版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領
文檔簡介
加工合同集錦10篇加工合同集錦10篇精品文檔精品文檔加工合同集錦10篇精品文檔加工合同集錦10篇加工合同篇1
甲方:
乙方:
一、甲方:因為生產(chǎn)需要訂購以下配件材料經(jīng)過乙方:承接達成以下協(xié)議:
乙方:收到(甲方)資料(包括圖紙)必須在2個工作日內(nèi),要報價并復回貨期。
二、生產(chǎn)技術(shù)要求:所有零件要按照圖紙要求進行生產(chǎn)加工。
如果加工數(shù)量很多,請先試做一組,(材料及加工費用由乙方承擔)。
三、交貨規(guī)定:
1、所有零件必須按甲方要求時間內(nèi)送到甲方工廠。
2、超過合同期3天之內(nèi)未送到貨扣5%貨款。
3、超過合同期3天以上6天之內(nèi)未送到貨扣15%貨款。
4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款,并支付因超期送貨導致甲方生產(chǎn)拖期所造成的一切損失。
5、送貨時乙方必須將圖紙一同送回甲方,如果缺少一張圖紙扣50元。
6、送貨時必須在送貨單上注明:甲方(單號)和材料名稱,如果對不上甲方訂購單:一律不付款。
四、驗收標準:(以圖紙為最終驗收標準)。
五、收貨規(guī)定:
1、所有零件貨物經(jīng)由甲方質(zhì)檢人員統(tǒng)一驗收入庫,全部合格者收貨,如果出現(xiàn)有次品且由甲方自行返工處理扣10%貨款。
2、如果退回返工處理必須在3天內(nèi)送回甲方,超期者按交貨規(guī)定扣罰貨款。
六、付款方式:現(xiàn)金預支付(500元訂金),其它每月月底進行結(jié)算一次。
以上協(xié)議在雙方同意下簽訂,如有違約按合同處理。
甲方:玻璃設備有限公司乙方:常州市華夏機械加工廠
經(jīng)手人:經(jīng)手人:
電話:電話:
傳真:傳真:
日期:年月日日期:年月日
加工合同篇2
甲方:
乙方:
甲方根據(jù)工作需要,委托乙方加工工裝服裝套,每套元,合計人民幣元,大寫:。雙方經(jīng)平等協(xié)商,根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定,達成協(xié)議如下:
一、面料由乙方提供,但須經(jīng)甲方確認;
二、款式由甲方確認,與乙方協(xié)商,并且由乙方確定;
三、應該由乙方按照甲方要求款式,先制作9套的服裝樣本,分別分為大中小3個號碼,每個號碼3套,由甲方工作人員進行試穿,試穿的時間是10天。試穿過程中甲方及時將發(fā)現(xiàn)問題反饋乙方,并且形成最終款式。如甲方對乙方提供樣本服裝不滿意,有權(quán)利中止合同。
四、甲方負責提供訂做服裝的尺寸,套數(shù)。
五、甲方需在試穿滿意后,并且與乙方確認最終款式及各項具體要求后,預先支付乙方面料、加工費全部金額的50%,即人民幣元,大寫:。余款須于加工服裝完成提貨后,30天內(nèi)全部付清,并且由乙方提供正規(guī)發(fā)票;
六、乙方根據(jù)服裝標準尺碼生產(chǎn),甲方檢查,并且有權(quán)對各種質(zhì)量問題提出要求;
七、面料質(zhì)量及做工問題由乙方負責。尺碼不合適時,應由乙方無償修改;
八、乙方需按照甲方要求時間交貨,交期為20某某年xx月某某日;
九、未盡事宜,雙方可以再次協(xié)商。
甲方:
代表:
乙方:代表:年日月
加工合同篇3
甲方:
合同編號:
乙方:
簽訂日期:
經(jīng)過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:
一、質(zhì)量標準:按甲方提供(圖紙)型號及技術(shù)要求制作,產(chǎn)品自交貨之日起質(zhì)保期x年。
二、交貨時提供產(chǎn)品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期:見備注。
四、交貨地點:
運輸費由乙方承擔。
運輸方式:乙方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用:
包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由乙方供應不回收,包裝費用由乙方承擔。
六、驗收方式:貨到甲方指定地點后,甲方按照送貨單對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收,個工作日內(nèi),完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,并將檢驗結(jié)果反饋給乙方。
七、提出異議期限:
甲方若對產(chǎn)品有異議應在入場驗收后日內(nèi)以書面形式向乙方提出,未按
規(guī)定期限提出書面異議的,視為所交產(chǎn)品驗收合格;乙方在接到書面異議后應在日內(nèi)作出書面答復。
八、質(zhì)量責任:
