外墻涂料裝飾施工合同

1、下載后自由修改建筑工程合同合同協(xié)議CONTRACT TEMPLATE本文由作者精心編制，下載可自由編輯修改外墻涂料裝飾施工合同發(fā)包方（以下簡稱甲方） ：承包方（以下簡稱乙方） ：依照中華方民共和國合同法 、中華方民共和國建筑法 及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原 則，雙方就本外墻天然彩砂質(zhì)感涂料施工工程事項協(xié)商一致， 訂立本 合同。一、工程概況：工程名稱：工程地點：工程內(nèi)容：外墻天然彩砂質(zhì)感涂料裝飾二、工程承包范圍及進度： 承包范圍：外墻天然彩砂質(zhì)感涂料施工（包工包料） 。 合同工期： 個工作日。施工進場時間： 按項目總進度進展情況，雙方另行商議為準，甲 方應(yīng)提前 1

2、0 個工作日通知乙方，如果因發(fā)包方原因或建筑物主體其 它工序原因不能進入外墻裝飾施工工序，工期應(yīng)順延。施工進場條件： 因本工程是外墻裝飾施工， 所以要求有關(guān)外墻作 業(yè)的其他工序全部完成后方可進場施工， 其施工條件為外墻抹灰、 保 溫施工完成，落水管、門、窗、欄桿等安裝完畢，且墻面平整度、垂 直度達到相關(guān)驗收標準； 如因以上工序未完成甲方又要求施工， 所帶來的后果由甲方負責(zé)。三、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件：1、產(chǎn)品品牌及執(zhí)行標準： 重慶方浩涂裝工程有限公司生產(chǎn)的渝彩牌天然彩砂質(zhì)感涂料； 產(chǎn) 品應(yīng)達到JGT24-2000合成樹脂乳液砂壁狀建筑涂料規(guī)定的標準。2、質(zhì)量標準及驗收辦法：1）、工程施工及驗

3、評辦法嚴格執(zhí)行 （GB 50210-2001） 建筑裝飾裝 修工程質(zhì)量驗收規(guī)范 之“4.3 條 裝飾抹灰工程 ”部分執(zhí)行。2）、質(zhì)量等級：合格3）、質(zhì)量等級經(jīng)質(zhì)檢部門，監(jiān)理單位，建設(shè)單位驗評后達不到合 同規(guī)定標準，由承包方無償返修， 達到合同規(guī)定質(zhì)量等級后方可交工。2、技術(shù)資料、圖紙及其它材料的提供辦法：1）、發(fā)包方向承包方提供圖紙、相關(guān)技術(shù)資料，在施工過程中如 有變更應(yīng)出具變更通知單； 合同簽訂后乙方在一個星期內(nèi)根據(jù)甲方效 果圖進行顏色樣本打樣， 甲方滿意后在顏色確定書上簽字認可； 合同 簽訂后 15 個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提交準確的外墻施工總面積， 及各種顏色的施工面積，以便乙方做好施工

4、準備。2）、承包方在施工前向發(fā)包方及監(jiān)理方提供產(chǎn)品近期檢測報告， 產(chǎn)品合格證，施工方案等相關(guān)資料。四、合同價款及付款方式：1、外墻天然彩砂質(zhì)感涂料裝飾工程每平方米包干價為：元（顏色），預(yù)計工程總價款為萬元；工程款以實際工程量為準進行結(jié)2、付款方式：1）、合同簽定后，發(fā)包方預(yù)付合同金額的 %做備料款，另 月進度款發(fā)包方應(yīng)按承包方月施工進度進行付款，每月 25 日進行工 程量核實，下月 15 日前按進度付款至 %；發(fā)包方在簽收到承包 方進度報表后一星期內(nèi)未提出書面意見，視為認可承包方報表準確。2）、外墻天然彩砂質(zhì)感涂料裝飾工程竣工且驗收合格后， 發(fā)包方 須向承包方支付完實際結(jié)算后工程總價款的 97

