2025年度建筑工程竣工驗收合作施工合同示范文本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度建筑工程竣工驗收合作施工合同示范文本本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（施工單位）：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：__________________聯(lián)系電話：____________________乙方（建設單位）：名稱：________________________地址：________________________法定代表人：__________________聯(lián)系電話：____________________鑒于甲方具備相應的施工資質(zhì)，乙方需要甲方提供2025年度建筑工程竣工驗收施工服務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：________________________2.工程地點：________________________3.工程規(guī)模：________________________4.工程內(nèi)容：________________________5.工程投資：________________________二、施工內(nèi)容與要求1.甲方負責對乙方提供的工程進行竣工驗收施工，確保工程符合國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范。2.甲方應嚴格按照乙方提供的工程圖紙、技術文件和施工規(guī)范進行施工。3.甲方應保證施工質(zhì)量，確保工程在竣工驗收時達到優(yōu)良等級。4.甲方應按時完成施工任務，不得拖延工期。三、施工進度與工期1.施工工期：自本合同簽訂之日起______日內(nèi)完成竣工驗收施工。2.甲方應按照乙方要求，合理調(diào)整施工進度，確保工程按期完工。3.因甲方原因導致工期延誤，每延誤一日，甲方應向乙方支付______元違約金。四、施工費用1.甲方根據(jù)工程實際完成情況，向乙方提交工程結算報告。2.乙方應在收到工程結算報告后______日內(nèi)審核完畢，并支付工程款。3.工程款支付方式：________________________4.甲方應依法納稅，并承擔由此產(chǎn)生的相關費用。五、工程質(zhì)量與驗收1.甲方應按照國家及行業(yè)相關標準和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。2.乙方有權對工程進行驗收，驗收合格后方可投入使用。3.如驗收不合格，甲方應在接到通知后______日內(nèi)整改完畢，直至合格。六、保密與知識產(chǎn)權1.雙方對本合同內(nèi)容以及涉及的商業(yè)秘密負有保密義務，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。2.甲方在施工過程中所形成的知識產(chǎn)權歸甲方所有。七、違約責任1.如甲方未能按時完成施工任務，每延誤一日，甲方應向乙方支付______元違約金。2.如甲方在施工過程中造成工程損失，甲方應承擔全部責任。3.如乙方未按時支付工程款，每延誤一日，乙方應向甲方支付______元違約金。八、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為______年。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（施工單位）：簽字：________________________日期：________________________乙方（建設單位）：簽字：________________________日期：________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定義與范圍1.本合同所稱第三方，指在本合同履行過程中，由甲方、乙方或雙方同意參與工程竣工驗收施工的其他組織或個人。a.技術咨詢服務；b.質(zhì)量監(jiān)督與檢測服務；c.竣工驗收鑒定服務；d.其他雙方認可的介入形式。3.第三方的介入應經(jīng)甲乙雙方同意，并在本合同中明確約定。二、第三方介入的程序1.第三方介入前，甲方應向乙方提交第三方資質(zhì)證明材料，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)許可證、相關專業(yè)技術人員的資格證書等。2.乙方收到甲方提交的材料后，應在______日內(nèi)審核完畢，并書面回復甲方是否同意第三方介入。3.