2022年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同練習(xí)題

2022年設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同練習(xí)題單選題（共100題）1、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，確定竣工試驗(yàn)的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B2、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設(shè)備的義務(wù)B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時(shí)，出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)D.出賣人應(yīng)支付違約金，違約金不足以彌補(bǔ)買受人的損失時(shí)，買受人還可要求其支付定金【答案】B3、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A4、因產(chǎn)品缺陷導(dǎo)致?lián)p害的受害人依法提出賠償請(qǐng)求時(shí)，該產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系的外部責(zé)任主體是()。A.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和運(yùn)輸者B.產(chǎn)品的銷售者和運(yùn)輸者C.產(chǎn)品的生產(chǎn)者和銷售者D.產(chǎn)品的倉儲(chǔ)者和銷售者【答案】C5、《合同法》賦予設(shè)備工程承包人的工程款享有法定優(yōu)先權(quán)，下列“優(yōu)先權(quán)”表述正確的是()。A.設(shè)備工程承包人工程款債權(quán)優(yōu)先于其他民事主體的權(quán)利，但不優(yōu)先于其他民事主體在設(shè)備工程上設(shè)定的抵押權(quán)B.具有法定優(yōu)先權(quán)的設(shè)備工程價(jià)款包括承包人為設(shè)備工程應(yīng)當(dāng)支付的工作人員報(bào)酬等實(shí)際支出的費(fèi)用，也包括承包人因發(fā)包人違約所造成的損失C.消費(fèi)者交付購買商品房的全部或者大部分款項(xiàng)后，承包人的法定優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗買受人D.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為12個(gè)月【答案】C6、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商對(duì)業(yè)主的全部責(zé)任，除合同另有規(guī)定外，不應(yīng)超過專用條件中規(guī)定的總額，如果專用條件中沒有規(guī)定該總額，則不應(yīng)超過()。A.合同價(jià)格B.最終付款證書中確認(rèn)的金額C.竣工結(jié)算總額D.中標(biāo)合同金額【答案】D7、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應(yīng)在()前提起上訴。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】B8、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是()。A.建設(shè)用地使用權(quán)是建設(shè)用地使用權(quán)人對(duì)土地享有占有、使用和收益的權(quán)利B.建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立C.設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)，應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)、拍賣等公開競(jìng)價(jià)的方式出讓D.建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿前，國(guó)家不得收回該土地【答案】B9、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人撤回投標(biāo)文件的，招標(biāo)人退還其已收取的投標(biāo)保證金的期限是()。A.投標(biāo)截止時(shí)間前B.收到投標(biāo)人書面撤回通知時(shí)C.收到投標(biāo)人書面撤回通知之日起5日內(nèi)D.開標(biāo)之日起15日內(nèi)【答案】C10、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A11、如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗(yàn)，由此產(chǎn)生的損失，承包商有權(quán)索賠()。A.竣工時(shí)間及相關(guān)費(fèi)用B.相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤(rùn)C(jī).竣工時(shí)間、相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤(rùn)D.缺陷通知期及相關(guān)費(fèi)用【答案】B12、設(shè)備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報(bào)酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對(duì)定作人負(fù)責(zé)C.承攬人應(yīng)就該部分工作對(duì)定作人負(fù)責(zé)D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對(duì)工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作【答案】C13、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請(qǐng)求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時(shí)起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請(qǐng)求C.人民法院受理撤銷請(qǐng)求D.人民法院判決撤銷【答案】A14、根據(jù)我國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，招標(biāo)方式不包括()。A.議標(biāo)B.公開招標(biāo)C.邀請(qǐng)招標(biāo)D.