承攬合同范本

1、第 承攬合同范本承攬合同范本 篇1甲方：乙方：1、前言經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。2、供貨范圍和雙方職責(zé)（1）供貨范圍按甲方提供的鑄件清單供貨。鑄件上要帶檢驗試棒2根（30300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書。（2）乙方職責(zé)完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質(zhì)化驗）（3）甲方職責(zé)每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。負責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問

2、題。向乙方提供鑄造清單（明細）并說明材料，件數(shù)，交貨期。甲方向乙方提供技術(shù)要求。技術(shù)要求（A）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3（B）鑄件化學(xué)成份：根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標準。（C）鑄件應(yīng)清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。（D）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。（E）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。（F）鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期（或編號）或生產(chǎn)批號、機械性能。3、價格（1）鑄件

3、價格HT250：MoCr：QT600：特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定4、結(jié)算方式：（1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。（2）鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。（3）鑄件經(jīng)甲方使用，確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。5、交貨期（1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）鑄件5噸以下16-20天。鑄件5-8噸18-22天。鑄件8噸以上的另商定。（3）特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。6、驗收甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。7、質(zhì)量保證：甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應(yīng)立即通知乙方，

4、如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔(dān)。8、合同修改：只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。9、不可抗力：（1）當不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓：乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。11、合同的終止和解除（1）發(fā)生下列情況之一時，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。乙方無正當理由不按期制造投入時。實際

5、制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。乙方無正當理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。（2）發(fā)生下列情況時，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。12、爭議解決：當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。13、合同附件下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。附件一、每次提供鑄造清單、進度表。14、通知所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當日視為送達。15、

6、合同生效本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。甲方 乙方代表（簽字） 代表（簽字）日期： 日期：承攬合同范本 篇2定作人：（填寫全稱）承攬人：（填寫全稱）根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。第一條 定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）1.1 品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）1.2 規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號）1.3 數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）1.4 備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）第二條合同價款2.1 合同價款總額：（應(yīng)以大、小寫

7、兩種形式填寫，并注明幣種）2.2 付款方式：（應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）2.3 付款時間：（寫明年、月、日）第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：3.1 質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱）3.2 技術(shù)標準：（技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。4.2 用定作人

8、原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：材料名稱規(guī)格型 號計 量單 位數(shù) 量質(zhì) 量提供日 期消 耗 定 額單價（元）總金額（注：如空格不夠用，可以另設(shè)合同附件，寫明見合同附件二）4.3 定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供5.1 定作人負責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)

9、現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當及時通知定作人,定作人應(yīng)當在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。第六條 驗收標準和方法6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收）6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）6.5 驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有

10、關(guān)質(zhì)量證明。6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認定為準。第七條 交（提）定作物的時間和地點7.1 雙方約定由定作人自提定作物7.1.1 自提定作物的時間：（寫明年、月、日）7.1.2 自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）7.2 雙方約定由承攬人送交定作物7.2.1 送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）7.2.2 送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當事先與

11、對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。第八條 包裝要求及費用負擔(dān)：8.1 包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）8.2 費用負擔(dān)：（寫明包裝費用由哪方承擔(dān) ）第九條 運輸方式及費用負擔(dān)9.1 定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）9.2 運輸費用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。

12、第十條定作物的保修10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ）10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。第十一條 定金及預(yù)付款11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）11.3 定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）11.4 定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間：（寫明年、月、日）第十二條 承攬人的違約責(zé)任：12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意接受的,應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由

13、承攬人賠償。12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應(yīng)當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。12.4 逾期交付定作物,應(yīng)當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。12.6 不能交付定作物的應(yīng)當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）的違約金。12.7 由于

14、保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作人因此造成的損失。12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。12.10 承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金 元。12.11 因承攬人原因致使定作物造成

15、的侵權(quán)責(zé)任和損失，由承攬人承擔(dān)。12.12 其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）第十三條 定作人的違約責(zé)任：13.1 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的的違約金。13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應(yīng)當順延外,定作人還應(yīng)當支付承攬人停工待料的損失。13.4 超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價的違約金外,還應(yīng)當承擔(dān)承攬人實際

16、支付的保管、保養(yǎng)費。13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。13.7 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔(dān)因此多支出的費用。13.8 其它違約責(zé)任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）第十四條不可抗力14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失。14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。第十五條 爭議的解決方式因

17、本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十八條 本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。定作人：（公章） 承攬人： （公章）住所： 住所：法定代表人或 法定代表人或委托代理人： 委托代理人：電話： 電話：傳真： 傳真：開戶銀行： 開戶銀行：賬號： 賬號郵政編碼： 郵政編碼：合同簽訂時間： 年 月 日承

