2022年新版本建設(shè)工程勞務(wù)合同范本

1、2022年新版本建設(shè)工程勞務(wù)合同范本甲方：乙方：為增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，甲方同意將(_研發(fā)基地工程)。委派乙方組織施工，為明確甲、乙雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，本著公平自愿、互惠互利、誠(chéng)實(shí)守信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就有關(guān)承包事項(xiàng)特訂立本協(xié)議，雙方遵照?qǐng)?zhí)行。一、工程概況1、工程名稱：_研發(fā)中心、辦公樓、地窖2、工程地點(diǎn)：山東省縣城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(工業(yè)園區(qū))縣城北外環(huán)以北京九鐵路以北，3、建筑面積：約_萬平方米4、工程造價(jià)：工程價(jià)款按照實(shí)際完成的建筑面積計(jì)算_固定單價(jià)。5、工期：按甲方與本工程建設(shè)單位簽署的大合同和總體施工進(jìn)度安排執(zhí)行。6、承包范圍：施工圖紙范圍內(nèi)的結(jié)構(gòu)工程、建筑工程(建筑

2、物散水外30cm以內(nèi))。7、本合同不包括項(xiàng)目：防白蟻工程、欄桿工程、止水螺桿，門窗工程、幕墻工程、室外工程、安裝工程(電梯、空調(diào)、通風(fēng)排煙、電氣、給排水、消防、智能化工程等)。二、承包方式1.包工包料：、結(jié)構(gòu)工程、建筑工程，模板工程、腳手架工程、水電工程、防水工程、塔吊、施工電梯。2.甲方供鋼筋、砼3.乙方包施工所需的機(jī)械設(shè)備、工具、用具、勞保用品。4.乙方包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工、包社會(huì)保險(xiǎn)。5.完工清場(chǎng)、包工程驗(yàn)收合格。6.包冬季、雨季、夜間施工、交叉施工、不屬于不可抗力惡劣自然條件下施工等的人工降效費(fèi)、施工措施費(fèi)等費(fèi)用。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)、文明施工目標(biāo)1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照國(guó)家

3、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)2、安全、文明施工目標(biāo)：滿足合同要求及國(guó)家有關(guān)強(qiáng)制性施工規(guī)范要求。四、承包方式1、包工、包材料、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工;2、乙方自行負(fù)責(zé)組織施工和管理，甲方管理人員監(jiān)管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料設(shè)備、機(jī)械等由乙方自行提供或解決。3、甲方未指定的部分、材料、設(shè)備等的品牌、生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商等，均由乙方自行采購，但須通過質(zhì)監(jiān)站復(fù)檢合格。4、本工程須設(shè)立?？顚Ｓ勉y行賬號(hào)，本工程的財(cái)務(wù)事宜由乙方管理。五、承包價(jià)款及支付1、本項(xiàng)目中的單位工程屬于幾類就套用幾類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主工執(zhí)行_年山東省建筑安裝工程消耗定額，_年山東省建筑安裝工程取費(fèi)定額，施工期間執(zhí)行_地

4、區(qū)建筑材料市場(chǎng)信息價(jià)目表沒有價(jià)目表的技術(shù)項(xiàng)目執(zhí)行清單計(jì)價(jià)方式確認(rèn)人工費(fèi)按當(dāng)?shù)卣唧w文件執(zhí)行，所有取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、措施項(xiàng)目費(fèi)、規(guī)費(fèi)等執(zhí)行定額及相應(yīng)文件，按實(shí)際計(jì)取，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為_類取費(fèi)。2、研發(fā)中心和辦工樓基礎(chǔ)完工三日內(nèi)甲方按乙方已完工程量付給結(jié)構(gòu)部份_%的工程款。施工階段：各層砌體項(xiàng)目施工完成按建筑面積計(jì)算，按天泰大合同付款。六、甲方的權(quán)利和義務(wù)1、甲方協(xié)助乙方處理履約過程中的有關(guān)事宜。3、協(xié)助乙方辦理開工、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、工程結(jié)算和工程款項(xiàng)的回收等事宜，協(xié)調(diào)與上級(jí)主管部門、建設(shè)單位的關(guān)系。4、在施工過程中，甲方對(duì)乙方的工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)助。5、甲方不干預(yù)乙乙方