分兩階段進(jìn)行招標(biāo)【答案】A15、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會(huì)B.權(quán)利義務(wù)C.道德D.人際【答案】B16、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)如認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求，正確做法是()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.否決所有投標(biāo)D.向招標(biāo)人說明情況，由招標(biāo)人酌情決定【答案】C17、中標(biāo)人放棄中標(biāo)，依法應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人承擔(dān)的法律責(zé)任，屬于()。A.締約過失責(zé)任B.違約責(zé)任C.行政責(zé)任D.經(jīng)濟(jì)責(zé)任【答案】A18、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認(rèn)可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠D.對(duì)該居民的損失，該廠主觀上無過錯(cuò)【答案】A19、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B20、某一必須招標(biāo)的施工項(xiàng)目，采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報(bào)價(jià)1000萬元，評(píng)標(biāo)得分96；乙報(bào)價(jià)980萬元，評(píng)標(biāo)得分90，丙報(bào)價(jià)950萬元，評(píng)標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為950萬元B.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為1000萬元C.中標(biāo)人為丙，合同價(jià)為950萬元D.中標(biāo)人為乙，合同價(jià)為980萬元【答案】B21、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)C.勞動(dòng)監(jiān)察主管部門D.建設(shè)行政主管部門【答案】D22、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于費(fèi)用的解釋，正確的是()。A.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)，但不包括利潤(rùn)B.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費(fèi)和利潤(rùn)C(jī).費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤(rùn)D.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費(fèi)和利潤(rùn)【答案】A23、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D24、每個(gè)設(shè)備工程合同簽訂后，合同正本應(yīng)由()保管。A.合同管理部門B.財(cái)務(wù)管理部門C.合同執(zhí)行部門D.技術(shù)管理部門【答案】A25、某工程公司使用變?cè)斓馁Y質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D26、如果因供貨方原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回洠瑧?yīng)依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計(jì)算C.違約金加采購方的損失計(jì)算D.供貨方實(shí)際違約情況【答案】B27、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯(cuò)誤的是()。A.債權(quán)人可以向人民法院請(qǐng)求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)B.專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)C.代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限D(zhuǎn).債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用，由債務(wù)人承擔(dān)【答案】C28、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A29、FIDIC新黃皮書對(duì)業(yè)主最終付款的支付時(shí)間的規(guī)定是，()后的56天內(nèi)支付。A.工程師收到最終報(bào)表B.業(yè)主收到結(jié)清證明C.工程師收到結(jié)清證明D.業(yè)主收到工程師發(fā)出的付款證書【答案】D30、甲方向乙方購買10臺(tái)設(shè)備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應(yīng)了5臺(tái)設(shè)備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權(quán)行使的權(quán)利是()。A.同時(shí)履行抗辯權(quán)B.先履行抗辯權(quán)C.不安抗辯權(quán)D.合同撤銷權(quán)【答案】A31、由于設(shè)計(jì)人員錯(cuò)誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)()。A.免收直接受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并支付賠償金B(yǎng).重新設(shè)計(jì)、并支付賠償金C.賠償委托人的實(shí)際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A32、公民、法人或者其他組織對(duì)下列()事項(xiàng)不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請(qǐng)復(fù)議。A.行政立法行為B.國(guó)防、外交等國(guó)家行為C.對(duì)民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理D.行政機(jī)關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決【答案】D33、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)B.