2025園林景觀工程施工合同

2025園林景觀工程施工合同本合同由以下雙方于年月日在簽訂：發(fā)包人（甲方）：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：承包人（乙方）：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協(xié)商，就園林景觀工程施工事宜達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：包括但不限于景觀綠化工程、硬化鋪裝工程、水景工程、照明工程、雕塑工程、附屬設施工程等，具體以甲方提供的施工圖設計文件及技術要求為準。1.4工程規(guī)模：占地面積約平方米，總投資額為元人民幣（￥）。1.5工程質量標準：符合《城市園林綠化工程施工及驗收規(guī)范》及相關國家、地方標準。1.6安全目標：達到國家及地方有關工程施工安全的法律法規(guī)要求，杜絕重大傷亡事故。1.7文明施工目標：達到當地建設行政主管部門規(guī)定的文明施工標準。第二條合同工期2.1計劃開工日期：年月日2.2計劃竣工日期：年月日2.3總工期：日歷天2.4乙方應按照甲方的工期要求組織施工，并制定詳細的施工進度計劃，經甲方確認后執(zhí)行。2.5因甲方原因（如設計變更、圖紙延誤、材料供應不及時等）導致工期延誤，乙方有權要求甲方順延工期并賠償停工損失。2.6因乙方原因（如施工組織不當、人員不足、材料短缺等）導致工期延誤，甲方有權要求乙方支付違約金，并賠償造成的損失。第三條合同價款3.1簽約合同價：人民幣元（￥）。3.2合同價款包括但不限于以下內容：a.工程設計圖紙及變更范圍內所有工程內容的施工；b.施工過程中所需的材料、設備、工具費用；c.施工人員工資、管理費、利潤及各項稅費；d.施工現(xiàn)場的臨時設施搭建與拆除費用；e.施工期間的水、電、氣等費用；f.其他與本工程相關的費用。3.3支付方式：a.預付款：合同簽訂后，甲方向乙方支付合同價款的%，即人民幣元（￥）。b.進度款：按月支付，每月日為進度款申請截止日，經甲方審核后于次月日前支付當月進度款的%。c.竣工結算款：工程竣工驗收合格后，乙方向甲方提交結算資料，甲方在日內審核完畢并支付至合同價款的%。d.質保金：合同價款的%作為質保金（￥），質保期滿且無質量問題后無息退還。3.4價款調整：因設計變更、工程量增減或其他甲方認可的情況，雙方可協(xié)商調整合同價款，并簽訂補充協(xié)議。第四條施工要求4.1乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖設計文件、技術要求及國家相關規(guī)范進行施工，確保工程質量和施工安全。4.2乙方負責施工現(xiàn)場的管理和協(xié)調工作，確保施工progress順利進行，不得影響周邊環(huán)境和居民生活。4.3乙方在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件或技術要求不符合實際情況，應及時書面通知甲方，由甲方負責協(xié)調設計單位進行變更。4.4隱蔽工程驗收：乙方在隱蔽工程施工前，應提前小時書面通知甲方，甲方應在接到通知后小時內派人驗收，否則視為同意隱蔽。4.5材料設備供應：a.乙方負責采購符合設計要求和國家標準的材料設備，并提供產品合格證、質量證明書等相關資料。b.甲方有權對乙方采購的材料設備進行檢查，不符合要求的乙方應立即更換。4.6樣品確認：乙方在施工前應提供主要材料的樣品，經甲方確認后方可大面積使用。第五條雙方權利與義務5.1甲方權利與義務：a.負責提供施工場地及周邊環(huán)境資料，協(xié)調處理施工過程中與周邊居民、單位的關系。b.負責提供施工圖設計文件、技術要求及相關變更文件，并及時組織圖紙會審和技術交底。c.負責按時支付工程款，并對乙方的施工進度、質量進行監(jiān)督。d.負責組織工程驗收及結算工作。5.2乙方權利與義務：a.負責按合同約定的質量標準和工期要求完成工程施工。b.負責施工現(xiàn)場的安全管理、文明施工和環(huán)境保護工作。c.負責做好施工記錄、隱蔽工程驗收記錄及相關資料，確保施工資料完整。d.負責對施工人員進行安全教育和技術交底，確保施工安全。e.負責工程竣工后的保修工作，質保期內及時處理質量問題。第六條工程驗收與結算6.1中間驗收：在施工過程中，甲方有權隨時對工程進行檢查，乙方應配合并及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。6.2竣工驗收：a.工程竣工后，乙方應在日內向甲方提交竣工驗收申請及全套竣工資料。b.甲方應在收到驗收申請后日內組織相關部門進行驗收，驗收合格后雙方簽署《竣工驗收證書》。c.驗收不合格的，乙方應在甲方要求的期限內整改并重新申請驗收。6.3結算：a.乙方應在工程竣工驗收合格后日內提交結算資料。b.甲方應在收到結算資料后日內完成審核并簽署結算書。c.結算金額以實際完成工程量為準，超出合同范圍的部分需經甲方確認后方可計入結算。第七條違約責任7.1甲方違約責任：a.因甲方原因導致工期延誤，甲方應賠償乙方造成的停工損失，并順延工期。b.甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付逾期付款違約金，違約金按日利率計算。7.2乙方違約責任：a.因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，乙方應向甲方支付違約金元。b.工程質量不符合約定標準的，乙方應負責返工或修復，并承擔返工費用。c.乙方擅自更改設計文件或施工工藝，甲方有權要求乙方恢復原狀并賠償損失。7.3因不可抗力（如戰(zhàn)爭、地震、臺風等）導致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同，互不承擔違約責任。第八條爭議解決8.1本合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，自雙方簽字蓋章之日生效。9.3本合同附件包括：a.施工圖設計文件及技術要求；b.材料設備清單；c.施工進度計劃表；d.其他相關文件。9.4本合同任何條款的無效不影響其他條款的效力。發(fā)包人（甲方）：法定代表人或授權代表：