5、方的正常施工與管理，不參與或介紹推薦材料供應(yīng)商、勞務(wù)班組、分包隊(duì)伍給乙方。6、嚴(yán)格按照本協(xié)議給乙方支付工程款項(xiàng)。七、乙方的權(quán)利和義務(wù)1、負(fù)責(zé)組建完善的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，編制計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、施工方案等資料，并接受甲方的領(lǐng)導(dǎo)和管理，執(zhí)行甲方的管理規(guī)章制度及管理規(guī)定，維護(hù)甲方利益和形象。2、負(fù)責(zé)全面履行甲方與業(yè)主簽定的施工合同。施工合同中，甲方有關(guān)的權(quán)利和義務(wù)全部由乙方承擔(dān)。3、乙方負(fù)責(zé)抓好安全文明施工，樹立良好的施工企業(yè)形象。4、負(fù)責(zé)按規(guī)定協(xié)助施工、竣工技術(shù)資料等相關(guān)文件，負(fù)責(zé)工程的移交，按規(guī)定進(jìn)行保修。5、施工中乙方發(fā)生的一切質(zhì)量、安全、文明施工及由此引起的債務(wù)糾紛等由乙方處理,其經(jīng)濟(jì)責(zé)任由乙方承擔(dān)。八

6、、其他1.工程所發(fā)生的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證以及增加工程的計(jì)價(jià)方法按以下辦法執(zhí)行：依據(jù)_年山東省建筑工程消耗量定額、山東省安裝工程消耗量定額、山東省安裝工程量計(jì)算規(guī)則、_年發(fā)布的山東省建筑安裝工程消耗量定額補(bǔ)充冊(cè)、山東省建筑安裝工程計(jì)價(jià)依據(jù)綜合解釋、山東省建筑工程價(jià)目表、山東省安裝工程價(jià)目表、濟(jì)南市建筑工程價(jià)目表和濟(jì)南市安裝工程價(jià)目表計(jì)算，材料價(jià)格按施工期間同期信息價(jià)執(zhí)行。2.在變更工程(或現(xiàn)場(chǎng)簽證)完成之日起七日內(nèi)，乙方向甲方報(bào)送變更工程價(jià)款報(bào)告(或現(xiàn)場(chǎng)簽證資料)以便雙方確認(rèn)，甲方在收到乙方遞交的變更價(jià)款報(bào)告后的七日內(nèi)給予回復(fù)或提出異議，否則視為甲方默認(rèn)，待雙方完成結(jié)算工作并確認(rèn)審核造價(jià)后一個(gè)月

7、內(nèi)一次性支付，對(duì)于甲方審定的簽證或變更意見，乙方如有異議，應(yīng)于七天內(nèi)回復(fù)，并以積極的態(tài)度配合，如在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)乙方不能答復(fù)，甲方視為乙方默認(rèn)，乙方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度不得以此而拖延工期九、附則1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，在工程竣工驗(yàn)收達(dá)合同要求、辦理完畢竣工決算、建設(shè)單位付款完畢、保修義務(wù)完成及有關(guān)債權(quán)、債務(wù)清算完畢后，合同條款自行終止。2、本合同壹式肆份，甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)貳份，具同等法律效力。3、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，另簽補(bǔ)充協(xié)議。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年新版本建設(shè)工程勞務(wù)合同范本（二）甲方：(總承包方

8、)乙方：(施工班組)為明確各方責(zé)任、按質(zhì)、按量、按時(shí)地完成此項(xiàng)工程，依照中華人民共和國(guó)合同法及有關(guān)工程承包合同條例等之規(guī)定，經(jīng)雙方結(jié)合本工程具體情況訂立如下合同條款：第一條 工程概況1、工程名稱：2、地點(diǎn)工程：32合計(jì)元4、工期第二條 承包方式1、此工程按單項(xiàng)承包給乙方包工不包料，按圖紙施工，增減按實(shí)計(jì)算，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工程序組織人員完成該項(xiàng)目。2、乙方所有的施工小型工具均須自理。做好文明施工、工完料(地)清、起釘子、石匠鉆砼、材料歸堆等。當(dāng)日發(fā)生的施工事項(xiàng)必須當(dāng)日處理清場(chǎng)，不得以任何借口、理由拖延，否則將予以罰款。3、在施工中每道工序乙方應(yīng)做到無條件的配合協(xié)助施工長(zhǎng)抄平、放線。第三條 付款

