防水協(xié)議書7篇

防水協(xié)議書7篇篇1甲方（業(yè)主）：__________乙方（施工單位）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承接甲方的防水工程達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內(nèi)容：__________4.工程造價：__________二、工期及進(jìn)度1.工程開工日期：__________年_____月_____日。2.工程竣工日期：__________年_____月_____日。3.乙方應(yīng)按甲方要求的工期按時完成施工任務(wù)，如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，乙方需向甲方支付違約金__________元。三、工程質(zhì)量及要求1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)防水工程規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。2.甲方有權(quán)對乙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時提出整改意見。3.乙方需積極配合甲方進(jìn)行工程質(zhì)量檢查，并提供相關(guān)材料證明。4.如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致工程返工或維修，乙方需承擔(dān)全部責(zé)任。四、付款方式及結(jié)算1.甲方在簽訂合同后向乙方支付工程總造價的__________%作為預(yù)付款。2.工程竣工驗收合格后，甲方再向乙方支付工程總造價的__________%。3.剩余工程總造價的__________%作為工程質(zhì)保金，在工程竣工驗收合格一年后支付。4.乙方需提供相應(yīng)的發(fā)票作為結(jié)算依據(jù)。五、違約責(zé)任1.甲方若未按時支付工程進(jìn)度款或竣工驗收款，每延誤一天，需向乙方支付違約金__________元。2.乙方若未按時完成施工任務(wù)或施工質(zhì)量達(dá)不到合同要求，每違約一天，需向甲方支付違約金__________元。同時，乙方還需承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。六、爭議解決方式1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以向甲方所在地法院提起訴訟。2.在訴訟過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中未涉訴部分的條款。七、其他條款1.乙方在施工中必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保施工安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方需承擔(dān)全部責(zé)任。2.甲方有權(quán)對乙方的施工材料進(jìn)行檢驗，如發(fā)現(xiàn)不合格材料，甲方有權(quán)要求乙方更換。由此造成的損失由乙方承擔(dān)。3.乙方需保證在保修期內(nèi)提供免費的維修服務(wù)。保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，為期一年。4.本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商補(bǔ)充。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。5.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（業(yè)主）：__________（簽字/蓋章）乙方（施工單位）：__________（簽字/蓋章）日期：__________年_____月_____日篇2甲方（業(yè)主）：___________乙方（施工單位）：___________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為確保甲方房屋防水工程的順利進(jìn)行，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，特簽訂本協(xié)議。一、工程概況1.工程名稱：___________2.工程地點：___________3.房屋結(jié)構(gòu)：___________4.防水等級：___________二、工程范圍和內(nèi)容1.乙方負(fù)責(zé)甲方房屋防水工程的施工，包括屋頂、墻面、地下室等部位的防水處理。2.乙方應(yīng)提供必要的施工圖紙和技術(shù)資料，確保防水工程的順利進(jìn)行。3.乙方應(yīng)遵守相關(guān)的施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，確保防水工程的質(zhì)量和效果。三、工程期限1.工程開工日期：_______年_____月_____日。2.工程竣工日期：_______年_____月_____日。3.如遇不可抗力因素導(dǎo)致工程延期，乙方應(yīng)及時向甲方說明情況，并協(xié)商解決方案。四、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)確保防水工程達(dá)到約定的防水等級，并符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.乙方應(yīng)在施工過程中進(jìn)行質(zhì)量檢查和控制，確保防水工程質(zhì)量的穩(wěn)定和可靠。3.工程竣工后，乙方應(yīng)提供質(zhì)量保證書，保證防水工程在正常使用條件下的保修期限。五、工程費用及支付方式1.工程總造價：人民幣_______元整（￥_______）。2.支付方式：甲方應(yīng)按以下方式支付乙方的工程款：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)行到中期時，甲方支付乙方工程總造價的50%；（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方剩余的20%工程款。3.乙方應(yīng)在每次收款后提供正規(guī)的發(fā)票，并確保?？顚Ｓ谩Ａ?、違約責(zé)任1.甲方如未按時支付乙方的工程款或未提供必要的支持和資料，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.乙方如未按時完成防水工程的施工任務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決違約事宜，并達(dá)成書面協(xié)議。七、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.訴訟過程中產(chǎn)生的費用由敗訴方承擔(dān)。八、其他事項1.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.以下為本協(xié)議的附件：施工圖紙、技術(shù)資料、質(zhì)量保證書等。附件與本協(xié)議具有同等法律效力。篇3甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，本著公平、誠信的原則，雙方就本工程防水施工及保修事宜協(xié)商一致，特簽訂本協(xié)議。一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.