主動承攬工程合同范例

主動承攬工程合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：__________

乙方（以下簡稱“承包方”）：__________

鑒于甲方擬對__________（項目名稱）進行建設(shè)，乙方愿意承擔該項目的施工任務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方承攬上述工程事宜，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1項目名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內(nèi)容：__________

1.5工程工期：__________

二、工程承包方式

2.1承包方對上述工程實行總承包，并對工程質(zhì)量、安全、進度、成本全面負責。

2.2甲方負責提供施工圖紙、技術(shù)資料、現(xiàn)場條件等，確保承包方順利施工。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________元（大寫：人民幣__________元整）。

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后__________日內(nèi)，承包方提交工程開工報告，甲方支付合同價款的__________%作為預付款；

（2）工程進度達到__________時，甲方支付合同價款的__________%；

（3）工程竣工驗收合格后__________日內(nèi)，甲方支付合同價款的__________%；

（4）保修期滿后__________日內(nèi)，甲方支付合同價款的__________%。

四、工程質(zhì)量及驗收

4.1承包方應按照國家現(xiàn)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準及設(shè)計要求進行施工，確保工程質(zhì)量達到國家規(guī)定的合格標準。

4.2工程驗收分為分部工程驗收、單位工程驗收和竣工驗收。

4.3工程驗收合格后，甲方應按照合同約定支付相應的工程款項。

五、工期及延誤責任

5.1承包方應按照合同約定的工期完成工程，不得擅自改變工期。

5.2因承包方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

5.3因不可抗力原因?qū)е鹿て谘诱`，承包方應及時通知甲方，并經(jīng)雙方協(xié)商后，順延工期。

六、安全生產(chǎn)及環(huán)境保護

6.1承包方應遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標準，確保施工安全。

6.2承包方應采取有效措施，防止施工過程中的環(huán)境污染。

七、保密條款

7.1雙方對本合同內(nèi)容、項目資料、技術(shù)秘密等負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他

9.1本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.項目施工圖紙及技術(shù)資料；

2.工程量清單；

3.甲方提供的現(xiàn)場條件說明；

4.其他相關(guān)文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導

甲方（以下簡稱“發(fā)包方”）：__________

乙方（以下簡稱“承包方”）：__________

丙方（以下簡稱“第三方”）：__________

鑒于甲方擬對__________（項目名稱）進行建設(shè)，乙方愿意承擔該項目的施工任務(wù)，丙方作為第三方參與其中，為甲方提供相關(guān)服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方承攬上述工程事宜，丙方提供相關(guān)服務(wù)，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1項目名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內(nèi)容：__________

1.5工程工期：__________

二、工程承包方式

2.1承包方對上述工程實行總承包，并對工程質(zhì)量、安全、進度、成本全面負責。

2.2甲方負責提供施工圖紙、技術(shù)資料、現(xiàn)場條件等，確保承包方順利施工。

2.3丙方負責提供__________服務(wù)，具體內(nèi)容詳見附件。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________元（大寫：人民幣__________元整）。

3.2支付方式：

（1）合同簽訂后__________日內(nèi)，承包方提交工程開工報告，甲方支付合同價款的__________%作為預付款；

（2）工程進度達到__________時，甲方支付合同價款的__________%；

（3）工程竣工驗收合格后__________日內(nèi)，甲方支付合同價款的__________%；

（4）保修期滿后__________日內(nèi)，甲方支付合同價款的__________%。

四、工程質(zhì)量及驗收

4.1承包方應按照國家現(xiàn)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準及設(shè)計要求進行施工，確保工程質(zhì)量達到國家規(guī)定的合格標準。

4.2丙方應按照合同約定提供的服務(wù)，確保工程質(zhì)量得到保障。

4.3工程驗收合格后，甲方應按照合同約定支付相應的工程款項。

五、工期及延誤責任

5.1承包方應按照合同約定的工期完成工程，不得擅自改變工期。

5.2因承包方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

5.3因不可抗力原因?qū)е鹿て谘诱`，承包方應及時通知甲方，并經(jīng)雙方協(xié)商后，順延工期。

六、第三方責任及權(quán)利

6.1丙方應按照合同約定提供的服務(wù)，確保工程質(zhì)量得到保障。

6.2丙方有權(quán)對承包方的施工過程進行監(jiān)督，并提出整改意見。

6.3丙方有權(quán)要求承包方按照合同約定進行整改，直至問題解決。

七、甲方權(quán)益保障

7.1甲方有權(quán)要求承包方在施工過程中，按照合同約定進行施工，不得擅自改變施工方案。

7.2甲方有權(quán)要求承包方在施工過程中，確保施工安全，防止事故發(fā)生。

7.3甲方有權(quán)要求承包方在施工過程中，保護環(huán)境，防止污染。

八、違約及限制條款

8.1承包方違反合同約定，造成工程延誤、質(zhì)量不合格等，應向甲方支付違約金。

8.2承包方在施工過程中，如發(fā)生安全事故，應承擔相應責任。

8.3承包方在施工過程中，如違反環(huán)境保護規(guī)定，應承擔相應責任。

8.4丙方違反合同約定，造成工程質(zhì)量問題，應承擔相應責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.項目施工圖紙及技術(shù)資料；

