廣告牌承攬加工合同

Word———廣告牌承攬加工合同

廣告牌承攬加工合同4篇

在當今不斷進展的世界，合同消失的次數(shù)越來越多，在達成看法全都時，制定合同可以享有肯定的自由。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是我為大家收集的廣告牌承攬加工合同，歡迎閱讀與保藏。

廣告牌承攬加工合同1

甲方：(定作方)

乙方：(承攬方)

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就紙箱印刷事宜達成如下協(xié)議：

第一條：1、甲方托付乙方為其供應印刷品印刷及印成品服務共四項。

2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方，并辦理交接手續(xù)。

其次條：交貨時間

甲方于20xx年12月28日前向乙方供應印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方供應設計制作材料，乙方有權(quán)選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權(quán)選擇限時交付或順延合同所列甲方托付項目的完成及交付時間。

第三條：交貨方式地點交貨方式：甲方送貨交貨地點：乙方廠區(qū)

第四條：付款結(jié)算方式準時間

本合同總金額為586000元，甲方支付乙方合同總金額的30%，即元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。

第五條：雙方的權(quán)利和義務

1、乙方必需完全根據(jù)甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方緣由未能準時投入生產(chǎn)，乙方順延相應加工承攬物交付時間。

2、乙方在完成甲方項目設計后，經(jīng)甲方認可，投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。

3、甲方應準時驗收并根據(jù)合同支付相應款項。

第六條：違約責任

1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權(quán)擔心排生產(chǎn)方案。

2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預付款。

第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨便變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經(jīng)濟損失，由責任方擔當，如雙方在本合同履行過程中，發(fā)生任何爭議，均應協(xié)商解決，不能達成全都看法的，雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。

本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。

托付方(蓋章)承印方(蓋章)代表：代表：

年月日

廣告牌承攬加工合同2

托付方：________________________

承攬方：________________________

1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格數(shù)量價格、交貨期：________________________

2、質(zhì)量標準：乙方依據(jù)甲方供應圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方供應的加工件允許損壞千分之____________，但損壞件必需歸還甲方。

3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

4、交貨方式：由乙方負責來回運輸，運費由乙方自負。

5、質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。

6、結(jié)算方式：通過銀行托收。

7、違約責任：甲方托付乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之____________交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：________________________

法定代表人：________________________

地址：________________________

乙方：________________________

銀行帳號：________________________

法定代表人：________________________

地址：________________________

銀行帳號：________________________

____________年____________月____________日

廣告牌承攬加工合同3

甲方：（定作方）_________________制品廠

乙方：（承攬方）________________有限公司

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就紙箱印刷事宜達成如下協(xié)議：

第一條：甲方托付乙方為其供應印刷品印刷及印成品服務共四項。

1、印件名稱一：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；

2、印件名稱二：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；

3、印件名稱三：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；

4、印件名稱四：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；

總金額合計：人民幣______________元整（小寫________元。）

2、由甲方將紙箱印制品材料于________年____月____日前交給乙方，并辦理交接手續(xù)。

其次條：交貨時間

甲方于________年____月____日前向乙方供應印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方供應設計制作材料，乙方有權(quán)選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權(quán)選擇限時交付或順延合同所列甲方托付項目的完成及交付時間。

第三條：交貨方式地點

交貨方式：________________

交貨地點：________________

第四條：付款結(jié)算方式準時間

本合同總金額為________元，甲方支付乙方合同總金額的______%，即_______元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到________________有限公司對公賬戶，開戶行_______________，賬號：_______________________________。

甲方不能支付相應款項乙方有權(quán)留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物（出售及另作他用）。

第五條：雙方的權(quán)利和義務

1、乙方必需完全根據(jù)甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方緣由未能準時投入生產(chǎn)，乙方順延相應加工承攬物交付時間。

2、乙方在完成甲方項目設計后，經(jīng)甲方認可，投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。

3、甲方應準時驗收并根據(jù)合同支付相應款項。

第六條：違約責任

1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權(quán)擔心排生產(chǎn)方案。

2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時。甲方有權(quán)向乙方索回定金及預付款。

第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨便變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經(jīng)濟損失，由責任方擔當，如雙方在本合同履行過程中，發(fā)生任何爭議，均應協(xié)商解決，不能達成全都看法的，雙方共同選定__________人民法院管轄。

本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。

甲方（蓋章）：

代理人（簽字）：________________

________年____月____日

乙方（蓋章）：

代理人（簽字）：________________

________年____月____日

廣告牌承攬加工合同4

承攬方：_______________

定作方：_______________

定作方托付承攬方加工長春――吉林高速大路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量：

______________________________

其次條加工成品質(zhì)量要求：

______________________________

第三條原材料的供應方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定準時檢驗，不符合要求的，應馬上通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。

第四條技術資料、圖紙由承攬方供應

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺圖紙或技術要求不合理，應當準時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改看法。

2、承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、承攬方應當按規(guī)定日期供應技術資料、圖紙等。

第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的`%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質(zhì)保金一年后付清。（價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供應檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有商定的，按商定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔

______________________________

第九條運輸方法及費用負擔

______________________________

第十條結(jié)算方式及期限

______________________________

第十一條其它

____________________________________________________________

第十二條承攬方的違約責任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并擔當逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%（30—50%的幅度）或酬金總額的__%（30—50%幅度）違約金。

八、由于保管不善致使定作方供應的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔當責任。

十、擅自調(diào)換定作方供應的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并擔當逾期交付的責任。

十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作