簽訂合同后的28天內(nèi)C.收到開工通知后的28天內(nèi)D.設(shè)備工程合同生效前【答案】A34、甲、乙兩家企業(yè)欲進(jìn)行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A35、大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A36、FIDIC合同條件規(guī)定，最終解決爭(zhēng)端的方法是()。A.DAB決定B.友好協(xié)商C.仲裁D.訴訟【答案】C37、當(dāng)工程師動(dòng)用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務(wù)時(shí)，承包商應(yīng)得到款項(xiàng)是()。A.承包商為此工作實(shí)際支付的成本B.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)C.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的利潤(rùn)D.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)和利潤(rùn)【答案】D38、承包商的設(shè)計(jì)、承包商文件、工程的實(shí)施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時(shí)正在使用的。A.基準(zhǔn)日期B.投標(biāo)截止日期C.中標(biāo)通知到達(dá)承包商D.開工日期【答案】A39、與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序有()。A.資格預(yù)審B.資格后審C.特別審查D.現(xiàn)場(chǎng)踏勘【答案】A40、一般情況下，設(shè)備采購合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)原則是()。A.由出賣人負(fù)責(zé)B.由買受人承擔(dān)C.約定不明確時(shí)，由出賣人與買受人共同承擔(dān)D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)【答案】D41、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權(quán)代理終止【答案】B42、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時(shí)間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請(qǐng)復(fù)工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應(yīng)的行動(dòng)。A.14B.28C.56D.84【答案】B43、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價(jià)格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A44、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當(dāng)理由延誤了竣工試驗(yàn)，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B45、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，下列投標(biāo)文件中，開標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理的是()。A.逾期送達(dá)的投標(biāo)文件B.沒有送到指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件C.關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)的投標(biāo)文件D.未通過資格預(yù)審的申請(qǐng)人提交的投標(biāo)文件【答案】C46、如果承包商遇到了不可預(yù)見的物質(zhì)條件，承包商有權(quán)索賠()。A.工期、費(fèi)用和利潤(rùn)B.費(fèi)用和利潤(rùn)C(jī).工期和費(fèi)用D.工期和利潤(rùn)【答案】C47、甲公司授權(quán)其業(yè)務(wù)員張某采購2臺(tái)設(shè)備，張某采購時(shí)認(rèn)為價(jià)格便宜便購買了4臺(tái)，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無效【答案】C48、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》對(duì)產(chǎn)品責(zé)任的訴訟時(shí)效的規(guī)定，我國(guó)的產(chǎn)品責(zé)任訴訟時(shí)效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B49、生產(chǎn)者對(duì)其產(chǎn)品缺陷造成的人身傷害應(yīng)當(dāng)向受害人承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A.刑事責(zé)任B.瑕疵擔(dān)保責(zé)任C.行政責(zé)任D.產(chǎn)品責(zé)任【答案】D50、設(shè)備工程合同的計(jì)價(jià)方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)最多的合同計(jì)價(jià)方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價(jià)合同C.成本加固定費(fèi)用D.混合合同【答案】B51、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對(duì)開標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。A.開標(biāo)前B.提交投標(biāo)書時(shí)C.開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)D.確定招標(biāo)人前【答案】C52、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)B.動(dòng)產(chǎn)物權(quán)、不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)【答案】C53、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時(shí)間周期是()。