18、攬合同范本 篇3保潔承攬合同甲方（定作人）：乙方（承攬人）：甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)中華人民共和國合同法以及國家相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。一、承攬期限本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。二、承攬范圍及工作標準1.承攬范圍：2.工作標準(見附件)。三、承攬方式乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù)，并負責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費用。四、承攬費用1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務(wù)費用。五、付款方式乙方按照承攬合同要求完成當月

19、度保潔服務(wù)工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方的權(quán)利義務(wù)1.為乙方提供進入甲方場所開展服務(wù)工作的必備條件，確保乙方服務(wù)人員在甲方進行服務(wù)工作的合法性。2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。4.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標準無關(guān)的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔(dān)

20、。（二）乙方的權(quán)利義務(wù)1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務(wù)人員進駐甲方服務(wù)場所，并應(yīng)著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的各項管理制度。3.乙方應(yīng)明確專人，具體負責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標準的實施、監(jiān)督與指導(dǎo)，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。4.乙方因服務(wù)不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。5.乙方派駐的服務(wù)人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應(yīng)立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責(zé)任。6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同，依法繳納社會

21、保險，自行承擔(dān)員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任，以及由此發(fā)生各種費用。七、合同的變更或解除1本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個工作日通知對方。八、違約責(zé)任合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù)，給對方造成損失的，承擔(dān)賠償責(zé)任。九、其他事項1.乙方應(yīng)制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，做好日常職工安全教育工作。2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。3.本合同履行過程中，乙方承擔(dān)一切安全風(fēng)險責(zé)任。4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在

22、地人民法院起訴。十、本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。附件：工作范圍及工作標準甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：法定代表人 法定代表人或委托代理人： 或委托代理人：年 月 日 年 月 日簽訂地點:承攬合同范本 篇4甲方：_汽車有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：乙方： 住所地： 法定代表人： 電話：鑒于： 甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù)；乙方擁有 品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗。甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開辦 維修售后業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：一、合作項目標的： 維修售后服務(wù)。二、合作時間及地址： 年 月 日至 年

23、月 日。地址： （詳見附圖），其中車間 （平方米），鈑金、噴漆 （平方米），接待室 （平方米）。三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備、場地改造實物折價人民幣 萬元及現(xiàn)金人民幣 萬共 萬元作為投資；乙方以設(shè)備折價 萬及現(xiàn)金 萬共出資 萬元作為投資。雙方約定： 雙方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。 設(shè)備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。四、合作的經(jīng)營管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營汽車的汽車維修售后服務(wù)項目。原則上甲方委派財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效 個月

24、內(nèi)擬訂經(jīng)營管理制度和財務(wù)管理制度，共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議，并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設(shè)置雙方共同確認的資金帳戶（含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶），合作項目經(jīng)營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費用）后盈虧按甲方 %、乙方 %共同享有和承擔(dān)。六、合作項目經(jīng)營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為 萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年 萬元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年 月 日前入帳。從 年度開始，合作項目按每年 萬元分攤場地費，于每年 月 日前入帳。七、設(shè)備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確

25、認為準。八、雙方責(zé)任：（一）、甲方： 繼續(xù)開發(fā)和擴大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù)，并在合作期內(nèi)承擔(dān)維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。 將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。（二）、乙方： 將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。 為奔馳、寶馬車輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。 開發(fā)客戶并介紹給甲方。九、特別約定： 原_汽車場地系為爭取4s品牌而設(shè)置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權(quán)。 在本合同有效期內(nèi)任何一方不得在 市區(qū)（除 外）內(nèi)與第三方就本項目進行合作。 自合作協(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟損失由雙方共同承擔(dān)。 雙方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承擔(dān)違約責(zé)任。

26、根據(jù)經(jīng)營需要，甲方可以向乙方提出在 市區(qū)內(nèi)就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。十、違約責(zé)任： 任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權(quán)要求對方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議。如損失難以計算的，損失賠償數(shù)額為 萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。 任何一方就本合作項目事宜未經(jīng)合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。 任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數(shù)額為 萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。十一、爭議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人

27、民法院管轄。十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。甲方： 乙方：法定代表人： 代理人：時間：承攬合同范本 篇5依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國廣告法、加工承攬合同條例等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。第一條廣告承攬要求11項目（媒介）：_12廣告內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號_。承攬方應(yīng)按廣告法規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。13發(fā)布地點或形式：_14顏色：_15規(guī)格或材料：_16刊播次數(shù)、起訖時間、日期：

