消防工程承攬合同.2

消防工程承攬合同.2合同編號：__________一、合同主體1.發(fā)包方（甲方）信息甲方為[甲方公司名稱]，是一家依據[甲方注冊地法律]合法成立并有效存續(xù)的[甲方公司性質]，注冊地址位于[甲方公司注冊地址]，法定代表人為[甲方法定代表人姓名]，聯系電話為[甲方聯系電話]，主要從事[甲方公司經營范圍]業(yè)務。2.承攬方（乙方）信息乙方為[乙方公司名稱]，是一家依據[乙方注冊地法律]合法成立并有效存續(xù)的[乙方公司性質]，注冊地址位于[乙方公司注冊地址]，法定代表人為[乙方法定代表人姓名]，聯系電話為[乙方聯系電話]，主要從事[乙方公司經營范圍]業(yè)務，具備消防工程承攬的相關資質。二、工程概況1.工程名稱本工程名稱為[具體工程名稱]消防工程。2.工程地點工程地點位于[詳細工程地點]。3.工程內容與范圍工程內容包括但不限于消防系統(tǒng)的設計、安裝、調試等工作。具體涵蓋火災自動報警系統(tǒng)（包括但不限于各類探測器、報警按鈕、報警主機等設備的安裝與調試）、自動噴水滅火系統(tǒng)（噴頭安裝、管道鋪設、消防水泵安裝與調試等）、消火栓系統(tǒng)（消火栓箱安裝、消防水帶及水槍配備、消防栓管道連接等）、防排煙系統(tǒng)（風機安裝、風道安裝、防火閥安裝與調試等）以及相關消防聯動系統(tǒng)的構建，保證整個消防工程符合相關消防法規(guī)和標準的要求，能夠正常運行并通過消防驗收。三、承攬方式與價款1.承攬方式本工程采用[全包/半包等具體承攬方式]承攬方式。若為全包方式，乙方負責工程所需的全部材料、設備采購及施工；若為半包方式，則明確甲方和乙方各自負責的部分。2.工程價款本工程總價款為人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。此價款包含乙方完成本工程所需的人工費用、材料費用、設備費用、運輸費用、安裝調試費用、管理費、利潤、稅金等一切相關費用，但不包括因甲方要求的工程變更而增加的費用。3.價款調整若發(fā)生以下情況，工程價款可進行調整：（1）因甲方提出工程變更，變更內容經雙方書面確認后，按照本合同約定的計價方式計算變更部分的價款，并相應調整工程總價款。（2）因不可抗力因素導致工程成本增加或減少超過[具體比例]時，雙方應協商調整工程價款。協商不成的，按照本合同爭議解決條款處理。（3）國家或地方出臺新的政策、法規(guī)或強制性標準，導致工程成本增加或減少的，經雙方書面確認后調整工程價款。四、工程期限1.開工日期本工程開工日期為[具體開工日期]，以甲方下達的書面開工通知為準。若因甲方原因未能按時下達開工通知，開工日期相應順延。2.竣工日期本工程竣工日期為[具體竣工日期]。乙方應保證在竣工日期前完成本合同約定的全部工程內容，并通過甲方及相關部門的初步驗收。3.工期延誤（1）因甲方原因導致工期延誤的，如甲方未能按時提供施工場地、未能及時支付工程預付款或進度款、變更設計等，工期相應順延，乙方不承擔責任。甲方應賠償乙方因工期延誤而產生的合理損失，包括但不限于人工窩工費、設備租賃費等。（2）因乙方原因導致工期延誤的，如乙方施工組織不當、人員不足、設備故障等，乙方應承擔違約責任。每延誤一天，乙方應按照工程總價款的[具體比例]向甲方支付違約金；延誤超過[具體天數]天的，除支付違約金外，甲方有權解除本合同，乙方應退還甲方已支付的全部款項，并賠償甲方因此遭受的全部損失。（3）因不可抗力因素導致工期延誤的，工期相應順延，雙方互不承擔責任。但乙方應及時通知甲方，并提供相關證明文件。五、工程質量與驗收1.工程質量標準本工程質量應符合國家現行的消防工程相關質量標準及規(guī)范，包括但不限于《建筑設計防火規(guī)范》、《火災自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》、《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》等，同時還應滿足工程所在地消防部門的驗收要求。2.驗收程序與標準（1）乙方在工程竣工后，應先進行自檢。自檢合格后，向甲方提交竣工驗收申請報告，并附上工程竣工資料，包括但不限于工程竣工圖、設備及材料清單、施工記錄、調試報告等。（2）甲方收到乙方的竣工驗收申請報告后，應在[具體天數]個工作日內組織相關人員進行初步驗收。