承攬合同賠償協(xié)議

承攬合同賠償協(xié)議?甲方（承攬方）：姓名：__________________身份證號(hào)：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（定作方）：姓名：__________________身份證號(hào)：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲乙雙方于[具體日期]簽訂了承攬合同（合同編號(hào)：[合同編號(hào)]），就乙方委托甲方完成[標(biāo)的物或服務(wù)名稱]的承攬事宜達(dá)成了相關(guān)約定?，F(xiàn)因[具體原因]導(dǎo)致合同履行過程中出現(xiàn)問題，給雙方造成了一定損失。為妥善解決相關(guān)事宜，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就賠償事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.承攬項(xiàng)目名稱：[詳細(xì)的標(biāo)的物或服務(wù)名稱]2.規(guī)格要求：[詳細(xì)描述標(biāo)的物的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，若為服務(wù)，應(yīng)說明服務(wù)的具體內(nèi)容、流程、標(biāo)準(zhǔn)等]3.數(shù)量：[明確承攬的標(biāo)的物數(shù)量或服務(wù)的工作量]4.交付時(shí)間：[原合同約定的交付時(shí)間]5.交付地點(diǎn)：[原合同約定的交付地點(diǎn)]二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利要求乙方按照本協(xié)議及原承攬合同的約定支付報(bào)酬及相關(guān)費(fèi)用。在乙方未按照約定履行義務(wù)時(shí)，有權(quán)采取合理措施維護(hù)自身權(quán)益，包括但不限于暫停工作、解除合同等，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.義務(wù)按照原承攬合同及本協(xié)議的約定，以合理的技能、謹(jǐn)慎和努力完成承攬工作，確保工作成果符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。向乙方提供必要的協(xié)助和配合，包括但不限于提供工作所需的資料、場地等。對(duì)工作過程中知悉的乙方商業(yè)秘密及其他機(jī)密信息予以保密。在本協(xié)議簽訂后[x]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方提交詳細(xì)的工作進(jìn)度報(bào)告，說明已完成的工作內(nèi)容、未完成的工作及預(yù)計(jì)完成時(shí)間等。在工作成果交付前，妥善保管工作成果，并承擔(dān)因保管不善導(dǎo)致的損失。根據(jù)乙方要求，提供與工作成果相關(guān)的技術(shù)資料和質(zhì)量證明文件。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利要求甲方按照本協(xié)議及原承攬合同的約定履行義務(wù)，交付符合質(zhì)量要求的工作成果。對(duì)甲方的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。2.義務(wù)按照原承攬合同及本協(xié)議的約定，向甲方支付報(bào)酬及相關(guān)費(fèi)用。向甲方提供完成承攬工作所需的相關(guān)資料和信息，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。協(xié)助甲方解決工作過程中遇到的問題，提供必要的工作條件和支持。在收到甲方提交的工作進(jìn)度報(bào)告后[x]個(gè)工作日內(nèi)，進(jìn)行審核并反饋意見。在甲方交付工作成果后，按照約定及時(shí)驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)工作成果不符合約定，應(yīng)在驗(yàn)收后的[x]個(gè)工作日內(nèi)書面通知甲方，并說明具體問題。三、賠償事宜（一）損失情況說明1.經(jīng)雙方共同核實(shí)，因[具體原因]導(dǎo)致甲方遭受的直接損失如下：原材料損失：[詳細(xì)說明原材料的名稱、數(shù)量、價(jià)值及損失原因]，損失金額為人民幣[x]元。人工費(fèi)用損失：[說明人工投入的項(xiàng)目、工時(shí)、單價(jià)及損失金額]，共計(jì)人民幣[x]元。設(shè)備損耗及折舊損失：[描述設(shè)備受損情況、損耗程度及折舊計(jì)算依據(jù)]，損失金額為人民幣[x]元。其他直接損失：[如有其他直接損失，詳細(xì)說明]，損失金額為人民幣[x]元。以上各項(xiàng)直接損失總計(jì)人民幣[x]元。2.乙方因甲方未能按照原合同約定交付工作成果而遭受的直接損失如下：生產(chǎn)延誤損失：[說明因甲方延誤導(dǎo)致乙方生產(chǎn)計(jì)劃受阻，產(chǎn)生的額外費(fèi)用，如設(shè)備閑置費(fèi)、工人加班費(fèi)等的計(jì)算依據(jù)及金額]，共計(jì)人民幣[x]元?？蛻羲髻r損失：[描述乙方因甲方工作成果問題被客戶索賠的情況，包括索賠金額、索賠依據(jù)等]，損失金額為人民幣[x]元。信譽(yù)損失：[說明因本次事件對(duì)乙方商業(yè)信譽(yù)造成的影響及難以量化的損失評(píng)估]，預(yù)計(jì)損失人民幣[x]元。以上各項(xiàng)直接損失總計(jì)人民幣[x]元。（二）賠償方式及金額1.基于上述損失情況，雙方協(xié)商一致，乙方同意向甲方支付賠償款人民幣[x]元，作為對(duì)甲方各項(xiàng)損失的補(bǔ)償。此賠償款應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[x]個(gè)工作日內(nèi)支付至甲方指定的銀行賬戶。2.甲方同意，在收到乙方支付的賠償款后，放棄因本次事件向乙方主張的其他任何賠償權(quán)利，但本協(xié)議另有約定的除外。3.乙方支付賠償款后，甲方應(yīng)開具合法有效的發(fā)票給乙方。四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議及原承攬合同的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致工作成果不符合質(zhì)量要求或交付延誤，除應(yīng)承擔(dān)本協(xié)議約定的賠償責(zé)任外，還應(yīng)按照原承攬合同約定的報(bào)酬金額的[x]%向乙方支付違約金。如違約金不足以彌補(bǔ)乙方損失的，甲方還應(yīng)繼續(xù)賠償乙方的全部損失。2.甲方違反保密義務(wù)，泄露乙方商業(yè)秘密或其他機(jī)密信息的，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[x]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。如損失難以計(jì)算的，按照乙方因甲方違約行為所預(yù)期獲得的利益計(jì)算賠償金額。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議的約定按時(shí)支付賠償款或報(bào)酬及相關(guān)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]日的，甲方有權(quán)暫停工作，并要求乙方支付已完成工作對(duì)應(yīng)的報(bào)酬及違約金，同時(shí)乙方應(yīng)繼續(xù)履行支付義務(wù)。2.乙方違反協(xié)助義務(wù)，導(dǎo)致甲方工作無法順利進(jìn)行或延誤的，應(yīng)承擔(dān)甲方因此遭受的全部損失，并按照原承攬合同約定的報(bào)酬金額的[x]%向甲方支付違約金。五、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他無爭議的條款。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的地方，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（簽字或蓋章）：_________________