建筑面積：_________4.防水等級：_________5.防水施工內(nèi)容及要求：_________二、承包方式1.乙方采用包工包料方式承包本工程防水施工。2.乙方負(fù)責(zé)購買防水材料，并運(yùn)至施工現(xiàn)場。3.乙方負(fù)責(zé)施工人員的組織、施工設(shè)備的準(zhǔn)備及現(xiàn)場施工管理。4.甲方負(fù)責(zé)提供施工用水、用電及現(xiàn)場協(xié)調(diào)。三、工程造價及支付方式1.工程總造價為人民幣_________元整（￥_________）。2.甲方在簽訂本協(xié)議時向乙方支付工程總造價的30%作為預(yù)付款，即人民幣_________元整（￥_________）。3.乙方完成防水施工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方在驗收合格之日起7個工作日內(nèi)向乙方支付工程總造價的70%，即人民幣_________元整（￥_________）。4.甲方需將款項匯入以下賬戶：開戶行：_________賬號：_________戶名：_________四、施工工期及進(jìn)度要求1.乙方需在本協(xié)議簽訂后盡快組織人員進(jìn)場施工，工期為_________天。2.乙方需按照甲方的施工進(jìn)度要求，合理安排施工計劃，確保工期按時完成。3.如因乙方原因造成工期延誤，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、質(zhì)量保證及保修服務(wù)1.乙方需確保施工質(zhì)量符合《地下防水工程質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方需提供保修服務(wù)，保修期為自驗收合格之日起_________年。在保修期內(nèi)，如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的漏水、返潮等質(zhì)量問題，乙方需負(fù)責(zé)免費維修。3.甲方在使用過程如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方應(yīng)在接到通知后盡快安排人員進(jìn)場維修。六、違約責(zé)任及賠償金額的計算方法1.如因甲方原因造成工期延誤或未能按時支付款項，甲方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約金按每逾期一天支付工程總造價的萬分之一計算。2.如因乙方原因造成工期延誤或施工質(zhì)量問題，乙方需承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約金按每逾期一天支付工程總造價的萬分之一計算。同時，乙方還需賠償因此給甲方造成的全部損失。3.在保修期內(nèi)，如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的漏水、返潮等質(zhì)量問題，乙方未能按時進(jìn)場維修，每逾期一天支付合同總金額的萬分之一計算違約金。并賠償因此給甲方造成的全部損失。4.甲方應(yīng)按時支付款項，如因甲方原因未能按時支付款項，每逾期一天支付合同總金額的萬分之一計算違約金。并賠償因此給乙方造成的全部損失。5.本協(xié)議中規(guī)定的違約金和賠償金均應(yīng)在違約或賠償事件發(fā)生之日起7個工作日內(nèi)支付至守約方指定的賬戶。如違約方在規(guī)定時間內(nèi)未支付違約金或賠償金，則守約方有權(quán)向違約方追償全部損失。篇4甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行防水施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價：_________二、施工要求1.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙和現(xiàn)場實際情況進(jìn)行防水施工。2.施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)、文明施工等有關(guān)規(guī)定，確保施工質(zhì)量和進(jìn)度。3.乙方應(yīng)確保所使用的防水材料符合國家標(biāo)準(zhǔn)和甲方要求，并提供相應(yīng)的質(zhì)量保證文件。4.乙方應(yīng)在施工前對基層進(jìn)行處理，確?；鶎悠秸⒏稍?、無裂縫。5.乙方應(yīng)在施工后做好養(yǎng)護(hù)工作，確保防水層質(zhì)量。三、工期要求1.乙方應(yīng)在合同簽訂后盡快進(jìn)場施工，確保工期按時完成。2.如因甲方原因造成工期延誤，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.如因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)及時向甲方說明情況，并協(xié)商確定新的工期。四、付款方式1.甲方應(yīng)在合同簽訂后向乙方支付工程總價的XX%作為預(yù)付款。2.乙方完成施工任務(wù)后，甲方應(yīng)在驗收合格后向乙方支付剩余的XX%款項。3.甲方應(yīng)確保付款及時、準(zhǔn)確，如因甲方原因?qū)е赂犊钛诱`，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、違約責(zé)任1.如因乙方原因造成施工質(zhì)量問題或工期延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。2.如因甲方原因造成付款延誤或合同無法繼續(xù)履行，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失。3.雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決違約問題，如協(xié)商不成，可依法向有關(guān)部門申請仲裁或提起訴訟。六、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。4.在合同履行過程中，雙方應(yīng)相互尊重、友好協(xié)商，共同解決遇到的問題。5.如遇法律法規(guī)變化或其他不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的情況，雙方可協(xié)商解除合同或變更合同條款。6.雙方應(yīng)妥善保管與本合同相關(guān)的所有文件和資料，確保合同的完整性和真實性。篇5甲方（業(yè)主）：_________乙方（施工單位）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方房屋的防水工程達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________防水工程2.工程地點：_________3.工程造價：_________元4.工程內(nèi)容：對甲方房屋進(jìn)行全面的防水處理，包括但不限于屋頂、墻面、地面等部位的防水。二、工期及進(jìn)度1.工程開工日期：_________年_________月_________日2.工程竣工日期：_________年_________月_________日3.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照工期安排進(jìn)行施工，確保按時完成施工任務(wù)。