2025加工承攬定作合同8篇

2025加工承攬定作合同8篇篇1合同編號(hào)：[具體編號(hào)]甲方（定作方）：[甲方公司名稱]乙方（承攬方）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為確保雙方權(quán)益，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行加工承攬定作事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、合同概況1.合同標(biāo)的：[具體項(xiàng)目名稱]。2.定作物品：[具體產(chǎn)品名稱及規(guī)格]。3.加工地點(diǎn)：[具體地點(diǎn)]。4.合同總價(jià)：[具體金額]。二、雙方職責(zé)及義務(wù)1.甲方責(zé)任：（1）甲方應(yīng)提供詳細(xì)的技術(shù)要求和圖紙（如有）。（2）甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合約定。（3）甲方應(yīng)按約定支付款項(xiàng)。2.乙方責(zé)任：（1）乙方應(yīng)按照甲方提供的技術(shù)要求和圖紙進(jìn)行加工制作。（2）乙方應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和約定。（3）乙方應(yīng)按時(shí)交付定作物。（4）乙方應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程中的安全事故承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、加工承攬要求及規(guī)格1.加工物品：[具體物品名稱及規(guī)格]。2.質(zhì)量要求：[具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)]。3.包裝要求：[具體包裝標(biāo)準(zhǔn)]。4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法：[具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法]。四、交付與驗(yàn)收1.交付期限：[具體交付日期]。2.交付方式：[具體交付方式]。3.驗(yàn)收時(shí)間及地點(diǎn)：雙方約定在交付時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)本合同第三條中的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法。五、價(jià)格與支付方式1.合同總價(jià)：[具體金額]。包含但不限于材料費(fèi)、加工費(fèi)、包裝費(fèi)等。2.支付方式：[具體支付方式]。如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款等。3.支付時(shí)間：[具體支付時(shí)間安排]。六、違約責(zé)任與賠償1.若甲方未按約定支付款項(xiàng)，乙方有權(quán)順延交貨期或解除合同。2.若乙方未按約定交付定作物，或定作物質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)支付違約金并賠償甲方損失。3.其他違約情況根據(jù)法律及雙方約定處理。七、保密條款及知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬1.雙方應(yīng)對(duì)涉及本合同的所有技術(shù)信息和商業(yè)信息予以保密。未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方泄露。篇2合同編號(hào)：XXX-XXXX甲方（定作方）：____________________地址：______________________________聯(lián)系方式：__________________________乙方（承攬方）：____________________地址：______________________________聯(lián)系方式：__________________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著公平、自愿、平等、誠(chéng)實(shí)、守信的原則，就甲方委托乙方進(jìn)行加工承攬定作事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定作物及其規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.定作物名稱及描述：____________________________2.規(guī)格型號(hào)：__________________________________3.數(shù)量：______________________________________4.質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)：按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及甲方提供的圖紙或樣品進(jìn)行制作，具體標(biāo)準(zhǔn)詳見附件。二、加工承攬方式1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，采用包工包料的方式承攬定作任務(wù)。2.甲方提供圖紙或樣品，乙方根據(jù)甲方要求進(jìn)行加工制作。三、加工承攬費(fèi)用及其支付方式1.加工承攬費(fèi)用總計(jì)為：人民幣_(tái)_______元（大寫：_________________________元整）。2.支付方式：雙方簽訂合同后，甲方預(yù)付乙方定金________元；乙方完成定作物并經(jīng)驗(yàn)收合格后，甲方支付剩余款項(xiàng)。3.乙方銀行賬戶信息：_______________________________________________。四、加工期限1.乙方應(yīng)在合同簽訂后的______天內(nèi)完成定作物的加工制作。2.如遇特殊情況，雙方協(xié)商順延。五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法1.乙方應(yīng)按照雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及甲方提供的圖紙或樣品進(jìn)行制作，確保定作物的質(zhì)量。2.驗(yàn)收時(shí)，甲方應(yīng)當(dāng)在乙方通知的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，并簽署驗(yàn)收合格證明。如有質(zhì)量問題，甲方有權(quán)拒絕接收或要求乙方進(jìn)行整改。六、違約責(zé)任1.若乙方未按約定的時(shí)間完成定作物的加工制作，應(yīng)按照每逾期一天支付違約金的方式承擔(dān)責(zé)任。2.若乙方制作的定作物存在質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求進(jìn)行整改或承擔(dān)違約責(zé)任。3.若甲方未按約定的時(shí)間支付款項(xiàng)，應(yīng)按照每逾期一天支付違約金的方式承擔(dān)責(zé)任。七、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及相關(guān)資料保密，未經(jīng)對(duì)方許可，不得向任何第三方泄露。2.乙方對(duì)甲方提供的圖紙或樣品應(yīng)妥善保管，不得擅自復(fù)制或向第三方披露。