A.1周B.2周C.1個(gè)月D.2個(gè)月【答案】C54、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時(shí)效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設(shè)備廠商因租用倉庫而拒付租金C.甲廠購買的機(jī)床存在質(zhì)量缺陷D.某項(xiàng)目部進(jìn)口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符，提起仲裁【答案】D55、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計(jì)劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C.在工程進(jìn)行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任【答案】C56、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人與第三人共同向定作人負(fù)責(zé)C.承攬人向定作人負(fù)責(zé)D.承攬人與第三人向定作人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】C57、某工程公司使用變?cè)斓馁Y質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D58、承包商承擔(dān)照管工程和貨物的全部職責(zé)的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時(shí)間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】C59、下列關(guān)于承包人的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價(jià)款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗交付該商品房全部?jī)r(jià)款的消費(fèi)者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價(jià)款受償【答案】C60、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A61、甲企業(yè)與乙企業(yè)相毗鄰，雙方約定，甲企業(yè)穿越乙企業(yè)的廠區(qū)運(yùn)輸材料，期限為10年，為此，甲企業(yè)每年支付給乙企業(yè)30萬元。在該法律關(guān)系中，甲企業(yè)享有的權(quán)利是()。A.抵押權(quán)B.土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)C.地役權(quán)D.建設(shè)用地使用權(quán)【答案】C62、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場(chǎng)，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時(shí)B.竣工試驗(yàn)開始前C.通過竣工試驗(yàn)后D.申請(qǐng)簽發(fā)接收證書時(shí)【答案】B63、設(shè)備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設(shè)計(jì)C.加大資金收入D.調(diào)整合同計(jì)劃【答案】B64、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對(duì)等性的說法，正確的是()。A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對(duì)等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對(duì)方承擔(dān)的義務(wù)【答案】A65、設(shè)備設(shè)計(jì)合同生效后，設(shè)計(jì)人由于自身原因拒不履行合同，下列關(guān)于設(shè)計(jì)人應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B(yǎng).免收設(shè)計(jì)費(fèi)C.雙倍返還定金D.委托人繼續(xù)履行合同【答案】C66、下列關(guān)于設(shè)備工程設(shè)計(jì)合同委托人違約責(zé)任的敘述，錯(cuò)誤的是()。A.委托人不履行合同，無權(quán)請(qǐng)求返還定金B(yǎng).因委托人變更制造要求而造成設(shè)計(jì)修改，應(yīng)依照設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用C.委托人超過合同約定的日期付費(fèi)時(shí)應(yīng)向設(shè)計(jì)人償付逾期違約金D.政府主管部門對(duì)設(shè)計(jì)文件不審批，委托人也應(yīng)支付設(shè)計(jì)費(fèi)【答案】D67、《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，礦山、建筑施工單位和危險(xiǎn)物品的()單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。A.生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存B.生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存C.生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用D.生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存【答案】D68、為保護(hù)無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B69、在()后，承包商應(yīng)清除并運(yùn)走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時(shí)工程，使現(xiàn)場(chǎng)和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A.工程竣工B.業(yè)主接收工程C.簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C70、在下列各項(xiàng)中，符合代理特征的是()。A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實(shí)施代理行為(濫用代理權(quán))B.代理人以自己的名義實(shí)施代理行為C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立地表現(xiàn)自己的意思D.