第三方介入后，甲方應與乙方、第三方共同簽訂補充協(xié)議，明確各方的責任、權利和義務。三、第三方的責任與權利1.第三方應根據(jù)本合同及相關法律法規(guī)，獨立承擔技術咨詢服務、質(zhì)量監(jiān)督與檢測服務、竣工驗收鑒定服務等責任。2.第三方的權利包括：a.甲方應提供必要的施工資料和條件，以支持第三方履行職責；b.第三方有權對施工過程中的質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查；c.第三方有權對竣工驗收過程中的問題提出意見和建議。四、第三方的責任限額1.第三方在履行職責過程中，因自身原因造成的損失，由第三方承擔全部責任。2.第三方的責任限額為本合同約定的工程投資額的_____%。3.如第三方在履行職責過程中違反法律法規(guī)或合同約定，給甲乙雙方造成損失的，第三方應承擔相應的賠償責任。五、第三方與其他各方的劃分說明1.第三方在履行職責過程中，與甲方、乙方的責任劃分如下：a.第三方對施工過程中的質(zhì)量問題承擔責任，甲方對施工進度和質(zhì)量承擔責任；b.第三方對竣工驗收過程中的鑒定結論承擔責任，乙方對驗收結果承擔責任；c.第三方在履行職責過程中，如違反法律法規(guī)或合同約定，由第三方自行承擔責任。2.第三方在履行職責過程中，如需甲方、乙方配合，甲方、乙方應予以積極配合，但甲方、乙方的配合不應影響第三方的獨立性和公正性。3.第三方與其他各方的合作關系僅限于本合同約定的范圍，第三方與其他方之間不形成法律關系。六、第三方變更與退出1.如第三方在履行職責過程中出現(xiàn)下列情況，甲方、乙方有權要求其退出：a.無法履行職責；b.違反法律法規(guī)或合同約定；c.無法繼續(xù)履行職責。2.第三方退出后，甲方、乙方應根據(jù)實際情況，協(xié)商確定新的第三方介入，或由甲方、乙方自行履行相關職責。七、本合同的補充與解釋1.本部分為第三方介入后的修正條款，與第一部分具有同等法律效力。2.如本部分條款與第一部分發(fā)生沖突，以本部分條款為準。3.本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。八、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：工程圖紙及技術文件要求：包含施工圖紙、設計說明書、施工組織設計、施工方案等。說明：附件一為施工過程中必須遵守的技術文件，甲方應確保其完整性和準確性。2.附件二：第三方資質(zhì)證明材料要求：包括營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)許可證、相關專業(yè)技術人員的資格證書等。說明：附件二用于證明第三方具備履行合同所要求的專業(yè)能力和資質(zhì)。3.附件三：補充協(xié)議要求：明確第三方介入的具體內(nèi)容、責任、權利和義務。說明：附件三為甲乙雙方與第三方簽訂的補充協(xié)議，用于細化合同條款。4.附件四：工程結算報告要求：詳細列出工程量、材料費、人工費、機械費等。說明：附件四為甲方提交的工程完工后的結算報告，乙方應在規(guī)定時間內(nèi)審核。5.附件五：驗收報告要求：記錄竣工驗收過程中的檢查結果、存在問題及整改措施。說明：附件五為第三方出具的竣工驗收報告，乙方應據(jù)此進行驗收。6.附件六：違約金支付憑證要求：證明違約金已支付。說明：附件六為違約金支付憑證，乙方應在規(guī)定時間內(nèi)支付違約金。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：a.甲方違約：未按時完成施工任務，導致工期延誤；施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，未在規(guī)定時間內(nèi)整改；未按時支付工程款；違反合同約定，造成乙方損失。b.乙方違約：未按時支付工程款；未按時驗收工程；違反合同約定，造成甲方損失。c.第三方違約：無法履行職責；違反法律法規(guī)或合同約定；無法繼續(xù)履行職責。2.責任認定標準：a.甲方違約責任：每延誤一日，支付乙方______元違約金；因質(zhì)量問題造成乙方損失，承擔全部賠償責任；未按時支付工程款，每延誤一日，支付乙方______元違約金。b.乙方違約責任：每延誤一日，支付甲方______元違約金；未按時驗收工程，每延誤一日，支付甲方______元違約金；因違約造成甲方損失，承擔全部賠償責任。c.第三方違約責任：因自身原因造成的損失，由第三方承擔全部責任；違反法律法規(guī)或合同約定，造成甲乙雙方損失，承擔相應賠償責任；無法繼續(xù)履行職責，甲方、乙方有權要求其退出，并承擔由此產(chǎn)生的費用。3.違約行為示例說明：a.甲方未按時完成施工任務，導致工期延誤3天，應支付乙方______元違約金。b.乙方未按時支付工程款，導致甲方停工3天，