八、爭(zhēng)議解決如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作方）：____________________（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）：__________________簽字日期：____年__月__日開戶銀行：________________________________賬號(hào)：__________________________________聯(lián)系方式：______________________________篇3甲方（定作方）：____________________乙方（承攬方）：____________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為保證雙方權(quán)益，明確雙方職責(zé)，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)、守信的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工承攬定作事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、合同背景及目的鑒于甲方對(duì)特定產(chǎn)品的需求，乙方具備相應(yīng)的加工承攬能力，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，決定由乙方按照甲方的要求，進(jìn)行加工承攬定作。本合同旨在明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保雙方共同遵守執(zhí)行。二、合同范圍及內(nèi)容本合同涉及的加工承攬定作內(nèi)容包括但不限于以下方面：1.產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及樣式等具體描述（詳見附件）。2.產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。3.原材料的提供及質(zhì)量要求。4.生產(chǎn)工藝、加工設(shè)備及技術(shù)要求。5.產(chǎn)品的交付期限及地點(diǎn)。6.雙方約定的其他事項(xiàng)。三、合同金額及支付方式1.本合同總金額為人民幣（大寫）____________________元整（￥________元）。2.甲方應(yīng)按照以下方式支付款項(xiàng)：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總金額的____%作為預(yù)付款。（2）乙方完成產(chǎn)品加工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付剩余款項(xiàng)。3.乙方應(yīng)在收到款項(xiàng)后，按照約定提供合法有效的發(fā)票。四、履行期限及方式1.乙方應(yīng)于本合同簽訂后____日內(nèi)開始加工承攬定作，并于____年____月____日前完成。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時(shí)交付產(chǎn)品。如遇特殊情況，雙方協(xié)商解決。3.產(chǎn)品的交付地點(diǎn)為____________________。4.運(yùn)輸方式和費(fèi)用由雙方協(xié)商確定。五、質(zhì)量保證及售后服務(wù)1.乙方應(yīng)保證承攬定作的產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方的要求。2.若產(chǎn)品在保證期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換。3.乙方應(yīng)提供有效的售后服務(wù)，確保甲方的合法權(quán)益。六、違約責(zé)任及賠償1.若乙方未按合同約定完成加工承攬定作任務(wù)，應(yīng)按合同總金額的____%向甲方支付違約金。若違約金數(shù)額不足以彌補(bǔ)甲方損失，乙方還應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。篇4合同編號(hào)：[具體編號(hào)]甲方（定作方）：[甲方公司名稱]乙方（承攬方）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方在加工承攬過程中的權(quán)利與義務(wù)，確保雙方合法權(quán)益，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行[具體產(chǎn)品名稱]加工承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、合同標(biāo)的甲方委托乙方對(duì)[具體產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號(hào)]進(jìn)行加工制作。具體數(shù)量、規(guī)格、款式、質(zhì)量要求等詳見合同附件《產(chǎn)品加工明細(xì)表》。二、合同總價(jià)款及支付方式1.本合同總價(jià)款為人民幣[具體金額]（￥[金額漢字大寫]）。具體金額以實(shí)際交付驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)量乘以合同附件《產(chǎn)品加工明細(xì)表》中的單價(jià)計(jì)算。2.甲方在合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付合同總價(jià)款的XX%作為預(yù)付款，即人民幣[預(yù)付款金額]（￥[金額漢字大寫]）。3.乙方完成全部加工制作并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方向乙方支付合同余款。4.付款方式為銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金結(jié)算。乙方需提供相應(yīng)的收款憑證。三、加工制作周期及交付方式1.乙方應(yīng)在收到預(yù)付款后XX個(gè)工作日內(nèi)完成全部加工制作任務(wù)。2.交付方式為：[具體交付方式描述]。乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用，并確保產(chǎn)品安全及時(shí)送達(dá)。3.如因甲方原因?qū)е陆回浧谙扪舆t，乙方將在通知甲方后適當(dāng)順延。四、質(zhì)量與檢驗(yàn)1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行加工制作。2.甲方有權(quán)對(duì)乙方的加工制作過程進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見。3.乙方完成加工制作后，應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)在收到產(chǎn)品后XX個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如驗(yàn)收不合格，甲方有權(quán)要求乙方重新制作或進(jìn)行整改。4.如因乙方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及履行過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方許可，不得向第三方泄露。2.保密信息的泄露可能造成對(duì)方損失的，泄密方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、違約責(zé)任1.若甲方未按合同約定支付款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付合同總價(jià)款XX%的違約金。