28、_17其他要求：_第二條費用及支付辦法21費用：22結(jié)算方式和期限：_23承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。第三條驗收方式及時間_。第四條違約責(zé)任41委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的_，向承攬方償付違約金；超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_償付違約金。42承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的_，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的_支付違約金。43其它違約責(zé)任按加工承攬合同條例執(zhí)行。第五條合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第_種方式處理（未作

29、選擇的，視為選擇1：51提交_仲裁委員會（_仲裁委員會）仲裁；52依法向人民法院起訴。第六條雙方商定的其他事項：_。第七條附則71本合同附件_，名稱_。72本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本_份。73本合同有效期：自_年_月_日生效至_年_月_日終止。承攬合同范本 篇6合同編號：_定做人：_承攬人：_第一條 承攬項目：_第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_第三條 承攬人使用的材料由_人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：_第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面

30、異議后的_日內(nèi)答復(fù)。第六條 定作人（是否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：_第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：_第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：_第九條 工作成果驗收標準、方法和期限：_第十條 承攬人對工作成果質(zhì)量負責(zé)的期限及條件：_第十一條 定作人應(yīng)在_年_月_日前向承攬人（預(yù)付材料費/交付定金（大寫）_元。第十二條 結(jié)算方式及期限：_第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。第十四條 本合同解除的條件：（一）定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失_（二）_第十五條 定作人違約責(zé)任：

31、_承攬人違約責(zé)任：_第十六條 合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_種方式解決：（只能選擇一種）（1）提交_仲裁委員會仲裁；（2）依法向_人民法院起訴。第十七條 其他約定事項：_第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。定作人：_（簽章）營業(yè)執(zhí)照號碼：_法定代表人：_電話：_開戶銀行：_賬號：_承攬人：_（簽章）營業(yè)執(zhí)照號碼：_法定代表人：_（簽章）電話：_開戶銀行：_賬號：_簽約日期：_年_月_日簽約地點：_承攬合同范本 篇7發(fā) 包 方（簽章） （以下稱甲方）地址：聯(lián)系電話：承 包 方（簽章） （以下稱乙方）地址：聯(lián)系電話：

32、乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責(zé)任及義務(wù)，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照中華人民共和國合同法和建筑裝飾工程承包合同條例的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條：工程概況工程地點：工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；承包方式：乙方包工包料；工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。第二條：施工圖紙等2.1 甲方進行設(shè)計，并向乙方提供施工方案、施工說明。第三條：工程變更和終止3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一

33、致簽定工程項目變更單，同時調(diào)整相關(guān)工期。3.2 工程量變化和設(shè)計變更（1）所有的設(shè)計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂工程項目變更單，否則該變更單無效。（2）甲方變更設(shè)計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）工程項目變更單簽定后作為本合同的附件和組成部分。3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；（2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同； （3

34、）因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。第四條：工期延誤4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。4.2 因甲方未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失，另須承擔(dān)違約責(zé)任。第五條：雙方權(quán)利與義務(wù)5.1 甲方負責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。5.2甲方依照合

35、同約定的方式支付工程裝修款。5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。5.4 乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。5.5 乙方應(yīng)依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用；5.6 乙方應(yīng)規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過程中導(dǎo)致的安全事故與甲方無關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔(dān)后可向乙方追償；5.7 乙方應(yīng)積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內(nèi)完成整改。5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應(yīng)負責(zé)安保工作，

36、并清理好場地；5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式委托代理人 ： 委托代理人 ：承攬合同范本 篇8甲方：_(姓名，身份證號碼，住址，電話)乙方：_(姓名，身份證號碼，住址，電話)甲方擬將位于_縣_鎮(zhèn)_村_組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)1、甲方負責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲

37、方的要求交付建房成果。乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款，在支付款中扣除。3、工程施工所需一切機械設(shè)備和工具以及安全防護設(shè)備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。4、工期從_年_月_日開始建設(shè)，工期為_天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意

38、或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責(zé)，與甲方無關(guān)。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。二、工程質(zhì)量及施工要求1、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理。2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。5、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿，

39、為避免磚塊間空隙較大必須采用三一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。9、下水道：.三、工程款結(jié)算及支付1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。2、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收

40、合格后_天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后_天付款_，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后_天內(nèi)給付余款。四、違約責(zé)任1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費用)。2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本

41、合同總價款25%的違約金。五、爭議解決方式因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。六、附則1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。3、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。甲方簽字：乙方簽字：簽訂時間：年月日承攬合同范本 篇9甲方： (以下簡稱甲方)乙方： (以下簡稱乙方)甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照合同法及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供

42、雙方共同遵守：一、工程概況1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。二、付款方式：1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程

43、量工程款的 60 %作為工程前期借支款。2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個月。三、甲方責(zé)任1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;3、甲方負責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物;4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰;6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙

44、方應(yīng)當服從甲方安排及管理。三、乙方責(zé)任1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設(shè)計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;2、乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責(zé);3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)

45、定，做到文明施工、安全施工。四、質(zhì)量要求1、嚴格按照甲方要求施工。2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。5、木制道具清水漆必須噴。6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔(dān)。五、安全施工與檢查1、乙方負責(zé)對其施工人員進行安全教

46、育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;2、乙方應(yīng)嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費用;3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。六、違約責(zé)任1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;2、乙方應(yīng)在約定的

47、時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。七、合同解除1、合同履行完畢后，本合同自動解除;2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解

48、，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。甲方(簽章)： 乙方(手印)：地址： 地址：法定代表人： 身份證號(復(fù)印件附后)本合同簽約代表人： 電 話承攬合同范本 篇10（甲方）（乙方）鑒定地點：鑒定時間年月日根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。第一條、運輸服務(wù)要求甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù)，車輛情況分別

49、為：1、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發(fā)動機號，車架，2、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發(fā)動機號，車架。第二條、服務(wù)期限期限從年月日時起，至年月日時止，共計天。第三條、服務(wù)費用合同總費用為元（人民幣）（大寫元整），乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。第四條、甲方責(zé)任1、負責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務(wù)活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T

50、按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。4、負責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。5、負責(zé)機動車第三者責(zé)任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負責(zé)事故處理，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任。7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即_省道路運輸管理條列、道路運輸行政處罰規(guī)定進行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回，如確

51、需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。10、服務(wù)期內(nèi)，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責(zé)任，甲方自行負責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。11、甲方不得利用服務(wù)車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責(zé)。12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔(dān)。13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異?；蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。14、若發(fā)生事故，甲方應(yīng)立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行

52、承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負擔(dān)保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任（包括連帶責(zé)任）。16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費%的違約金。第五條、乙方責(zé)任1、按照乙方宣傳的需要，負責(zé)制定行車計劃，并提交給甲方。2、按照乙方宣傳的需要，負責(zé)對服務(wù)車輛進行包裝。3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名，駕駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。4、乙方中途退車，

53、乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費%的違約金。第六條、糾紛解決方式1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。第七條、特別約定1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計劃。2、服務(wù)期間，甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它

54、形式的滅失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。甲方：乙方：單位名稱（章）：單位名稱（章）：單位地址：單位地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：電話：電話：年月日年月日承攬合同范本 篇11合同編號：78736簽訂合同單位：_(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下：1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定2.交貨辦法(1)交貨地點：_(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責(zé)，甲交運日期即為交貨日期。3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。4.驗收辦法：乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。5.附則

55、(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以_罰金賠償對方損失。(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。(5)貨物運達站_(6)收貨人_(7)合同糾紛的處理_甲及代表人：(簽字蓋章)_ 乙及代表人：(簽字蓋章)_開戶銀行：_ 開戶銀行：_帳號：_ 帳號：_電話：_ 電話：_簽訂日期：_年_月_日承攬合同范本 篇12定做人：簽訂地點：承攬人：簽訂時間：_年_月_日第一條承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_第三條承攬人

56、對質(zhì)量負責(zé)的期限及條件：_第四條定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_第五條承攬人使用的材料由_提供。材料檢驗方法：_第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_第八條結(jié)算方法和期限：_第九條定做人在_年_月_日前交定金（大寫）_元。第十條定做人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責(zé)任：_。第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現(xiàn)爭議的，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。第十四條其他約定事項

57、：_定做人：承攬人：單位地址：單位地址：法人代表：法人代表：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：承攬合同范本 篇13合同編號：_甲方：_（承攬方）乙方：_（定做方）為了明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)合同法的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方委托甲方加工_事宜達成如下協(xié)議，共同遵守。第一條 加工成品品名：_規(guī)格：_數(shù)量：_第二條 加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法1甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補齊。甲方對乙方

58、提供的原材料不得擅自更換。3交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求1甲方在進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知乙方；乙方應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。2甲方對于承攬的工作，如果乙方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。第五條 價教或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商解決。第六條 驗收標準和方法1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2乙方應(yīng)當按合同規(guī)定的期

59、限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應(yīng)當向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除乙方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由甲方負責(zé)修復(fù)或退換。3當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點1交貨地點和付款辦法：在乙方廠內(nèi)交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨，甲方可陸續(xù)驗收付款。2甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留

60、給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條 包裝要求及費用負擔(dān)_第九條運輸方式及費用負擔(dān)_第十條 結(jié)算方法及期限_第十一條 其他約定_第十二條 甲方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期違約責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。二、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé)返修