三、質(zhì)量及驗收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合《地下防水工程質(zhì)量驗收規(guī)范》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.甲方有權(quán)對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見。3.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交驗收申請，甲方組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收。四、付款方式及期限1.甲方應(yīng)在合同簽訂后支付工程總價的30%作為預(yù)付款。2.工程進(jìn)度過半時，甲方應(yīng)支付工程總價的50%。3.工程竣工驗收合格后，甲方應(yīng)支付工程總價的20%。五、保修及售后服務(wù)1.乙方應(yīng)提供至少5年的保修期，保修期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費維修。2.甲方在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)及時通知乙方，乙方應(yīng)在接到通知后盡快安排維修。3.保修期結(jié)束后，乙方應(yīng)提供有償維修服務(wù)。六、違約責(zé)任及賠償1.乙方如未能按時完成施工任務(wù)，應(yīng)支付違約金，違約金金額為合同總價的10%。2.甲方如未能按時支付工程款，應(yīng)支付違約金，違約金金額為未支付金額的10%。3.如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方房屋出現(xiàn)漏水等質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任并賠償因此給甲方造成的全部損失。七、爭議解決方式1.甲乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議時，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，其他合同條款應(yīng)繼續(xù)履行。八、其他約定事項1.乙方應(yīng)在施工前提交施工方案及材料清單，經(jīng)甲方同意后方可施工。2.甲方有權(quán)對施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見。乙方應(yīng)積極配合并改進(jìn)施工方式和方法。如因甲方原因?qū)е率┕o法順利進(jìn)行時，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，雙方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。篇6甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就甲方防水工程達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價：_________二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，負(fù)責(zé)提供施工所需的所有材料和設(shè)備。三、工期要求乙方應(yīng)在合同簽訂后盡快安排施工，確保工期按時完成。如因乙方原因造成工期延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)確保施工質(zhì)量符合《建設(shè)工程質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.甲方有權(quán)對施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)問題，乙方應(yīng)及時進(jìn)行整改。五、付款方式1.甲方應(yīng)在合同簽訂后支付乙方工程總價的30%作為預(yù)付款。2.乙方完成施工后，甲方應(yīng)在驗收合格后支付剩余款項。3.甲方在付款時，應(yīng)確保資金安全，避免向第三方轉(zhuǎn)賬或匯款。六、違約責(zé)任1.如因甲方原因造成工程無法按時完成，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.如因乙方原因造成工程無法按時完成或施工質(zhì)量不符合要求，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.違約責(zé)任的具體承擔(dān)方式，由雙方根據(jù)違約情況協(xié)商確定。七、爭議解決1.甲乙雙方在履行合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應(yīng)積極配合法院的調(diào)查和審理工作。3.判決生效后，當(dāng)事人必須履行判決義務(wù)。如一方不履行判決義務(wù)的，另一方可向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。八、其他約定事項1.甲方應(yīng)提供施工所需的水電等基礎(chǔ)設(shè)施支持。乙方應(yīng)妥善使用并管理這些基礎(chǔ)設(shè)施，確保施工順利進(jìn)行。如因基礎(chǔ)設(shè)施問題影響施工進(jìn)度的，應(yīng)及時向甲方反映并協(xié)商解決。2.乙方應(yīng)在施工完成后及時清理施工現(xiàn)場的垃圾和廢棄物，確保施工區(qū)域整潔干凈。如因清理不及時造成環(huán)境污染或其他損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。未盡事宜可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。篇7甲方（發(fā)包方）：_________乙方（承包方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方提供防水服務(wù)達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：_________二、服務(wù)范圍及要求1.乙方應(yīng)按照甲方要求，提供高質(zhì)量的防水施工服務(wù)。具體服務(wù)范圍包括：（1）對建筑物進(jìn)行防水設(shè)計，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求；（2）使用優(yōu)質(zhì)防水材料，確保施工質(zhì)量和耐久性；（3）按照防水設(shè)計方案進(jìn)行現(xiàn)場施工，確保施工進(jìn)度和安全；（4）提供必要的維修和維護(hù)服務(wù)，確保防水效果持久。2.乙方應(yīng)在施工前與甲方進(jìn)行充分溝通，了解施工要求和細(xì)節(jié)，確保施工符合甲方需求。三、施工期限及進(jìn)度1.乙方應(yīng)在合同簽訂后盡快安排施工，確保按時完成施工任務(wù)。2.乙方應(yīng)制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃，并按時向甲方報告施工進(jìn)度情況。如有必要，乙方應(yīng)調(diào)整施工進(jìn)度計劃，確保按時完成施工任務(wù)。四、質(zhì)量保證及驗收1.乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。如因乙方施工質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.甲