2.工程量清單；

3.甲方提供的現(xiàn)場條件說明；

4.第三方提供的服務(wù)內(nèi)容；

5.其他相關(guān)文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

丙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第三方介入的意義和目的在于，通過引入具有專業(yè)能力的第三方，為甲方提供更全面、更專業(yè)的服務(wù)，確保工程質(zhì)量和進度。同時，甲方作為主導方，通過增加權(quán)利條款和利益條款，保障自身權(quán)益，確保項目順利進行。

甲方為主導的目的和意義在于，甲方作為項目的投資方和最終受益方，對項目的質(zhì)量、進度和成本負有最終責任。通過甲方權(quán)益主導，可以確保項目按照預期目標進行，實現(xiàn)甲方利益的最大化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導

甲方（以下簡稱“業(yè)主”）：__________

乙方（以下簡稱“施工方”）：__________

丙方（以下簡稱“監(jiān)理方”）：__________

鑒于業(yè)主擬對__________（項目名稱）進行建設(shè)，施工方愿意承擔該項目的施工任務(wù)，監(jiān)理方作為第三方參與其中，為施工方提供監(jiān)理服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就業(yè)主委托施工方承攬上述工程事宜，監(jiān)理方提供監(jiān)理服務(wù)，達成如下協(xié)議：

一、工程概況

1.1項目名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程規(guī)模：__________

1.4工程內(nèi)容：__________

1.5工程工期：__________

二、施工方責任與權(quán)利

2.1施工方負責按照國家現(xiàn)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準及設(shè)計要求進行施工，確保工程質(zhì)量達到國家規(guī)定的合格標準。

2.2施工方有權(quán)要求業(yè)主提供施工圖紙、技術(shù)資料、現(xiàn)場條件等，確保施工順利進行。

2.3施工方有權(quán)要求監(jiān)理方按照合同約定提供監(jiān)理服務(wù)，確保工程質(zhì)量得到有效監(jiān)督。

2.4施工方有權(quán)要求監(jiān)理方在發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題或安全隱患時，及時提出整改意見。

三、監(jiān)理方責任與權(quán)利

3.1監(jiān)理方負責對施工方的施工過程進行全程監(jiān)理，確保工程質(zhì)量、安全、進度符合合同約定。

3.2監(jiān)理方有權(quán)對施工方的施工方案、施工工藝、施工材料等進行審查，并提出改進建議。

3.3監(jiān)理方有權(quán)對施工方違反合同約定或施工規(guī)范的行為提出警告或停工要求。

3.4監(jiān)理方有權(quán)要求施工方在規(guī)定時間內(nèi)整改質(zhì)量問題或安全隱患。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款：__________元（大寫：人民幣__________元整）。

4.2支付方式：

（1）合同簽訂后__________日內(nèi)，業(yè)主支付合同價款的__________%作為預付款；

（2）工程進度達到__________時，業(yè)主支付合同價款的__________%；

（3）工程竣工驗收合格后__________日內(nèi)，業(yè)主支付合同價款的__________%；

（4）保修期滿后__________日內(nèi)，業(yè)主支付合同價款的__________%。

五、工期及延誤責任

5.1施工方應按照合同約定的工期完成工程，不得擅自改變工期。

5.2因施工方原因?qū)е鹿て谘诱`，每延誤一日，應向業(yè)主支付__________元違約金。

5.3因不可抗力原因?qū)е鹿て谘诱`，施工方應及時通知業(yè)主，并經(jīng)雙方協(xié)商后，順延工期。

六、違約及限制條款

6.1業(yè)主未按時支付工程款項，應向施工方支付__________%的違約金。

6.2業(yè)主如因自身原因?qū)е率┕し綗o法正常施工，應承擔相應責任，并賠償施工方因此造成的損失。

6.3業(yè)主如違反合同約定，施工方有權(quán)解除合同，并要求業(yè)主承擔違約責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.項目施工圖紙及技術(shù)資料；

2.工程量清單；

3.業(yè)主提供的現(xiàn)場條件說明；

4.監(jiān)理方提供的監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容；

5.其他相關(guān)文件。

業(yè)主（蓋章）：__________

施工方（蓋章）：__________

監(jiān)理方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日