乙方承諾提供給甲方的產(chǎn)品是合格的,符合甲方圖紙及技術(shù)要求的。甲方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產(chǎn)品全部或者部分款項。
九、結(jié)算方式:
1、合同簽字蓋章生效后日內(nèi),甲方支付合同總價預付款;甲方在收到乙方合同總金額增值稅專用發(fā)票日內(nèi),支付合同總價結(jié)算款。剩余作為質(zhì)保金,合同執(zhí)行完六個月內(nèi)或后一筆合同執(zhí)行完后支付。2、支付方式:轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金結(jié)算。
十、解決合同糾紛的方法:雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成,交給甲方所在地仲裁機構(gòu)仲裁。
十一、生效:本合同一式貳份,共兩頁,雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
加工合同篇4
需方:(以下簡稱甲方)
供方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),為規(guī)范購銷行為,經(jīng)雙方友好協(xié)商,一致同意簽訂本合同并共同遵守。
一、工程概況:
工程名稱:工程地址:
二、產(chǎn)品概況:
三、質(zhì)量標準:混凝土、配合比及原材料、外加劑等均符合產(chǎn)品質(zhì)量標準及設計要求,符合現(xiàn)行的工程建設技術(shù)標準、驗收規(guī)范及備案要求,同時須符合巨匠建設集團有限公司質(zhì)量驗收標準及工程所在地行政主管部門的有關(guān)規(guī)定和要求。
四、供貨時間:
五、交付方式、地點:
1、交付方式:乙方應按本合同約定將產(chǎn)品直接運至交付地點,泵送及運輸由乙方負責。
2、交付地點:甲方施工現(xiàn)場指定澆搗部位。
六、結(jié)算及付款方式:
1、結(jié)算方式:結(jié)算數(shù)量以甲方實際收到的合格產(chǎn)品數(shù)量為最終結(jié)算數(shù)量,單價:。
2、付款方式:乙方提供合法發(fā)票及按本合同約定履行相關(guān)義務為本合同付款前提。
七、其他約定事項:
1、乙方按甲方要求保質(zhì)、保量、按時供應產(chǎn)品并提供相關(guān)資料(原件),滿足甲方施工工藝及施工組織及驗收要求,并確保安全。
2、在產(chǎn)品供應過程中,乙方應出具發(fā)貨單(一車一單),貨到甲方現(xiàn)場后,由甲方指定對產(chǎn)品供應數(shù)量、送貨時間進行確認。
3、甲方可對產(chǎn)品進行隨機過磅抽檢,抽檢數(shù)量的平均值與標準值(以《預算定額》為基準)的折扣率作為自本次供貨時段至上次抽檢時段期間貨物供應數(shù)量的計算依據(jù)。
4、本工程均采用汽車泵。
5、混凝土緩凝時間要求:
6、當發(fā)生下列情況之一時,甲方可解除合同,由此給甲方造成的所有直接及間接損失均由乙方承擔:因乙方原因?qū)е鹿こ瘫恍姓鞴懿块T停工或整改;乙方累計二次未按甲方要求及時供應產(chǎn)品;乙方已供產(chǎn)品經(jīng)驗收不符合要求;乙方未能提供相關(guān)資料(原件);因乙方原因發(fā)生安全事故;因乙方其他原因?qū)е鹿こ淘馐苤卮髶p失。發(fā)生上述情況,本工程應付乙方的所有款項在工程竣工驗收合格滿6個月后支付。
7、若乙方延期交貨,則乙方每延期一天應按合同總價的萬分之三向甲方支付違約金。
8、若乙方借用甲方的機械設備及人員進行裝卸、運輸作業(yè)的,因此產(chǎn)生的一切責任事故由乙方承擔。
9、合同的修訂與補充,須另簽訂書面補充協(xié)議并加蓋公章。
八、解決合同糾紛的方式:
若本合同履行過程中發(fā)生爭議時,雙方友好協(xié)商,若協(xié)商不成時,雙方一致同意向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、其他:本合同一式份,雙方各執(zhí)份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工合同篇5
合同編號:
簽訂地點:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:模具有限公司(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方友好協(xié)商本著互惠互利原則就甲方委托乙方加工鋁型材模具達成以下協(xié)議:
1、乙方按甲方提供的模具外形尺寸、裝配尺寸、型材截面圖、技術(shù)參數(shù)、公差要求等制作模具。如有異議,乙方書面提出,雙方協(xié)商解決。
2、對乙方材質(zhì)規(guī)格要求、技術(shù)標準。
2.1、乙方必須保證模具鋼為牌號為H13R的國標鍛鋼或H13R的國際電渣重熔圓鋼。加工合同模板2.2、模具的各項尺寸應符合甲方規(guī)定的公差要求,出材各部分尺寸要符合圖吃公差要求,并執(zhí)行國家有關(guān)標準要求。