代理結(jié)果歸屬代理人【答案】C71、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，由施工單位進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產(chǎn)管理人員D.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人【答案】B72、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復(fù)議C.和解D.訴訟【答案】C73、對(duì)于一個(gè)大型的設(shè)備工程，相關(guān)人員在合同文件編制完成后，需對(duì)此文件進(jìn)行評(píng)估，并最終得到()的審查認(rèn)可。A.業(yè)主B.承包商C.設(shè)備監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師【答案】A74、甲定做單位在乙處定做設(shè)備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請(qǐng)仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請(qǐng)執(zhí)行。A.仲裁委員會(huì)B.人民法院C.人民政府D.甲的上級(jí)主管部門【答案】B75、某工程公司使用變?cè)斓馁Y質(zhì)證書參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D76、業(yè)主為了確保設(shè)備工程合同有效并順利實(shí)施，在正式簽署設(shè)備工程合同前，要求中標(biāo)的承包商提供履約擔(dān)保，該履約擔(dān)保一般是()。A.銀行保函B.匯票C.土地所有權(quán)D.債券【答案】A77、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗(yàn)的日期B.工程師頒發(fā)接收證書的日期C.承包商竣工試驗(yàn)申請(qǐng)書中注冊(cè)的竣工日期D.接收證書上標(biāo)明的竣工日期【答案】D78、甲廠業(yè)務(wù)員范某一直負(fù)責(zé)與乙廠的購銷業(yè)務(wù)，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對(duì)范某被開除并不知情，按時(shí)將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權(quán)代理B.表見代理C.越權(quán)代理D.委托代理【答案】B79、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責(zé)任的起始時(shí)間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時(shí)間從()時(shí)起算。A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉庫B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題C.產(chǎn)品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A80、《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個(gè)月。A.1B.2C.3D.4【答案】B81、某建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的價(jià)格為500萬元，設(shè)計(jì)單位已接受委托方支付合同價(jià)的20%的定金，無正當(dāng)理由拒不履行合同義務(wù)，則委托方有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C82、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁時(shí)效期間為()。A.60天B.6個(gè)月C.1年D.2年【答案】C83、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B84、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應(yīng)某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C85、承包商未遵守對(duì)履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應(yīng)提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B86、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，承包商應(yīng)提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗(yàn)的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C87、能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關(guān)系B.民事行為C.法律責(zé)任D.法律事實(shí)【答案】D88、FIDIC新黃皮書對(duì)扣除保留金的規(guī)定是()。A.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%B.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10%C.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%【答案】B89、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。A.業(yè)主B.評(píng)標(biāo)委員會(huì)C.監(jiān)理工程師D.監(jiān)理工程師代表【答案】A90、按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失【答案】C91、按照我國(guó)《合同法》關(guān)于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內(nèi)容的是()。A.當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所B.標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬C.履行期限、地點(diǎn)和方式D.”一裁二審“條款【答案】D92、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人少于()個(gè)時(shí)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。