5、，剩余的 3作為保 修款在一年保修期結(jié)束后付清； 在發(fā)包方確認承包方竣工工程量報 表且簽字認可后， 30 天內(nèi)付清工程款，發(fā)包方在簽收到承包方工程 竣工報表后 10 個工作日內(nèi)未提出書面意見，視為認可承包方報表準 確。五、雙方責(zé)任：1、承包方責(zé)任：1）、承包方應(yīng)在合同規(guī)定期限內(nèi)完成施工 （不可抗力或發(fā)包方責(zé) 任除外）。2）、如因承包方原因影響工程進度并給發(fā)包方造成損失的， 承包 方承擔(dān)所造成的全部損失。 承包方有權(quán)按施工規(guī)范進行施工，如發(fā) 包方對進度的要求和施工規(guī)范和質(zhì)量要求有沖突， 承包方有權(quán)按規(guī)范 和質(zhì)量要求進行，同時書面說明理由。3）、如在保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，承包方負責(zé)保修，承包方應(yīng)接

6、 到維修通知后迅速做出反映4）、如外墻裝飾工程達不到有關(guān)規(guī)定的要求， 承包方負責(zé)賠償因 此而產(chǎn)生的損失。2、發(fā)包方責(zé)任： 1）、發(fā)包方需按合同約定的支付方式按期支付工程款。 因工程款 不到位而產(chǎn)生的延誤工期責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。2）、發(fā)包方應(yīng)為承包方提供必須的施工條件， 如施工條件達不到 而產(chǎn)生的延誤工期責(zé)任由發(fā)包方承擔(dān)。六、合同的有效性： 本合同雙方簽字蓋章后即視為有效且具有法律效力。 有效期自雙 方簽訂本合同之日起至工程保修期結(jié)束，工程款全部付完時止。七、其他約定事項：雙方協(xié)商解決。八、本合同共四頁一式肆份。發(fā)包方貳份、承包方貳份。 發(fā)包方（蓋章）：承包方（蓋章）：經(jīng)辦方（簽字）：經(jīng)辦方（簽字

7、）：年 月 日 年 月 日合同注意事項：合同模板要結(jié)合您實際情況修改，請親在簽訂正式合同時注意以下幾點！!簽訂合同時應(yīng)注意以下事項：1要注意核實對方身份，如果對方是個人的，必須要保存對方的身份證復(fù)印件，如果對方是公司的，必須保存對方營業(yè)執(zhí)照復(fù) 印件。2、注意授權(quán)，合同應(yīng)當(dāng)由有授權(quán)的人員簽署，并加蓋公司印章。3、明確合同價格是否含稅。如果合同價格沒有約定是否含稅，通常理解是含稅價。因此合同價格必須約定是否含稅。4、指定收貨人。如果我方是要送貨給對方的，最好在合同中約定對方有權(quán)收貨的人員。因為在交易過程中，在發(fā)生爭議時，對方往往有可能否認收到貨物，這時送貨的一方必須證明貨物已經(jīng)送達，如果對方否認簽

8、收貨物人的身份，送貨人將陷于被動。如果在合同中約定了指定的收貨人，這一問題就可以避免。5、在合同中約定盡量多的聯(lián)系方式，包括電子郵箱等。合同履行過程中的聯(lián)絡(luò)過程往往通過電子郵件來傳輸，電子郵箱是虛擬的地址，要證明電子郵件的真實出處有很大難度。因此在合同中對雙方的電子郵箱進行約定，對證明雙方的真實意思聯(lián)絡(luò)很有幫助。6、指定收款賬戶。有時收款賬戶可能與公司的賬戶不一致，這時在合同中約定收款賬戶，可以避免轉(zhuǎn)賬付款的爭議。7、約定對方違約時的違約責(zé)任。違約責(zé)任是對方違約時應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任，如果某項違約情況較復(fù)雜時，違約責(zé)任條款可以詳細約定損失的計算方法及標準。8、約定訴訟管轄法院。訴訟管轄法院是指在合同履行過程中發(fā)生爭議時應(yīng)當(dāng)向哪個法院起訴。原則上，要到對方（被告）所在地法院提起訴訟，這對起訴方而言不是特