密信息予以保密，不得泄露給第三方；2.保密期限：本合同終止后____內，雙方仍需承擔保密責任。八、合同變更1.本合同的修改、補充及附件的增刪，須經雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出；2.經雙方協(xié)商一致的合同變更，具有與原合同同等的法律效力。九、爭議解決1.本合同的訂立、執(zhí)行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律；2.雙方發(fā)生爭議時，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。十、合同生效與履行1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；3.合同履行地為合同簽訂地。甲方（承包方）：簽字：日期：乙方（承包方）：簽字：日期：2025年led電子顯示屏工程承攬合同（四）為更加嚴謹?shù)匾?guī)范LED電子顯示屏工程的承包協(xié)作，確保項目順利進行及雙方權益的充分保障，雙方經一致協(xié)商，現(xiàn)就LED電子顯示屏工程的承包事宜確立如下協(xié)議：一、項目名稱與承包范圍1.1項目名稱：LED電子顯示屏工程。1.2承包范圍：本協(xié)議涵蓋LED電子顯示屏工程的設計、制造、安裝、調試及維護等全程服務。二、合作方式與時間規(guī)劃2.1合作模式：雙方采取委托承包的方式，委托方為承包方提供項目相關資料及支持。2.2時間規(guī)劃：自合同簽署之日起，直至項目完成并通過驗收，為LED電子顯示屏工程的實施時間。三、費用及支付方式3.1費用總額：LED電子顯示屏工程的總費用為____萬元人民幣。3.2支付方式：根據項目進度，合同款項將分期支付，具體支付比例及時間點由雙方另行商定。四、質量標準4.1承包方必須遵循相關標準和規(guī)范，確保工程的質量，以達到合同規(guī)定的驗收標準。五、雙方權利與責任5.1承包方應按合同約定的時間、質量及數(shù)量完成LED電子顯示屏工程。5.2委托方需提供必要的技術資料和場地支持，對實施過程中出現(xiàn)的問題及時配合解決。六、違約