A.2B.3C.4D.5【答案】B93、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗(yàn)期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定C.賣方可以行使催告權(quán)D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】A94、如果承包商因工程師未能及時(shí)簽發(fā)付款證書而終止合同，則應(yīng)提前()天通知業(yè)主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B95、單位工程的竣工試驗(yàn)，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達(dá)14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗(yàn)C.工程師應(yīng)另行通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期D.承包商可自行完成竣工試驗(yàn)【答案】A96、建設(shè)工程施工總承包企業(yè)依法將專業(yè)工程分包，關(guān)于工程質(zhì)量責(zé)任承擔(dān)的說法正確的是()。A.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)負(fù)總責(zé)B.分包工程質(zhì)量由分包企業(yè)單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任C.總承包企業(yè)對(duì)分包工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任D.分包企業(yè)接受總承包企業(yè)的質(zhì)量管理可不承擔(dān)責(zé)任【答案】C97、在下列計(jì)價(jià)方式中，承包商幾乎承擔(dān)了設(shè)備工程項(xiàng)目的所有風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.固定總價(jià)合同B.純單價(jià)合同C.單價(jià)與包干混合式合同D.成本加固定費(fèi)用【答案】A98、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。A.某新式武器的設(shè)計(jì)B.地震災(zāi)區(qū)道路搶修C.部分使用國(guó)有投資項(xiàng)目的施工D.全部國(guó)有投資的項(xiàng)目前期咨詢【答案】C99、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價(jià)轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時(shí)，乙有權(quán)請(qǐng)求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為D.變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價(jià)格【答案】C100、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，施工人員在施工過程中的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法定義務(wù)是()。A.拒絕執(zhí)行違章指揮B.拒絕冒險(xiǎn)作業(yè)C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程【答案】D多選題（共50題）1、FIDIC在其1999年版《施工合同條件》中規(guī)定，調(diào)整某項(xiàng)工作的單價(jià)應(yīng)當(dāng)滿足的條件有()。A.該項(xiàng)工作的數(shù)量超過了工程量清單中工程量的10%B.引起的合同額度變化超過中標(biāo)合同金額的0.01%C.工程量的數(shù)量變化對(duì)單位工作量費(fèi)用的直接影響超過1%D.合同沒有規(guī)定此項(xiàng)工作不調(diào)價(jià)E.實(shí)際完成該項(xiàng)工作的工程量與招標(biāo)文件中的工程量相比超過±(15%～30%)【答案】ABCD2、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于付款及其程序的說法，正確的有()。A.預(yù)付款結(jié)算和竣工結(jié)算均為期中付款B.工程師應(yīng)在收到承包商提交的月報(bào)表后28天內(nèi)簽發(fā)期中付款證書C.承包商應(yīng)在收到履約證書后56天內(nèi)提交最終報(bào)表草案D.業(yè)主應(yīng)在收到最終付款證書后56天內(nèi)付款E.結(jié)清證明應(yīng)在承包商提交最終報(bào)表時(shí)生效【答案】ABCD3、投標(biāo)文件出現(xiàn)下列情形的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)予以否決的有()。A.投標(biāo)文件中的總價(jià)金額與單價(jià)金額不一致B.投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)人企業(yè)蓋章C.投標(biāo)報(bào)價(jià)是所有投標(biāo)文件中最高的D.投標(biāo)人未按要求提交投標(biāo)保證金的E.聯(lián)合體投標(biāo)沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議【答案】BD4、在我國(guó)，注冊(cè)商標(biāo)包括()。A.商品商標(biāo)B.服務(wù)商標(biāo)C.集體商標(biāo)D.著名商標(biāo)E.證明商標(biāo)【答案】ABC5、下列運(yùn)達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后的財(cái)產(chǎn)，其所有權(quán)歸屬業(yè)主的有()。A.生產(chǎn)設(shè)備B.臨時(shí)工程C.材料D.承包商設(shè)備E.分包商設(shè)備【答案】AC6、某設(shè)備工程公開招標(biāo)時(shí)，下列關(guān)于合格的投標(biāo)人的描述，正確的有()。A.能夠提供合理報(bào)價(jià)B.具有完善的質(zhì)量保證體系C.具有獨(dú)立訂立合同的權(quán)利D.具有良好的銀行資信和商譽(yù)E.提供了足夠的擔(dān)?！敬鸢浮緽CD7、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者承擔(dān)懲罰性賠償責(zé)任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產(chǎn)品使用者無過錯(cuò)D.主觀上存在故意E.產(chǎn)品缺陷與嚴(yán)重的損害后果之間存在因果關(guān)系【答案】BD8、對(duì)于分段移交的設(shè)備工程，保留金的退還程序有()。