2025年度建筑工程施工合同爭議解決協(xié)議范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程施工合同爭議解決協(xié)議范本本合同共三部分組成，僅供學(xué)習(xí)使用，第一部分如下：甲方（施工單位）：名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________乙方（建設(shè)單位）：名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________一、爭議解決原則1.雙方應(yīng)本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，積極協(xié)商解決爭議。2.爭議解決過程中，雙方應(yīng)充分尊重對方的合法權(quán)益，不得損害國家利益和社會公共利益。二、爭議解決方式1.爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可按照下列方式解決：（1）提交____仲裁委員會仲裁；（2）依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.雙方在提交仲裁或訴訟前，應(yīng)盡量通過協(xié)商解決爭議，避免不必要的仲裁或訴訟費(fèi)用。三、爭議解決程序1.發(fā)生爭議后，一方應(yīng)向另一方發(fā)出爭議通知，通知內(nèi)容應(yīng)包括爭議事項、爭議事實、主張權(quán)利及依據(jù)等。2.收到爭議通知后，另一方應(yīng)在____日內(nèi)回復(fù)爭議通知，對爭議事項進(jìn)行答辯。3.雙方應(yīng)按照爭議解決方式，在____日內(nèi)提交仲裁或向人民法院提起訴訟。四、爭議解決費(fèi)用1.爭議解決過程中產(chǎn)生的仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用，由敗訴方承擔(dān)。2.爭議解決過程中，雙方均同意承擔(dān)合理費(fèi)用。五、其他1.本協(xié)議與主合同具有同等法律效力。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。甲方（施工單位）：名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________乙方（建設(shè)單位）：名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________簽訂日期：____年__月__日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本協(xié)議中“第三方”是指任何非甲乙雙方的第三方機(jī)構(gòu)或個人，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、鑒定機(jī)構(gòu)、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、調(diào)解機(jī)構(gòu)、仲裁機(jī)構(gòu)等。2.第三方介入是指爭議解決過程中，由第三方提供專業(yè)意見、鑒定結(jié)論、調(diào)解服務(wù)或仲裁服務(wù)的行為。二、第三方介入的條件1.爭議發(fā)生后，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可由一方或雙方共同邀請第三方介入。2.第三方介入應(yīng)經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽署相關(guān)協(xié)議。三、第三方介入的程序1.第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)向第三方提供爭議的詳細(xì)情況，包括爭議事實、主張權(quán)利及依據(jù)等。2.第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方提供的情況，進(jìn)行必要的調(diào)查、鑒定或調(diào)解。3.第三方在介入過程中，應(yīng)保持中立、公正，不得偏袒任何一方。四、第三方的責(zé)任1.第三方在介入過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和職業(yè)道德，對所提供的服務(wù)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.第三方在介入過程中，如因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方利益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.第三方的責(zé)任限額：（1）第三方在介入過程中，如因故意或重大過失導(dǎo)致甲乙雙方利益受損，其賠償責(zé)任不超過爭議金額的____%。（2）第三方在介入過程中，如因一般過失導(dǎo)致甲乙雙方利益受損，其賠償責(zé)任由雙方協(xié)商解決。五、第三方的權(quán)利1.第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供與爭議相關(guān)的資料和信息。2.第三方有權(quán)根據(jù)爭議情況，提出專業(yè)意見和建議。3.第三方有權(quán)根據(jù)介入?yún)f(xié)議，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。六、第三方與其他各方的劃分1.第三方與甲乙雙方的關(guān)系是獨立的，第三方不參與甲乙雙方的合同履行和爭議解決過程。2.第三方在介入過程中，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密和個人隱私。3.