公路路燈施工合同標準文本

公路路燈施工合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等互利、誠實信用的原則，就甲方公路路燈施工項目達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________公路路燈施工項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目工期：__________

二、合同標的

2.1乙方負責本項目的公路路燈施工，包括但不限于路燈安裝、燈具調試、線路敷設、接地保護等。

2.2乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規(guī)范及設計要求進行施工。

三、合同價款及支付方式

3.1合同總價為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

3.2甲方按以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后，乙方提交施工組織設計、施工方案及施工進度計劃，甲方支付合同總價__________%的工程款；

（2）工程開工后，乙方提交工程進度款支付申請，甲方在收到申請后__________個工作日內支付相應比例的工程款；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價__________%的工程款；

（4）工程保修期滿后，甲方支付合同總價__________%的工程款。

四、施工質量及驗收

4.1乙方應嚴格按照國家有關法律法規(guī)、技術規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質量。

4.2工程竣工驗收合格后，甲方有權對工程質量進行驗收。

4.3驗收合格后，甲方應在__________個工作日內向乙方支付合同總價__________%的工程款。

五、工期延誤及違約責任

5.1乙方應按照合同約定的時間完成施工任務。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。

5.2甲方有權要求乙方在合同約定的時間內完成施工任務。如乙方未能在規(guī)定時間內完成，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

六、爭議解決

6.1甲方與乙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.施工圖紙

2.技術規(guī)范

3.設計要求

4.施工組織設計

5.施工方案

6.施工進度計劃

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障公路路燈施工項目的順利進行，確保工程質量和工期，特邀請乙方（以下簡稱“乙方”）作為施工主體，并引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為監(jiān)理單位，共同參與本項目。為明確各方的權利義務，經甲乙丙三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________公路路燈施工項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目工期：__________

二、合同標的

2.1乙方負責本項目的公路路燈施工，包括但不限于路燈安裝、燈具調試、線路敷設、接地保護等。

2.2丙方負責對乙方的施工過程進行全程監(jiān)理，確保工程質量、進度和安全。

2.3丙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規(guī)范及設計要求進行監(jiān)理。

三、合同價款及支付方式

3.1合同總價為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

3.2甲方按以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后，乙方提交施工組織設計、施工方案及施工進度計劃，甲方支付合同總價__________%的工程款；

（2）工程開工后，乙方提交工程進度款支付申請，甲方在收到申請后__________個工作日內支付相應比例的工程款；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價__________%的工程款；

（4）工程保修期滿后，甲方支付合同總價__________%的工程款。

四、施工質量及驗收

4.1乙方應嚴格按照國家有關法律法規(guī)、技術規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質量。

4.2丙方應定期對乙方施工質量進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知乙方整改。

4.3工程竣工驗收合格后，甲方有權對工程質量進行驗收。驗收合格后，甲方應在__________個工作日內向乙方支付合同總價__________%的工程款。

五、工期延誤及違約責任

5.1乙方應按照合同約定的時間完成施工任務。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。

5.2丙方應按照合同約定對工期進行監(jiān)督，如因丙方原因導致工期延誤，丙方應承擔相應的違約責任。

5.3甲方有權要求乙方在合同約定的時間內完成施工任務。如乙方未能在規(guī)定時間內完成，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

六、爭議解決

6.1甲方與乙丙三方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、丙方責任及權利

7.1丙方應按照合同約定對乙方施工過程進行全程監(jiān)理，確保工程質量、進度和安全。

7.2丙方有權對乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，乙方應予以整改。

7.3丙方有權對乙方施工進度進行檢查，如發(fā)現(xiàn)進度滯后，應及時通知甲方。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.施工圖紙

2.技術規(guī)范

3.設計要求

4.施工組織設計

5.施工方案

6.施工進度計劃

第三方介入的意義和目的：

1.丙方作為監(jiān)理單位，可以確保工程質量和進度，降低甲方風險。

2.丙方對乙方施工過程進行全程監(jiān)理，有助于提高施工效率，縮短工期。

甲方為主導的目的和意義：

1.甲方作為項目業(yè)主，有權對工程質量和進度進行監(jiān)督，確保項目順利實施。

2.甲方在合同中享有優(yōu)先權，如工期延誤、質量不合格等情況，甲方有權要求乙方承擔違約責任，保障自身權益。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）為具備公路橋梁施工資質的專業(yè)承包商，為保障公路橋梁施工項目的順利進行，確保工程質量和工期，特邀請甲方（以下簡稱“甲方”）作為項目投資方，并引入丁方（以下簡稱“丁方”）作為項目管理單位，共同參與本項目。為明確各方的權利義務，經乙丙丁三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________公路橋梁施工項目

1.2項目地點：__________

1.3項目規(guī)模：__________

1.4項目工期：__________

二、合同標的

2.1乙方負責本項目的公路橋梁施工，包括但不限于橋梁主體結構、附屬設施、路面施工等。

2.2丁方負責對項目進行全面管理，包括進度控制、質量控制、成本控制、安全管理等。

2.3丁方應按照乙方提供的施工圖紙、技術規(guī)范及設計要求進行項目管理。

三、合同價款及支付方式

3.1合同總價為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。

3.2乙方按以下進度提交工程款支付申請，甲方在收到申請后__________個工作日內支付相應比例的工程款：

（1）工程開工前，乙方提交施工組織設計、施工方案及施工進度計劃，甲方支付合同總價__________%的工程款；

（2）工程進度達到約定節(jié)點，乙方提交工程進度款支付申請，甲方支付相應比例的工程款；

（3）工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價__________%的工程款；

（4）工程保修期滿后，甲方支付合同總價__________%的工程款。

四、施工質量及驗收

4.1乙方應嚴格按照國家有關法律法規(guī)、技術規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質量。

4.2丁方應定期對乙方施工質量進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知乙方整改。

4.3工程竣工驗收合格后，乙方有權對工程質量進行驗收。驗收合格后，乙方應在__________個工作日內向甲方提交支付申請。

五、工期延誤及違約責任

5.1乙方應按照合同約定的時間完成施工任務。如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。

5.2丁方應按照合同約定對工期進行監(jiān)督，如因丁方原因導致工期延誤，丁方應承擔相應的違約責任。

5.3甲方有權要求乙方在合同約定的時間內完成施工任務。如乙方未能在規(guī)定時間內完成，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

六、丁方責任及權利

6.1丁方應按照合同約定對項目進行全面管理，確保工程質量和進度。

6.2丁方有權對乙方施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，乙方應予以整改。

6.3丁方有權對乙方施工進度進行檢查，如發(fā)現(xiàn)進度滯后，應及時通知乙方。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

7.2本合同一式兩份，乙丙丁三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.施工圖紙

2.技術規(guī)范

3.設計要求

4.施工組織設計

5.施工方案

6.施工進度計劃

乙方為主導的目的和意義：

1.乙方作為施工主體，擁有專業(yè)的施工團隊和豐富的施工經驗，對施工過程有更強的掌控力。

2.乙方在合同中享有優(yōu)先權，如工期延誤、質量