逾期超過XX個(gè)工作日，乙方有權(quán)解除合同并追究甲方違約責(zé)任。2.若乙方未按合同約定完成加工制作任務(wù)并交付產(chǎn)品，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款XX%的違約金。逾期超過XX個(gè)工作日，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。3.若因乙方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)重新制作或整改的費(fèi)用，并支付因此給甲方造成的損失。4.若一方泄露對(duì)方商業(yè)秘密或技術(shù)秘密，應(yīng)賠償對(duì)方因此造成的損失。七、爭(zhēng)議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。篇5合同編號(hào)：[具體編號(hào)]甲方（定作方）：[甲方公司名稱]乙方（承攬方）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為保證雙方權(quán)益，甲乙雙方在平等、自愿、公平的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行產(chǎn)品加工承攬定作事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定作事項(xiàng)1.甲方委托乙方進(jìn)行以下產(chǎn)品的加工承攬定作：[具體產(chǎn)品名稱及規(guī)格]。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，使用指定的材料、工藝和技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)。二、合同金額及支付方式1.合同總金額為人民幣[具體金額]元（大寫：[具體金額漢字大寫]）。2.甲方在合同簽訂后[具體支付時(shí)間]內(nèi)支付乙方合同總金額的XX%作為預(yù)付款。3.乙方完成全部定作任務(wù)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付剩余款項(xiàng)。三、加工承攬定作的期限1.乙方應(yīng)在合同生效后[具體期限]內(nèi)完成全部定作任務(wù)。2.如因乙方原因造成延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。四、質(zhì)量保證與驗(yàn)收1.乙方應(yīng)保證定作產(chǎn)品的質(zhì)量符合甲方的要求。2.產(chǎn)品完成后，乙方應(yīng)提交驗(yàn)收申請(qǐng)，甲方在收到申請(qǐng)后[具體驗(yàn)收時(shí)間]內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。3.如產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方重新制作或進(jìn)行其他補(bǔ)救措施。五、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容以及本合同履行過程中涉及的技術(shù)、商業(yè)信息予以保密。2.未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向第三方泄露。六、違約責(zé)任1.若甲方未按約定支付款項(xiàng)，乙方有權(quán)順延交貨期并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.若乙方未按約定完成定作任務(wù)，乙方應(yīng)按照合同總金額的XX%向甲方支付違約金。3.若因違約造成對(duì)方損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、解決糾紛的方式如雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛，應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為[具體有效期]。3.未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（定作方）：[甲方公司合同專用章]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]聯(lián)系電話：[甲方法人聯(lián)系電話]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承攬方）：[乙方公司合同專用章]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]聯(lián)系電話：[乙方法人聯(lián)系電話]日期：XXXX年XX月XX日篇6合同編號(hào)：[具體編號(hào)]甲方（定作方）：[甲方公司名稱]乙方（承攬方）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，為明確雙方在加工承攬過程中的權(quán)利與義務(wù)，確保雙方合法權(quán)益，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行[具體產(chǎn)品名稱]加工承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、合同標(biāo)的甲方委托乙方對(duì)[具體產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號(hào)]進(jìn)行加工制作。乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成產(chǎn)品的制作并提供相應(yīng)的服務(wù)。二、工作內(nèi)容及要求1.乙方應(yīng)按照甲方提供的圖紙、技術(shù)要求和說明進(jìn)行加工制作。2.甲方提出的特殊技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)予以遵守并確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.乙方負(fù)責(zé)完成從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工到成品交付的全部過程。4.其他具體工作內(nèi)容和細(xì)節(jié)約定見附件。三、承攬期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，承攬工作應(yīng)在[具體日期]前完成。如遇特殊情況需延期，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意。四、費(fèi)用及支付方式1.甲方應(yīng)向乙方支付加工承攬費(fèi)用，具體金額根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量和工藝難度等因素確定。2.支付方式：[具體支付方式]。3.付款期限：[具體付款日期]。4.乙方在收到款項(xiàng)后，應(yīng)提供正規(guī)的發(fā)票和收據(jù)。五、質(zhì)量保證與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)確保所承攬制作的產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及甲方的特殊要求。2.產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序按照雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.