建設工程施工合同合同管理

建設工程施工合同合同管理合同編號：[具體編號]一、合同總則1.合同雙方：甲方（發(fā)包人）：[甲方公司名稱]，地址：[甲方地址]，聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系方式]。乙方（承包人）：[乙方公司名稱]，地址：[乙方地址]，聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系方式]。2.合同目的：明確本合同旨在規(guī)范[工程名稱]的建設工程施工相關事宜，保證工程順利進行并達到雙方約定的目標。3.合同范圍：本合同涵蓋的工程范圍包括[詳細工程內(nèi)容]，具體工程地點為[工程地點]，工程規(guī)模為[具體規(guī)模描述]。4.術語和定義：在本合同中，“工程”指本合同所約定的建設工程；“發(fā)包人”指甲方；“承包人”指乙方；“工期”指從合同簽訂之日起至工程竣工并通過驗收之日止的時間段等。二、合同文件及解釋順序1.合同文件構成：本合同文件包括合同協(xié)議書、中標通知書、投標函及其附錄、專用合同條款、通用合同條款、技術標準和要求、圖紙、已標價工程量清單或預算書等。2.解釋順序：合同文件的解釋順序依次為合同協(xié)議書、中標通知書、投標函及其附錄、專用合同條款、通用合同條款、技術標準和要求、圖紙、已標價工程量清單或預算書。如有不一致或模糊之處，以合同協(xié)議書為準。三、工程概況1.工程名稱：[具體工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內(nèi)容：詳細描述工程所包含的各項工作，如[具體工作內(nèi)容1]、[具體工作內(nèi)容2]等。4.工程規(guī)模：包括工程的建筑面積、結構類型、層數(shù)等具體規(guī)模指標。四、工程進度計劃1.總進度計劃：乙方應在合同簽訂后[規(guī)定時間]內(nèi)提交總進度計劃，該計劃應明確各階段的起止時間、關鍵節(jié)點等。甲方應在收到總進度計劃后[規(guī)定時間]內(nèi)予以審核并提出意見。2.階段性進度計劃：乙方應根據(jù)總進度計劃，制定階段性進度計劃，如基礎工程進度計劃、主體結構工程進度計劃等。每個階段性進度計劃應提前[規(guī)定時間]提交給甲方審核。3.進度計劃的調(diào)整：如因不可抗力、甲方原因或其他不可預見因素導致進度計劃無法按原計劃執(zhí)行，乙方應及時通知甲方，并提交調(diào)整后的進度計劃。甲方應在收到調(diào)整后的進度計劃后[規(guī)定時間]內(nèi)予以審核并確認。五、工程質(zhì)量與驗收1.工程質(zhì)量標準：本工程應符合國家和地方現(xiàn)行的相關工程質(zhì)量標準，如[具體質(zhì)量標準1]、[具體質(zhì)量標準2]等。乙方應保證工程質(zhì)量達到約定標準，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，應負責無償修復或返工。2.質(zhì)量檢驗與驗收：工程施工過程中，乙方應按照相關標準進行質(zhì)量檢驗，甲方有權隨時進行抽檢。工程竣工后，乙方應向甲方提交驗收申請，甲方應在收到申請后[規(guī)定時間]內(nèi)組織驗收。如驗收不合格，乙方應在規(guī)定時間內(nèi)整改完畢，再次申請驗收。3.質(zhì)量缺陷處理：對于工程在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，乙方應負責免費維修或更換。如因乙方原因?qū)е沦|(zhì)量缺陷，乙方應承擔由此產(chǎn)生的一切費用；如因甲方原因?qū)е沦|(zhì)量缺陷，乙方應協(xié)助甲方進行處理，相關費用由甲方承擔。六、合同價格與支付1.合同價格形式：本合同采用[具體價格形式，如固定總價、單價合同等]，合同總價為[具體總價金額]。2.預付款：甲方應在合同簽訂后[規(guī)定時間]內(nèi)，向乙方支付合同總價的[預付款比例]作為預付款。3.工程進度款支付：乙方應按照工程進度，每月向甲方提交工程進度款支付申請，甲方應在收到申請后[規(guī)定時間]內(nèi)審核并支付相應的工程進度款。工程進度款支付比例應根據(jù)工程進度節(jié)點確定，如基礎工程完成[X]%時支付[X]%的工程進度款等。4.竣工結算：工程竣工后，乙方應在[規(guī)定時間]內(nèi)提交竣工結算報告，甲方應在收到報告后[規(guī)定時間]內(nèi)組織審核。如雙方對竣工結算存在爭議，應按照合同爭議解決條款處理。5.支付條件與時間：所有款項的支付應以銀行轉賬方式進行，乙方應提供合法的發(fā)票。支付時間應符合合同約定，如無特殊約定，應在收到相關申請或報告后[規(guī)定時間]內(nèi)支付。七、雙方責任與義務1.發(fā)包人責任與義務：提供施工所需的場地、水電等必要條件。按合同約定支付工程款項。協(xié)助乙方辦理相關手續(xù)，如施工許可證等。對工程進行監(jiān)督和檢查，提出合理的意見和建議。2.承包人責任與義務：按照合同約定的質(zhì)量標準和進度計劃進行施工，保證工程質(zhì)量和工期。負責施工現(xiàn)場的安全管理，采取必要的安全措施，保證施工人員和周邊環(huán)境的安全。負責工程的保修工作，在質(zhì)保期內(nèi)對工程質(zhì)量問題負責免費維修。遵守國家和地方的法律法規(guī)，不得進行違法違規(guī)行為。八、工程變更與索賠1.工程變更：如因甲方原因或其他不可預見因素導致工程變更，甲方應及時通知乙方，并提供變更的相關資料和要求。乙方應根據(jù)變更要求進行施工，并提交變更后的工程預算。如因乙方原因?qū)е鹿こ套兏?，乙方應承擔由此產(chǎn)生的費用。2.索賠的提出與處理：如一方認為對方違反合同約定，導致自身遭受損失，可提出索賠。索賠應在知道或應當知道索賠事件發(fā)生后[規(guī)定時間]內(nèi)提出，并提交詳細的索賠報告。對方應在收到索賠報告后[規(guī)定時間]內(nèi)進行審核并答復。如雙方對索賠存在爭議，應按照合同爭議解決條款處理。九、合同爭議解決1.爭議解決方式：本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.仲裁或訴訟：如雙方選擇仲裁解決爭議，應在合同中明確約定仲裁機構和仲裁規(guī)則。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。十、合同解除與終止1.合同解除條件：如因一方違約、不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行，另一方有權解除合同。解除合同應提前[規(guī)定時間]通知對方，并辦理相關手續(xù)。2.合同終止條件：工程竣工并通過驗收，雙方履行完合同約定的義務，合同即終止。十一、合同附則1.合同生效條件：本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.合同份數(shù)：本合同一式[X]份，雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。3.補充協(xié)議：本