9、方式1、每層混凝土工程完工后，按其工程量付工程款。屋面封頂付%。2、余款待竣工驗(yàn)收審計(jì)合格后，一個(gè)月內(nèi)(無質(zhì)量問題)決算工程款、結(jié)算付清。第四條 工程驗(yàn)收1、乙方必須按圖施工，不得任意更改圖紙，如有變更時(shí)應(yīng)由甲方提交變更通知單為依據(jù)，如驗(yàn)收質(zhì)量不符合要求，出現(xiàn)的返工工料費(fèi)用等均由乙方承擔(dān)。2、工程驗(yàn)收以國(guó)家頒發(fā)的、有關(guān)工程驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及施工圖紙內(nèi)容、和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)收。3、工程完工驗(yàn)收前由乙方負(fù)責(zé)清理打掃室內(nèi)外(垃圾)衛(wèi)生，確保驗(yàn)收條件和環(huán)境符合要求。第五條 安全施工1、乙方在施工中必須做到文明施工，安全操作，做好安全防范工作，施工中如出現(xiàn)安全事故，均由乙方承擔(dān)。2、施工中應(yīng)按規(guī)范要求及遵

10、守安全施工操作規(guī)程，上班期間中午不準(zhǔn)飲酒，如一但發(fā)現(xiàn)罰款人民幣(元)，在乙方承包的工程款中予以扣除。第六條 雙方違約責(zé)任1、木工每層模板_天要全部完工，如哪層超_天，按每天計(jì)算罰款_元/每天，施工中不允許停工，如停工每天罰款_元。2、自工程開工時(shí)起，乙方應(yīng)合理安排好施工計(jì)劃表，確保一次性驗(yàn)收合格，如在竣工初驗(yàn)時(shí)達(dá)不到合格質(zhì)量要求，經(jīng)整改返修的一切費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。柱頭、梁板如違反施工規(guī)范，表面不好，項(xiàng)目部給乙方按總造價(jià)的_%罰款，舊料利用，亂鋸木料每根罰款_元。3、乙方施工質(zhì)量不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工、直到返修合格。工程不能按期交付使用，按其承包項(xiàng)目費(fèi)用的款價(jià)每天_%給予罰款。4、上班進(jìn)

11、入工地時(shí)應(yīng)戴好安全帽，如發(fā)現(xiàn)一人未戴安全帽，罰款(元)，未扣安全帶罰款(。收工時(shí)施工操作小型機(jī)、具、電纜線等應(yīng)專人及時(shí)收回，如有丟失，按價(jià)賠償，并在工程款中扣賠。5、乙方在施工中必須服從施工長(zhǎng)的合理安排，按甲方總體施工計(jì)劃，如不服從或擅自改變施工計(jì)劃程序，施工長(zhǎng)有權(quán)責(zé)令其停工乃至請(qǐng)退及罰款，以造成后果應(yīng)承擔(dān)相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6、施工中如為搶工期，甲方要求加班加點(diǎn)乃至陰雨天加。乙方必須服從統(tǒng)一調(diào)配，協(xié)作配合施工。不得以陰雨為由停工，如不服從統(tǒng)一調(diào)配，若造成相關(guān)后果，甲方有權(quán)扣除乙方工程款按總造價(jià)作為罰款。如延誤工期，每延誤工期一天罰款元。7、乙方人員在工地及施工場(chǎng)地應(yīng)尊紀(jì)守法，團(tuán)結(jié)互愛，不吵嘴、打架