A.單位工程移交時(shí)，退還與該單位工程價(jià)值相當(dāng)?shù)谋Ａ艚鸬?0%B.單位工程移交時(shí)，退還與該單位工程價(jià)值相當(dāng)?shù)谋Ａ艚鸬?0%C.單位工程缺陷通知期期滿時(shí)，再退還40%D.單位工程缺陷通知期期滿時(shí)，再退還50%E.在最后一個(gè)單位工程的缺陷通知期期滿時(shí)，退還剩余的保留金【答案】AC9、在設(shè)備工程安裝合同中，如果由采購人負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，供貨人現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員的職責(zé)有()。A.指導(dǎo)組建安裝隊(duì)伍B.指導(dǎo)安裝調(diào)試C.處理設(shè)備質(zhì)量問題D.參加試車E.參加驗(yàn)收【答案】BCD10、按照《招投標(biāo)法》的規(guī)定，()可以不進(jìn)行招標(biāo)，采用直接發(fā)包的方式委托建設(shè)任務(wù)。A.施工單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣B.重要設(shè)備的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣C.監(jiān)理合同，單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣D.項(xiàng)目總投資4000萬元，監(jiān)理合同單項(xiàng)合同估算價(jià)30萬元人民幣E.項(xiàng)目總投資2000萬元，監(jiān)理合同單項(xiàng)合同估算價(jià)30萬元人民幣【答案】A11、按照勞動(dòng)保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，用人單位應(yīng)當(dāng)對(duì)()定期進(jìn)行健康檢查。A.從事危險(xiǎn)作業(yè)的勞動(dòng)者B.女職工C.未成年工D.從事特種作業(yè)的勞動(dòng)者E.從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動(dòng)者【答案】C12、下列情況中，承包商有權(quán)立即終止合同的有()。A.業(yè)主未能及時(shí)向承包商提供其財(cái)務(wù)安排的合理證明B.業(yè)主未能及時(shí)支付期中付款證書中標(biāo)明的金額C.長(zhǎng)期停工影響整個(gè)工程D.業(yè)主實(shí)質(zhì)上未履行合同義務(wù)E.業(yè)主破產(chǎn)【答案】C13、風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)分析C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)D.風(fēng)險(xiǎn)處置E.風(fēng)險(xiǎn)回避【答案】ABCD14、構(gòu)成表見代理，一般應(yīng)具備的條件包括()。A.相對(duì)人主觀上無過錯(cuò)B.行為人主觀上有過錯(cuò)C.行為人的代理行為為無權(quán)代理D.表見代理的后果由“被代理人”承擔(dān)E.在客觀上有足以使相對(duì)人相信行為人有代理權(quán)的事實(shí)【答案】AC15、建設(shè)工程承包單位在向建設(shè)單位出具的質(zhì)量保修書中，應(yīng)當(dāng)明確建設(shè)工程的()等。A.保修范圍B.保修總次數(shù)C.保修期限D(zhuǎn).保修人員E.保修責(zé)任【答案】AC16、根據(jù)我國(guó)《合同法》，當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任的方式有()。A.繼續(xù)履行B.賠禮道歉C.采取補(bǔ)救措施D.雙倍賠償E.賠償損失【答案】AC17、業(yè)主人員包括()。A.工程師B.工程師助理C.工程師雇用的勞務(wù)人員D.指定分包商E.指定分包商的雇員【答案】ABC18、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，工程師在收到承包商提交的()后，應(yīng)向業(yè)主發(fā)出最終付款證書。A.最終報(bào)表草案B.最終報(bào)表C.竣工結(jié)算報(bào)表D.設(shè)備維修和操作手冊(cè)E.結(jié)清證明【答案】B19、許可審批機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)撤回生產(chǎn)許可的情形有()。A.被許可生產(chǎn)的產(chǎn)品列入國(guó)家決定淘汰產(chǎn)品目錄的B.被許可人不再生產(chǎn)被許可的產(chǎn)品的C.生產(chǎn)許可依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章修改D.法人或者其他組織依法終止的E.企業(yè)自行轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證書【答案】ABC20、下列行為中，屬于意思表示不真實(shí)的有()。A.欺詐行為B.脅迫行為C.惡意串通行為D.規(guī)避法律行為E.在誤解情況下實(shí)施的行為【答案】CD21、工程師可隨時(shí)通知承包商，并要求其提交修改的進(jìn)度計(jì)劃的情形有()。A.發(fā)生洪水B.進(jìn)度計(jì)劃中不符合合同的內(nèi)容C.實(shí)際進(jìn)度慢于計(jì)劃進(jìn)度D.實(shí)際進(jìn)度快于計(jì)劃進(jìn)度E.由于承包商提供的設(shè)計(jì)、材料、設(shè)備等存在缺陷造成工程暫?！敬鸢浮緽CD22、根據(jù)我國(guó)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備的條件有()。A.有從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和相應(yīng)資金B(yǎng).有能夠編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的相應(yīng)專業(yè)力量C.有可以作為評(píng)標(biāo)委員會(huì)人選的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家?guī)霥.有自己的名稱的事業(yè)單位E.經(jīng)有關(guān)行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立【答案】ABC23、非正常終止設(shè)備工程合同的情形有()。A.由業(yè)主終止B.由承包商終止C.因不可抗力終止D.根據(jù)法律終止E.因結(jié)清證明生效終止【答案】ABCD24、民法是調(diào)整平等民事主體的自然人、法人及其他非法人組織之間()的法律規(guī)范的總稱。