初步驗收內容包括對工程實體的檢查、設備運行情況的測試、工程資料的審核等。若初步驗收發(fā)覺問題，乙方應按照甲方的要求及時整改，整改費用由乙方承擔。整改完成后，乙方再次提交竣工驗收申請報告，甲方重新組織初步驗收，直至初步驗收合格。（3）初步驗收合格后，甲方應向當地消防部門申請消防專項驗收。乙方應積極配合消防部門的驗收工作，提供必要的技術支持和資料。若消防驗收不合格，乙方應承擔整改責任，直至通過消防驗收。整改費用由責任方承擔，若因乙方原因導致消防驗收不合格，乙方還應按照本合同約定承擔違約責任。3.質量保修（1）本工程質量保修期為自通過消防驗收合格之日起[具體保修年限]年。（2）在質量保修期內，乙方應按照國家有關規(guī)定和本合同約定承擔保修責任。若工程出現質量問題，甲方應及時通知乙方，乙方應在接到通知后的[具體響應時間]小時內到達現場進行維修。若乙方未能按時到達現場維修，甲方有權委托第三方進行維修，維修費用由乙方承擔，乙方還應按照維修費用的[具體比例]向甲方支付違約金。（3）質量保修期滿后，乙方應繼續(xù)為甲方提供技術支持和售后服務，服務費用由雙方另行協商確定。六、雙方權利與義務1.甲方權利與義務（1）甲方權利①有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。②有權要求乙方按照本合同約定的工程內容、質量標準、工程期限等進行施工。③有權對乙方提供的工程材料、設備進行檢驗，若發(fā)覺不符合要求的，有權要求乙方更換。④在乙方違反本合同約定時，有權按照本合同約定追究乙方的違約責任。（2）甲方義務①在工程開工前，負責辦理工程施工所需的相關手續(xù)，如施工許可證等，并向乙方提供施工場地及施工所需的水、電等條件，費用由[具體承擔方]承擔。②按照本合同約定的付款方式和時間，及時支付工程預付款、進度款、竣工結算款和質量保修金。③協調施工現場周邊關系，保證乙方施工過程不受外界干擾。若因甲方原因導致乙方遭受損失，甲方應承擔賠償責任。④在收到乙方提交的竣工驗收申請報告后，應及時組織相關人員進行初步驗收，并積極配合乙方進行消防專項驗收。2.乙方權利與義務（1）乙方權利①有權要求甲方按照本合同約定提供施工場地、支付工程款項等。②在甲方未按照本合同約定履行義務時，有權暫停施工，并要求甲方承擔相應的違約責任。③在工程符合本合同約定的驗收條件時，有權要求甲方及時組織驗收。（2）乙方義務①按照本合同約定的承攬方式、工程內容、質量標準、工程期限等進行施工，保證工程質量和進度。②負責工程施工所需的全部材料、設備的采購、運輸、保管等工作，并保證材料、設備符合國家現行標準和本合同約定的要求。若因材料、設備質量問題導致工程質量或延誤工期，乙方應承擔全部責任。③遵守施工現場的管理規(guī)定，做好安全文明施工工作，承擔施工過程中的安全責任。若因乙方原因發(fā)生安全，乙方應承擔全部法律責任和經濟損失。④在工程施工過程中，接受甲方和相關部門的監(jiān)督檢查，及時整改存在的問題。⑤按照本合同約定的時間和要求，向甲方提交工程竣工資料，并配合甲方進行工程驗收和消防專項驗收。⑥在質量保修期內，按照本合同約定承擔保修責任。七、工程變更1.變更程序（1）若甲方提出工程變更，應提前[具體天數]天以書面形式通知乙方。乙方應在收到通知后的[具體天數]天內，向甲方提交工程變更報價單，詳細列出變更部分的工程內容、計價依據、變更價款等。甲方應在收到乙方的工程變更報價單后的[具體天數]天內進行審核確認。若雙方對變更價款有爭議，應按照本合同爭議解決條款處理。（2）若乙方提出工程變更，應提前[具體天數]天以書面形式向甲方提出變更申請，詳細說明變更的原因、內容、對工程質量、進度、價款的影響等。甲方應在收到乙方的變更申請后的[具體天數]天內進行審核批復。若甲方同意變更，雙方應按照上述甲方提出工程變更的程序確定變更價款。2.變更計價（1）工程變更價款的計算應按照以下原則進行：①合同中有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款。②合同中類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款。③合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由乙方提出適當的變更價格，經甲方確認后執(zhí)行。