如因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致的一切損失，由乙方承擔(dān)。六、違約責(zé)任1.若乙方未按合同約定完成承攬任務(wù)，造成甲方損失，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償甲方相應(yīng)損失。2.若甲方未按合同約定支付款項(xiàng)，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并支付逾期付款利息。3.其他違約情形及責(zé)任承擔(dān)方式按照《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。七、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容以及履行過程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密。2.未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向第三方泄露相關(guān)秘密信息。八、爭(zhēng)議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向合同簽訂地人民法院起訴。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。4.附件為本合同不可分割的部分，與本合同具有同等效力。甲方（定作方）：[甲方公司合同專用章]地址：[甲方公司地址]法定代表人（或授權(quán)代表）：[手寫簽名]聯(lián)系電話：[甲方公司聯(lián)系電話]開戶銀行：[甲方公司開戶銀行名稱]賬號(hào)：[甲方公司銀行賬號(hào)]日期：[簽訂日期]乙方（承攬方）：[乙方公司合同專用章]地址：[乙方公司地址]法定代表人（或授權(quán)代表）：[手寫簽名]聯(lián)系電話：[乙方公司聯(lián)系電話]篇7合同編號(hào)：[具體編號(hào)]甲方（定作方）：[甲方公司名稱]乙方（承攬方）：[乙方公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著公平、誠(chéng)實(shí)、守信的原則，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保雙方合法權(quán)益，特就甲方委托乙方加工承攬事宜簽訂本合同。一、合同范圍及工作內(nèi)容乙方根據(jù)甲方的具體要求，按照約定的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等完成下列承攬任務(wù)：1.承攬物品名稱：[具體物品名稱及型號(hào)]。2.承攬物品的數(shù)量：[具體數(shù)量]。3.承攬物品的質(zhì)量要求：[具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)號(hào)]。4.具體工作內(nèi)容包括但不限于：[其他具體工作內(nèi)容簡(jiǎn)述]。二、合同價(jià)款及支付方式1.合同總價(jià)款：人民幣[大寫金額]（￥[小寫金額]）。該價(jià)款包含材料費(fèi)、加工費(fèi)、稅費(fèi)等一切費(fèi)用。具體明細(xì)見附件報(bào)價(jià)單。2.支付方式：合同簽訂后，甲方按照以下比例及期限支付款項(xiàng)：*預(yù)付款：合同總金額的XX%（￥[金額]）。*進(jìn)度款：按每月進(jìn)度支付，每月支付至完成工作量對(duì)應(yīng)價(jià)款的XX%。*驗(yàn)收款：項(xiàng)目驗(yàn)收合格后XX日內(nèi)支付至合同總金額的XX%。*質(zhì)量保證金：留合同總金額的XX%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期為XX年，質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題無息退還。3.乙方在每次收款時(shí)須向甲方提供合法有效的等額發(fā)票。三.工期及交付1.乙方應(yīng)在合同生效后XX日內(nèi)完成承攬工作并交付甲方。具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)以雙方書面確認(rèn)的進(jìn)度表為準(zhǔn)。2.如因甲方原因?qū)е虏牧瞎?yīng)延遲或其他不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，雙方可協(xié)商順延工期。3.交付地點(diǎn)：[具體地點(diǎn)]。4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：按照合同約定的質(zhì)量要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。四、質(zhì)量保證及售后服務(wù)1.乙方應(yīng)保證承攬物品的質(zhì)量符合合同約定及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換。3.售后服務(wù)：乙方提供XX個(gè)月的售后服務(wù)，質(zhì)保期后提供有償服務(wù)。五、違約責(zé)任1.若甲方未按約定時(shí)間支付款項(xiàng)，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付合同總價(jià)款XX%的違約金。2.若乙方未按約定時(shí)間完成承攬任務(wù)并交付甲方，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)款XX%的違約金。3.若因乙方加工質(zhì)量不符合合同約定，導(dǎo)致甲方損失的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。六、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)本合同內(nèi)容及在合同履行過程中獲知對(duì)方商業(yè)秘密及技術(shù)資料負(fù)有保密義務(wù)。2.未經(jīng)對(duì)方許可，任何一方不得向第三方泄露本合同相關(guān)信息。七、其他條款1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。篇8合同編號(hào)：[具體編號(hào)]甲方（定作人）：[甲方公司名稱]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系電話：[甲方公司聯(lián)系電話]乙方（承攬人）：[乙方公司名稱]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系電話：[乙方公司聯(lián)系電話]根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行特定加工承攬事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條承攬定作物品及規(guī)格具體定作物品、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)款等詳見合同附件《定作物品清單》。第二條承攬方式乙方應(yīng)按照甲方的要求，采用包工包料的方式，對(duì)甲方指定的物品進(jìn)行加工制作。第三條合同總價(jià)款本合同項(xiàng)下承攬加工的總價(jià)款為人民幣[具體金額]（大寫：[金額漢字大寫]）。價(jià)款支付方式和時(shí)間按照附件《支付計(jì)劃表》執(zhí)行。第四條承攬制作要求乙方應(yīng)按照甲方的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制作，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)