A.權(quán)利和義務(wù)關(guān)系B.債權(quán)和債務(wù)關(guān)系C.人身關(guān)系D.財(cái)產(chǎn)關(guān)系E.民事責(zé)任關(guān)系【答案】CD25、下列關(guān)于不安抗辯權(quán)的敘述，正確的有()。A.不安抗辨權(quán)是先履行義務(wù)一方當(dāng)事人享有的權(quán)利B.不安抗辨權(quán)是后履行義務(wù)一方當(dāng)事人享有的權(quán)利C.不安抗辨權(quán)的行使方式是中止履行合同義務(wù)D.不安抗辨權(quán)的行使方式是終止履行合同義務(wù)E.不安抗辨權(quán)的適用條件是對(duì)方當(dāng)事人死亡或喪失行為能力【答案】AC26、業(yè)主要保證現(xiàn)場(chǎng)的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業(yè)主指定的分包商E.業(yè)主雇用的其他承包商【答案】ABC27、當(dāng)事人可以依法解除合同的情形有()。A.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示不履行主要債務(wù)的B.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的C.因不可抗力不能實(shí)現(xiàn)合同目的D.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)的E.當(dāng)事人一方違約致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的【答案】ABC28、在設(shè)備工程合同履行中，承包商按照合同向工程師提交的申請(qǐng)付款的報(bào)表，應(yīng)包括的內(nèi)容有()。A.因法律變更和調(diào)整費(fèi)用的各類款項(xiàng)B.期中付款證書的最低限額C.扣除保留金D.業(yè)主認(rèn)為應(yīng)扣減承包商的估算款額E.預(yù)付款的支付或返還額【答案】AC29、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》規(guī)定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知?jiǎng)趧?dòng)者本人或者額外支付勞動(dòng)者一個(gè)月工資，可以解除勞動(dòng)合同。A.勞動(dòng)者患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動(dòng)合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商，未能就變更勞動(dòng)合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的C.勞動(dòng)者同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動(dòng)者原因致使勞動(dòng)合同無效的；【答案】AB30、下列合同中，屬于無效合同的是()。A.甲明知乙沒有獲得丙的授權(quán)，但是仍與乙簽訂了合同，供應(yīng)丙鋼材20噸B.甲、乙二人簽訂的買賣軍用槍支的合同C.-私營(yíng)企業(yè)以欺詐手段與國(guó)有企業(yè)簽訂一份買賣合同D.甲、乙雙方為了逃避稅收，將汽車整車的進(jìn)口簽訂為一份進(jìn)口汽車配件的合同E.甲公司與乙、丙公司串通投標(biāo)，甲中標(biāo)后與招標(biāo)人簽訂的施工合同【答案】BD31、下列選項(xiàng)中，屬于無效合同的有()。A.一方以欺詐手段訂立的合同B.一方以脅迫手段訂立的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.損害社會(huì)公共利益的合同E.限制民事行為能力人訂立的合同【答案】CD32、下列流程中，屬于合同管理流程的有()。A.索賠流程B.變更流程C.設(shè)備啟動(dòng)流程D.爭(zhēng)端解決流程E.中間驗(yàn)收流程【答案】ABD33、下列關(guān)于不安抗辯權(quán)的敘述，正確的有()。A.不安抗辨權(quán)是先履行義務(wù)一方當(dāng)事人享有的權(quán)利B.不安抗辨權(quán)是后履行義務(wù)一方當(dāng)事人享有的權(quán)利C.不安抗辨權(quán)的行使方式是中止履行合同義務(wù)D.不安抗辨權(quán)的行使方式是終止履行合同義務(wù)E.不安抗辨權(quán)的適用條件是對(duì)方當(dāng)事人死亡或喪失行為能力【答案】AC34、下列關(guān)于FIDIC新黃皮書對(duì)預(yù)付款扣減方式規(guī)定的說法，正確的有()。A.當(dāng)已確認(rèn)的期中付款的累計(jì)金額超過中標(biāo)合同金額減去暫定金額后余額的10%時(shí)開始扣還預(yù)付款B.當(dāng)已確認(rèn)的期中付款的累計(jì)金額超過中標(biāo)合同金額減去暫定金額后余額的20%時(shí)開始扣還預(yù)付款C.每次扣還預(yù)付款的金額為當(dāng)期付款證書金額的10%D.每次扣還預(yù)付款的金額為當(dāng)期付款證書金額的25%E.按照預(yù)付款的貨幣和比例計(jì)算【答案】AD35、在買賣合同中，出賣人就交付標(biāo)的物負(fù)有保證第三人不得向買受人主張任何權(quán)利的義務(wù)，該義務(wù)的內(nèi)容有()。A.出賣人對(duì)該標(biāo)的物擁有所有權(quán)或處分權(quán)B.該標(biāo)的物未侵犯第三人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)C.出賣人對(duì)該標(biāo)的物擁有租賃權(quán)并告知買受人D.出賣人將該標(biāo)的物抵押給銀行并告知買受人E.出賣人將該標(biāo)的物質(zhì)押給銀行未告知買受人【答案】ABD36、下列屬于委托人授予監(jiān)理人的權(quán)力有()。A.對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)方案、計(jì)劃的審查權(quán)B.對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)參與單位的協(xié)調(diào)權(quán)C.壓縮合同工期D.在項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)“被監(jiān)理人”的工作質(zhì)量的檢查權(quán)、監(jiān)督權(quán)E.對(duì)本項(xiàng)目合同款支付申請(qǐng)的審核權(quán)【答案】ABD37、承包商以“業(yè)主實(shí)質(zhì)上未能履行合同義務(wù)”為由提出終止合同的通知生效后，業(yè)主的義務(wù)和責(zé)任有()。A.應(yīng)迅速將履約保證退還給承包商B.應(yīng)按照合同規(guī)定，向