12、，圍護(hù)工地衛(wèi)生環(huán)境，注意自身生活衛(wèi)生。8、乙方在施工中途沒有任何理由自動(dòng)退出或停工不干，一旦出現(xiàn)由此現(xiàn)象，甲方一律拒付工程款，其由此造成的后果由乙方自負(fù)。9、以上協(xié)議雙方共同遵守，如有一方違約按相關(guān)法律追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。10、本協(xié)議經(jīng)雙方商定，在施工中如發(fā)現(xiàn)其他事項(xiàng)，雙方可另行協(xié)商解決。11、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽章既日起生效。2022年新版本建設(shè)工程勞務(wù)合同范本（三）甲方：地址：電話：傳真：乙方：地址：電話：傳真：鑒于：就甲方與貨物損失賠償糾紛一案，甲方現(xiàn)委托乙方作為代理人處理該案，乙方指派律師為案件的經(jīng)辦人。甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，一致達(dá)成如下協(xié)議：第一條 委托事項(xiàng)1、代表甲方與協(xié)商

13、索賠事宜。2、作為甲方的訴訟代理人，向提起索賠訴訟。第二條 委托權(quán)限乙方的委托代理權(quán)限包括：1、代為起訴、應(yīng)訴;2、代為調(diào)查收集證據(jù)，查閱有關(guān)材料，申請(qǐng)證據(jù)保全和證據(jù)調(diào)查;3、參與一、二審訴訟，并代為承認(rèn)、放棄或者變更訴訟請(qǐng)求，進(jìn)行和解和簽訂和解協(xié)議，參與調(diào)解;4、代為對(duì)一審法院做出的判決和(或)裁定提起上訴;5、代為對(duì)一審和(或)二審法院作出的任何命令和(或)裁定和(或)判決申請(qǐng)復(fù)議和(或)申請(qǐng)?jiān)賹?6、代為接收有關(guān)法律文書的送達(dá);7、代為接受賠款;8、代為處理與訴訟和執(zhí)行有關(guān)的其它事項(xiàng)。第三條 甲方義務(wù)1、甲方應(yīng)當(dāng)保證其提供的資料、文件和相關(guān)證據(jù)的真實(shí)性和完整性。如因甲方方虛假陳述、疏漏陳

14、述而導(dǎo)致的任何損失、責(zé)任、或任何不利后果，乙方對(duì)此均不承擔(dān)任何責(zé)任。2、甲方應(yīng)為乙方律師的工作提供足夠的便利和協(xié)助。3、甲方應(yīng)按照本協(xié)議規(guī)定，足額、及時(shí)支付本協(xié)議第五條 所約定的律師費(fèi)用。第四條 乙方義務(wù)1.乙方律師作為甲方聘請(qǐng)的律師和訴訟代理人，秉承良好的職業(yè)道德，謹(jǐn)慎、勤勉地為甲方服務(wù)，竭力維護(hù)甲方的合法權(quán)益。2.乙方應(yīng)及時(shí)向甲方匯報(bào)案件處理的進(jìn)展。3.乙方應(yīng)恪守職業(yè)準(zhǔn)則，對(duì)于在處理本協(xié)議委托事項(xiàng)期間所獲悉的甲方商業(yè)秘密，不得向任何其他方披露。4.乙方接受委托后，應(yīng)對(duì)本協(xié)議委托事項(xiàng)全程負(fù)責(zé)。除非獲得甲方許可或有充分、合理的理由，不得解除合同。5.協(xié)商和解或訴訟中和解、調(diào)解的金額，須經(jīng)甲方確

15、認(rèn)，乙方才能與索賠人達(dá)成協(xié)議。第五條 費(fèi)用及支付1、甲方同意向乙方支付律師費(fèi)。該費(fèi)用于本合同簽訂之日后的三天內(nèi)一次性支付。2、其他案件處理所發(fā)生的法院或第三方費(fèi)用，如訴訟費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、翻譯費(fèi)、公證認(rèn)證費(fèi)、證人(檢驗(yàn)人)出庭費(fèi)用等，由甲方承擔(dān)支付。3.上述約定之律師費(fèi)用，包括乙方律師在內(nèi)的差旅費(fèi)和通訊費(fèi)用。征得甲方事先同意確認(rèn)，乙方律師為辦案需要前往外出差所發(fā)生的實(shí)際費(fèi)用，由甲方另行據(jù)實(shí)支付。第六條 合同的生效本合同正本一式兩份，雙方各持一份，于雙方蓋章、代表簽字之日起生效。傳真簽發(fā)具有同等效力。其它事宜可經(jīng)雙方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議具有優(yōu)先效力。第七條 合同爭(zhēng)議解決因履行該委托代理合同所產(chǎn)生