2.3、模具硬度要求在HRC48~52范圍內(nèi)。
3、雙方責任:
3.1、630T、800T擠壓機新模允許上機試模4次(修模三次);1000T擠壓機新模具允許上機試模5次(修模4次);超過允許試模次數(shù)未合格的,該模具不予驗收,由乙方補做或退模。如乙方仍要再次試模,需向甲方申請同意后方可再試。超標試模收費標準為630T為50元∕次,800T、1000T為60元∕次。此試模費由乙方負擔。特殊復雜截面試模次數(shù)另行商量。(由于甲方人為因素造成試模次數(shù)增多的不計)
3.1.1、乙方所加工模具出材必須包產(chǎn):630T出材3噸,出材壁厚0.6mm以上(包含0.6mm);800T出材4噸,出材壁厚0.8mm以上(含0.8mm);1000T出材5噸,出材壁厚0.8mm以上(含0.8mm)。在相應的機型上,若出材壁厚低于所規(guī)定的出材不厚,則包產(chǎn)產(chǎn)量減半。單層卷簾門片包產(chǎn)2噸,雙層卷簾門片包產(chǎn)3噸。
3.1.2、乙方為甲方加工的模具,出材壁厚0.8mm以上(含0.8mm)的建筑型材,首次上機合格率應在40%以上。難度較大的特殊型材首次上機合格率另議。
3.1.3、特殊型材模具包產(chǎn)產(chǎn)量,應另行協(xié)商解決,以書面形式為準。
3.1.4、模具出材不符合甲方要求(不符合甲方圖紙公差要求)該模具不予驗收,由乙方補做或退模。
4模具試模驗收標準
4.1檢驗項目及驗收標準。
4.1.1壁厚
4.1.1.1按模具訂購單要求的出材壁厚及壁厚公差要求驗收(允許偏差相同的各個面的壁厚差≤0.05mm),在正常工藝的出料口溫度520-530℃前提下。
4.1.1.2壁厚測量結(jié)果以試模1條棒取尾部6米以內(nèi)樣品為準。
4.1.2尺寸偏差:型材外形尺寸符合《型材檢驗圖》中標準尺寸和公差要求以及GB5237.1-20某某《鋁合金建筑型材國家標準-基材》高精級要求。
4.1.3型材的角度允許偏差、平面間隙、扭擰度:均按GB5237.1-20某某《鋁合金建筑型材國家標準-基材》高精級驗收。
4.1.4表面質(zhì)量:
4.1.4.1堿蝕不得有明顯的組織條紋及粗大晶塊。
4.1.4.2堿蝕不得有明顯的焊合線顯現(xiàn)(在正常出料口溫度及正常擠壓比情況下)。
4.1.4.3手摸不得感覺有凸起或凹下的骨線及噴涂后帶筋處產(chǎn)生暗影。
4.2維修質(zhì)量:
4.2.1新模試模維修過程中上、下模(面模)不允許有燒焊現(xiàn)象,否則作退模處理或按90%折價后交付使用并且該模具不保保質(zhì)期。
4.3甲方對模具使用的職責:
4.3.1甲方收到乙方模具時,必須對模具硬度進行驗收,若不合格不能使用作退模處理,使用后則作為模具硬度合格。
4.3.2使用模具時,必須使用專用墊或用合理通用墊,對用墊不正確造成模具報廢,則由甲方負責。
5、特殊品種模具的界定及允許維修次數(shù):
5.1特殊品種模具的界定
5.1.1懸臂長度大于寬度3倍以上的品種模具。
5.1.2方管料外接圓≧85mm且開模壁厚≤0.95mm的模具。
5.1.3轉(zhuǎn)角料開模壁厚≤1.2mm的模具。
5.2因乙方模具質(zhì)量問題,未達到保產(chǎn)噸位的結(jié)算方式:模具金額/標準噸位某實際完成噸數(shù)=應付模具款。
5.3新模具維修及費用承擔若甲方每年由訂購模具金額不足100萬元,則由模具金額中扣除6%作為甲方的修模費用。若超過100萬元,則乙方負擔甲方一個修模工的費用。
6、交貨時間:
乙方收到甲方模具訂單和圖紙確認后,以圖紙確認日期為止,當天訂單10套以內(nèi)7天交貨,30套以內(nèi)10-15天交貨,30套以上待定,如遲到一天,按每套每天50元扣罰,如因特殊情況,延期交貨,以書面形式回復協(xié)商。
7、交貨地點及運輸費用:
乙方負責將模具采用托運到甲方公司或者公司所屬地汽車站或火車站,由甲方自行提貨。托運費用由乙方承擔。甲方收到乙方模具,根據(jù)發(fā)貨單的貨名、規(guī)格、數(shù)量、金額確認無誤后,在乙方發(fā)貨單上簽字確認,并將發(fā)貨單在24小時內(nèi)回傳給乙方,超時視為甲方默認,根據(jù)乙方的發(fā)貨單為準,發(fā)貨單傳真件和發(fā)貨單原件同樣有效。
8、結(jié)算及付款方式
8.1當月發(fā)生的模具款,于次月5日前雙方對賬、折退、沖減、確認(簽字、蓋章)。
8.2甲方于每次發(fā)貨前付給乙方當次模具款的80%,剩余20%模具款作為質(zhì)保金,累計至15萬元時,超出部分必須于次月20日前全部付清。
8.3需開具增值稅票的,乙方須于每月20日前將票據(jù)寄送甲方,方能付款,乙方開票額=甲方當月付款額,甲方未付款的乙方不開發(fā)票。
9、其他約定事項
9.1甲方在生產(chǎn)過程中因模具質(zhì)量而造成的損失,乙方僅負責賠償該模具的價格或修補,重新制作。
9.2甲方提供圖紙,乙方有義務為其保密,不得向其他廠家泄露或兩年內(nèi)承攬甲方以書面告知乙方屬于甲方專利產(chǎn)品的模具義務。如泄露出去,甲方有權(quán)追究乙方的法律責任和經(jīng)濟責任。