（2）工程變更價款經雙方確認后，應作為工程總價款的調整依據，在工程竣工結算時一并結算。八、工程價款支付1.預付款（1）甲方應在本合同簽訂后的[具體天數]天內，向乙方支付工程預付款，預付款金額為工程總價款的[具體比例]，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。（2）乙方在收到工程預付款后，應按照本合同約定及時組織施工。若乙方未能在收到預付款后的[具體天數]天內開工，甲方有權解除本合同，并要求乙方退還已支付的預付款，乙方應按照預付款金額的[具體比例]向甲方支付違約金。2.進度款（1）乙方應按照工程進度，每月[具體日期]向甲方提交當月工程進度報告，包括已完成的工程內容、工程質量情況、下月工程進度計劃等。甲方應在收到乙方的工程進度報告后的[具體天數]天內進行審核確認。（2）甲方應在審核確認后的[具體天數]天內，按照當月完成工程價款的[具體比例]向乙方支付工程進度款。工程進度款的支付累計金額不得超過工程總價款的[具體比例]，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。（3）若甲方未按照本合同約定支付工程進度款，每逾期一天，應按照應付未付金額的[具體比例]向乙方支付違約金；逾期超過[具體天數]天的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完成工程價款，甲方應承擔由此造成的工期延誤和乙方的損失。3.竣工結算款（1）工程竣工并通過消防驗收合格后，乙方應在[具體天數]天內向甲方提交竣工結算報告，詳細列出工程總價款、已支付的款項、應扣款項（如有）、竣工結算款等內容。甲方應在收到乙方的竣工結算報告后的[具體天數]天內進行審核確認。（2）若雙方對竣工結算款無異議，甲方應在審核確認后的[具體天數]天內，向乙方支付竣工結算款，即工程總價款扣除已支付的預付款、進度款和質量保修金后的余額。若雙方對竣工結算款有爭議，應按照本合同爭議解決條款處理。4.質量保修金（1）甲方應在工程竣工結算時，按照工程總價款的[具體比例]扣留質量保修金，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體金額]元）。（2）質量保修期滿后，若乙方已按照本合同約定履行了保修義務，甲方應在[具體天數]天內將質量保修金無息返還給乙方。若乙方未履行保修義務，甲方有權扣除相應的維修費用后，將剩余的質量保修金返還給乙方。九、違約責任1.甲方違約責任（1）若甲方未按照本合同約定支付工程款項，每逾期一天，應按照應付未付金額的[具體比例]向乙方支付違約金；逾期超過[具體天數]天的，乙方有權解除本合同，并要求甲方支付已完成工程價款、違約金以及乙方因此遭受的全部損失。（2）若甲方未按照本合同約定提供施工場地、辦理施工所需手續(xù)等，導致工期延誤或乙方遭受損失的，甲方應承擔相應的責任，賠償乙方的損失，并按照工程總價款的[具體比例]向乙方支付違約金。（3）若甲方違反本合同約定的其他義務，應承擔相應的違約責任，賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約責任（1）若乙方未按照本合同約定的工程內容、質量標準、工程期限等進行施工，應承擔違約責任。如工程質量不符合要求，乙方應負責整改直至合格，整改費用由乙方承擔；如工期延誤，乙方應按照本合同關于工期延誤的約定支付違約金；如乙方未按照本合同約定履行其他義務，應按照工程總價款的[具體比例]向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。（2）若乙方在工程施工過程中使用不合格的材料、設備，乙方應立即更換為合格產品，并按照工程總價款的[具體比例]向甲方支付違約金；若因使用不合格材料、設備導致工程質量或安全，乙方應承擔全部法律責任和經濟損失。（3）若乙方未按照本合同約定履行保修義務，甲方有權委托第三方進行維修，維修費用由乙方承擔，乙方還應按照維修費用的[具體比例]向甲方支付違約金。十、爭議解決1.爭議解決方式本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。2.法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用[具體適用法律]。十一、附則1.