16、的一切爭(zhēng)議，甲乙雙方友好協(xié)商解決;雙方如協(xié)商解決不成，提請(qǐng)被告所在地人民法院裁決。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年新版本建設(shè)工程勞務(wù)合同范本（四）甲方(委托方)：乙方(受托方)：甲、乙雙方就委托事宜經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：一、委托事項(xiàng)：二、委托權(quán)限范圍：_。三、根據(jù)甲方要求，乙方指派律師、及擔(dān)任上述委托事項(xiàng)的承辦人員，甲方指定本單位(家庭)為聯(lián)絡(luò)人員，聯(lián)絡(luò)地址：電話：_。四、代理收費(fèi)的取費(fèi)形式1.按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取;(_)2.雙方協(xié)商收費(fèi);(_)五、代理費(fèi)用的收取：(依人民幣計(jì)算)1.代理費(fèi)用為元;2.辦案費(fèi)用

17、(交通、通訊、打字、復(fù)印、聯(lián)絡(luò)等)為元。以上費(fèi)用的的收取時(shí)間和辦法為在代理活動(dòng)中，乙方基于代理事務(wù)而必須開支的費(fèi)用(交通、通訊、打字、復(fù)印、聯(lián)絡(luò)等)預(yù)計(jì)為元，由甲方預(yù)交，乙方在結(jié)案提供相應(yīng)的票據(jù)進(jìn)行結(jié)算。六、甲方鄭重承諾：以上委托事項(xiàng)未經(jīng)委托他人或已中止對(duì)他人的委托;隨案移送的一切材料及口述情況絕對(duì)保證其真實(shí)性;未對(duì)乙方隱瞞與案件相關(guān)的重大情況。否則，乙方有權(quán)隨時(shí)中止委托承辦工作，有關(guān)費(fèi)用不予退還，并保留追索賠償?shù)臋?quán)利。七、乙方對(duì)委托承辦事務(wù)中所知悉的涉及甲方的商業(yè)秘密及個(gè)人隱私負(fù)有保密的義務(wù)。八、委托事務(wù)進(jìn)入代理階段后，乙方應(yīng)盡責(zé)盡力履行相關(guān)法律程序，維護(hù)委托人的正當(dāng)合法權(quán)益。但乙方不對(duì)所代

18、理事務(wù)之結(jié)果承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。甲方并且不得因委托代理事項(xiàng)的變化或提前完成，而要求退減已交或應(yīng)交的代理費(fèi)額。九、代理律師業(yè)務(wù)中，乙方不對(duì)案件標(biāo)的承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)承擔(dān)。十、本協(xié)議自雙方簽字(乙方須加蓋事務(wù)所合同章)后生效。如一方要求變更合同條款，需另行協(xié)議。十一、本合同有效期限，自簽訂之日起至本委托事項(xiàng)終止(以授權(quán)委托合同為范圍，含判決、調(diào)解、案外和解及撤訴等情形在內(nèi))。本合同如發(fā)生爭(zhēng)議，提交岳陽仲裁委員會(huì)仲裁解決。十二、以上協(xié)議，一式兩份，雙方各持一份。均具有同等效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日2022年新版本建設(shè)工程勞務(wù)合同范本（五）(甲方)因一案，現(xiàn)委托重慶市第_律師事務(wù)所(乙方)律師出庭代理/代理，經(jīng)雙方充分協(xié)商，訂立合同如下：一、乙方接受甲方的委托，指派律師為甲方第審代理人。甲方委托乙方代理權(quán)限是：二、律師必須根據(jù)事實(shí)和法律參加訴訟活動(dòng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行律師的職責(zé)，維護(hù)委托人的合法權(quán)益。三、根據(jù)國(guó)家關(guān)于業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，甲方向乙方支付代理費(fèi)元，標(biāo)的費(fèi)元。四、乙方為本案調(diào)查、出庭所需差旅費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定