9.3模具至甲方廠內(nèi)12個月仍未滿核對噸位,視為已滿噸位模具處理;12個月不夠包產(chǎn)噸位而報廢的模具,經(jīng)雙方確認后,甲方退回乙方自行處理,乙方可要求甲方按包產(chǎn)量折算價格付款,也可要求免費配模,產(chǎn)量續(xù)加。
9.4、甲方未能按約定的結(jié)算方式付款,乙方有權(quán)終止合同并有權(quán)追究甲方延期付款額5‰的違約金責任。
9.5、連續(xù)兩個月時間內(nèi)甲方未有訂單業(yè)務視為合同終止。所欠模具款在合同終止五個月內(nèi)支付給乙方。
9.6、未盡事宜,雙方另行補充協(xié)議,同時并具有同等法律效力。
9.7、甲、乙雙方必須認真履行本合同,不得違約,如違約則按合同法處理。
9.8、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,本合同簽字蓋章即日起生效。(傳真件同樣有效)
9.9、本合同長期有效,即從本合同生效之日起至甲方付清乙方全部貨款為止。
甲方:乙方:模具有限公司(蓋章)(蓋章)
地址:地址:
傳真:傳真:
電話:電話:
法人:法人:
代理人:代理人:
日期:年月日日期:年月日
加工合同篇6
承攬方:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
法定代表人:
定作方:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
法定代表人:
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
品名:
規(guī)格:
單位:
數(shù)量:
備注:
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:
第九條運輸辦法及費用負擔:
第十條結(jié)算方式及期限:
第十一條其他:
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):
代表人(簽字):
_________年____月____日
承攬方(蓋章):
代表人(簽字):
_________年____月____日
加工合同篇7
訂立合同雙方:
定作人:(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:
簽約人:
定作人承辦單位:
聯(lián)絡人:
聯(lián)系電話:
定作人機構(gòu)地址:
傳真電話:
承攬人:(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:
簽約人:
承攬人營業(yè)執(zhí)照:
生產(chǎn)報刊亭許可證明:
承攬人機構(gòu)地址:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
銀行開戶許可證:
開戶行:
帳戶:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、
2、
3、
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收);
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題,_____年內(nèi)免費進行保修,超過_____年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的`質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權(quán)終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:簽約日期:年月日
加工合同篇8
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結(jié)算辦法與時間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________地址:_______________________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:___________________簽訂地點:___________________
加工合同篇9
合同編號:
甲方:
乙方:有限公司
茲經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商同意訂立下列委托加工事宜,具體條款如下:
一、甲方保證本復制光盤內(nèi)容符合國家音像、電子出版物有關(guān)規(guī)定,其中不含有任何違反國家各種法律法規(guī)的內(nèi)容,并承擔該光盤的一切版權(quán)及政治、經(jīng)濟、法律責任。甲方應對所委托復制節(jié)目的內(nèi)容、著作權(quán)及鄰接權(quán)負全部法律責任,如果因甲方的委托復制行為或涉及版權(quán)問題引起的糾紛,將由甲方承擔一切相應的法律責任;同時,甲方應賠償由此給乙方造成的一切損失;