第三方在介入過程中，如需與其他相關(guān)方溝通，應(yīng)取得甲乙雙方的書面同意。七、第三方介入的費(fèi)用1.第三方介入的費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)第三方提供的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商確定。2.第三方介入的費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，或由雙方協(xié)商解決。3.第三方介入的費(fèi)用應(yīng)在爭議解決過程中支付，具體支付方式和時間由甲乙雙方與第三方協(xié)商確定。八、第三方介入的終止1.爭議解決完畢，第三方介入終止。2.如甲乙雙方在第三方介入過程中達(dá)成和解，第三方介入終止。3.如第三方在介入過程中發(fā)現(xiàn)無法繼續(xù)履行職責(zé)，經(jīng)甲乙雙方同意，第三方介入終止。九、其他1.本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。2.本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。3.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（施工單位）：名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________乙方（建設(shè)單位）：名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________簽訂日期：____年__月__日第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《2025年度建筑工程施工合同》詳細(xì)要求：該附件應(yīng)包含施工工程的具體內(nèi)容、施工期限、工程款支付方式、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)等詳細(xì)信息。說明：這是主合同，是本爭議解決協(xié)議的基礎(chǔ)。2.《第三方介入?yún)f(xié)議》詳細(xì)要求：協(xié)議中應(yīng)明確第三方介入的條件、程序、費(fèi)用、責(zé)任等。說明：當(dāng)爭議解決需要第三方介入時，此協(xié)議將作為雙方與第三方之間的補(bǔ)充協(xié)議。3.《爭議事實說明》詳細(xì)要求：應(yīng)詳細(xì)描述爭議發(fā)生的時間、地點、原因、經(jīng)過、涉及人員及具體爭議事項。說明：此附件用于記錄爭議的詳細(xì)信息，為后續(xù)爭議解決提供依據(jù)。4.《爭議雙方溝通記錄》詳細(xì)要求：記錄雙方在爭議解決過程中的溝通內(nèi)容、時間、地點、參與人員等。說明：此附件用于證明雙方在爭議解決過程中的溝通情況和努力。5.《第三方調(diào)查報告》詳細(xì)要求：第三方在介入過程中進(jìn)行調(diào)查，形成的調(diào)查報告應(yīng)包含調(diào)查方法、過程、結(jié)論等。說明：此附件用于提供第三方介入的專業(yè)意見和結(jié)論。6.《調(diào)解協(xié)議》詳細(xì)要求：如爭議通過調(diào)解解決，調(diào)解協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、履行期限等。說明：此附件用于證明爭議已通過調(diào)解解決，并記錄雙方達(dá)成的協(xié)議。7.《仲裁裁決書》詳細(xì)要求：仲裁裁決書應(yīng)包含仲裁委員會的名稱、仲裁員的姓名、仲裁過程、裁決結(jié)果等。說明：此附件用于證明爭議已通過仲裁解決，并記錄仲裁委員會的裁決結(jié)果。8.《法院判決書》詳細(xì)要求：判決書應(yīng)包含法院的名稱、審理過程、判決結(jié)果等。說明：此附件用于證明爭議已通過訴訟解決，并記錄法院的判決結(jié)果。9.《費(fèi)用清單》詳細(xì)要求：清單應(yīng)詳細(xì)列出爭議解決過程中產(chǎn)生的所有費(fèi)用，包括但不限于仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。說明：此附件用于證明爭議解決過程中的費(fèi)用支出，并為費(fèi)用承擔(dān)提供依據(jù)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按合同約定的時間和質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。乙方未按合同約定的時間支付工程款。雙方未按照本協(xié)議約定進(jìn)行爭議解決。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：甲方未按合同約定完成施工任務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償乙方損失、支付違約金等。乙方未按合同約定支付工程款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付逾期付款利息、賠償甲方損失等。雙方未按照本協(xié)議約定進(jìn)行爭議解決，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付爭議解決費(fèi)用、賠償對方損失等。3.示例說明：甲方未在合同約定的工期內(nèi)完成施工任務(wù)，導(dǎo)致工期延誤，乙方因此遭受經(jīng)濟(jì)損失。甲方應(yīng)賠償乙方由此產(chǎn)生的損失，并支付違約金。乙方未在約定的時間內(nèi)支付工程款，導(dǎo)致甲方資金周轉(zhuǎn)困難。乙方應(yīng)支付逾期付款利息，并賠償甲方因此遭受的損失。雙方在爭議解決過程中未能達(dá)成一致，導(dǎo)致爭議長時間懸而未決。雙方應(yīng)承擔(dān)爭議解決費(fèi)用，并賠償對方因爭議解決延誤所遭受的損失。甲