二、甲方負責提供版權(quán)證明書給予乙方備案,如因版權(quán)問題引起法律責任或因此造成的經(jīng)濟損失由甲方負責承擔;
三、乙方未經(jīng)甲方許可,不得私自將甲方的產(chǎn)品制作、加工出售;
四、乙方保證所加工的產(chǎn)品質(zhì)量,達到甲方所提供之節(jié)目原的質(zhì)量要求;如果出現(xiàn)質(zhì)量問題,不能正常播放、盤片不完整等,乙方按照不合格數(shù)量補償相應光盤。
五、印刷要求:□壓盤膠印□絲網(wǎng)印刷□數(shù)碼印刷□防水處理□光盤貼紙
六、包裝要求:;
七、交貨日期:;
八、交貨方式:□自提□快運□送貨
九、貨款結(jié)算方式:甲方于本合同訂立之時向乙方支付制作定金:元,其余貨款在乙方向甲方交貨時由甲方向乙方一次性付清。
十、合同生效:本合同由甲、乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后方可生效,為便于運作可采取傳真的方式定貨,簽章后的合同傳真文件與原合同有同等效力;任何一方都不得擅自修改或終止合同,須經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后,方可重新訂立新的有效合同,并在舊合同右上角注明“已作廢”字樣及“作廢合同編號”,若任意一方獨自取消或變更合同,另一方有權(quán)就合同變動引起的損失進行賠償。甲方簽字:乙方簽字:
甲方蓋章:乙方蓋章:
簽定日期:簽定日期
加工合同篇10
甲方(委托方):_______________
乙方(受托方):_______________
甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎上,經(jīng)充分協(xié)商,就甲方委托乙方生產(chǎn)“_______________”事宜,達成如下協(xié)議:
一、甲方責任:
1.甲方負責委托生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。
2.甲方負責提供委托生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量文件,包括生產(chǎn)工藝、物料要求、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制、成品出廠質(zhì)量標準、包裝要求等。
3.甲方負責提供(除化驗用試劑外)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的所有原輔料、包材。
4.對生產(chǎn)的前三批,甲方應對乙方的生產(chǎn)全過程進行監(jiān)督指導。
5.甲方定期派專人對乙方的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督;定期對產(chǎn)品進行抽查檢驗。
6.生產(chǎn)過程中乙方需甲方協(xié)助時,甲方有協(xié)助的義務。
7.甲方承擔最終產(chǎn)品的批準放行責任。負責對每批產(chǎn)品進行穩(wěn)定性留樣。
8.甲方按照雙方協(xié)定的價格向乙方支付委托生產(chǎn)費用。
二、乙方責任:
1.乙方負責按照甲方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標淮,提供合格的產(chǎn)品,并負責生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制。
2.乙方負責產(chǎn)品取樣及全程檢驗。
3.乙方應當按按照規(guī)定保存所有受托生產(chǎn)文件和記錄,保存至產(chǎn)品有效期后一年。
4.乙方對甲方提供的技術(shù)和質(zhì)量文件,負保密的義務。
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025超市轉(zhuǎn)讓合同(帶貨)
- 2025招投標買賣服務合同
- 餐飲業(yè)食品采購與存儲制度
- 大學生食堂食品安全公示制度
- 管理決策管理制度
- 保險公司索賠處理內(nèi)部控制制度
- 園藝土壤改善措施制度
- 教育行業(yè)財務人員管理制度實施
- 保單質(zhì)押的借款合同
- 餐飲業(yè)食品安全一日三檢兩報告制度
- 課內(nèi)文言文閱讀(原卷版)-2024-2025學年九年級語文上學期期中試題分類匯編(山東專用)
- 院感課件下載
- 2022幼兒園教師讀書參考心得體會5篇
- 2024年《內(nèi)科護理學》考試復習題庫(含答案)
- 江蘇省常熟市2024-2025學年七年級上學期12月月考歷史卷(含答案)
- 浙江大學醫(yī)學院附屬兒童醫(yī)院招聘人員真題
- 考試安全保密培訓
- 租賃部績效考核制度
- 江蘇省揚州市2023-2024學年高一上學期期末考試物理試題(含答案)
- 2024年時事政治題庫附參考答案(綜合題)
- 屠呦呦課件教學課件
評論
0/150
提交評論