2022年昆明安寧市建設(shè)系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試試題及答案解析

PAGEPAGE422022年昆明安寧市建設(shè)系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試試題及答案解析畢業(yè)院校：__________姓名：__________考場(chǎng)：__________考號(hào)：__________一、選擇題1．關(guān)于招標(biāo)文件澄清或者修改的說(shuō)法，正確的是()。A、招標(biāo)文件的效力高于其澄清或修改文件B、澄清或者修改可以以口頭形式通知所有獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人C、澄清或者修改的內(nèi)容可能影響投標(biāo)文件編制的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止至少15日前澄清或者修改D、澄清或者修改通知至投標(biāo)截止時(shí)間不足15日的，在征得全部投標(biāo)人同意的，可按原投標(biāo)截止時(shí)間開(kāi)標(biāo)答案：C解析：招標(biāo)基本程序。招標(biāo)人對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間至少15日前，以書(shū)面形式通知所有招標(biāo)文件收受人。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。所以選項(xiàng)A和選項(xiàng)B是錯(cuò)誤。選項(xiàng)C是正確的。選項(xiàng)D，不足3日或者15日的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)順延提交資格預(yù)審申請(qǐng)文件或者投標(biāo)文件的截止時(shí)間。2．注冊(cè)建造師李某未按工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，李某受到的處罰是吊銷(xiāo)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)，一定期限內(nèi)不予注冊(cè)，該期限是()年。A、2B、3C、5D、8答案：C解析：注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，責(zé)令停止執(zhí)業(yè)3個(gè)月以上1年以下;情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷(xiāo)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)，5年內(nèi)不予注冊(cè);造成重大安全事故的，終身不予注冊(cè);構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。3．需要進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將建筑工程的消防設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)資料報(bào)送()審核。A、公安消防部門(mén)B、建設(shè)工程安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)C、建設(shè)行政主管部門(mén)D、上級(jí)主管部門(mén)答案：A解析：目前，已增加的施工許可證申領(lǐng)條件主要是消防設(shè)計(jì)審核。2019年4月經(jīng)修改后公布的《中華人民共和國(guó)消防法》規(guī)定,特殊建設(shè)工程未經(jīng)消防設(shè)計(jì)審查或者審查不合格的，建設(shè)單位、施工單位不得施工;其他建設(shè)工程，建設(shè)單位未提供滿足施工需要的消防設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)資料的，有關(guān)部門(mén)不得發(fā)放施工許可證或者批準(zhǔn)開(kāi)工報(bào)告。4．若建筑設(shè)計(jì)單位未按建筑工程質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，應(yīng)受到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)的處罰。下列不屬于行政處罰的是()。A、處10萬(wàn)元以上30萬(wàn)元以下的罰款B、責(zé)令停業(yè)整頓C、降低資質(zhì)等級(jí)D、構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任答案：D解析：常見(jiàn)的行政處罰為警告、罰款、沒(méi)收違法所得、取消投標(biāo)資格、責(zé)令停止施工、責(zé)令停業(yè)整頓、降低資質(zhì)等級(jí)、吊銷(xiāo)資質(zhì)證書(shū)等。5．建設(shè)工程合同糾紛由()的仲裁委員會(huì)仲裁。A、工程所在地B、仲裁申請(qǐng)人所在地C、糾紛發(fā)生地D、雙方協(xié)商選定答案：D解析：仲裁的基本特點(diǎn)之一為自愿性，是指仲裁以當(dāng)事人的自愿為前提，即是否將糾紛提交仲裁，向哪個(gè)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，仲裁庭如何組成，仲裁員的選擇，以及仲裁的審理方式、開(kāi)庭形式等，都是在當(dāng)事人自愿的基礎(chǔ)上，由當(dāng)事人協(xié)商確定。6．根據(jù)我國(guó)勞動(dòng)法的規(guī)定，用人單位應(yīng)當(dāng)對(duì)()定期進(jìn)行健康檢查。A、退休職工B、單位正式職工C、女工D、未成年工答案：D解析：《勞動(dòng)法》第65條規(guī)定：“用人單位應(yīng)對(duì)未成年工定期進(jìn)行健康檢查”。這是勞動(dòng)法對(duì)用人單位使用未成年工的特殊保護(hù)規(guī)定，除此之外，對(duì)于退休職工、其他在職職工及女職工，都沒(méi)有此類(lèi)規(guī)定。可見(jiàn)，本題干中只有D選項(xiàng)符合題干要求，是正確選項(xiàng);其他A、B、C選項(xiàng)都不符合題干要求?？疾椤秳趧?dòng)法》對(duì)未成年工的特殊保護(hù)7．某工程由甲施工企業(yè)承包，施工現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員的和安全管理人員都是乙施工企業(yè)職工。則甲的行為視同()。A、違法分包B、與他人聯(lián)合承攬C、允許他人使用本企業(yè)名義承攬工程D、使用其他企業(yè)名義承攬工程答案：C解析：分包工程發(fā)包人沒(méi)有將其承包的工程進(jìn)行分包，在施工現(xiàn)場(chǎng)所設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目核算負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員、安全管理人員不是工程承包人本單位人員的，視同允許他人以本企業(yè)名義承攬工程。8．某施工單位在參與某建設(shè)工程的投標(biāo)過(guò)程中，與另一投標(biāo)單位提前聯(lián)系并商討報(bào)價(jià)，給建設(shè)單位造成重大損失，則該施工單位直接責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任是()。A、惡意投標(biāo)罪B、重大責(zé)任事故罪C、串通投標(biāo)罪D、玩忽職守罪答案：C解析：《刑法》第223條規(guī)定，投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益，情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，損害國(guó)家、集體、公民的合法利益的，依照以上規(guī)定處罰。9．關(guān)于工程分包的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是()。A、分包工程發(fā)包人不可以要求分包工程承包人提供分包工程履約擔(dān)保B、分包工程承包人不得要求分包工程發(fā)包人提供分包工程付款擔(dān)保C、建筑工程總承包單位分包，除總承包合同中約定的分包外，須經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可D、具備相應(yīng)的資格條件的接受分包的人可以再次分包答案：C解析：《建筑法》規(guī)定，建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的分包單位，但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可。10．某工地發(fā)生了安全事故，造成3人死亡。按照《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》的規(guī)定，該事故屬于()事故。A、特別重大B、重大C、較大D、一般答案：C解析：國(guó)務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》規(guī)定，根據(jù)生產(chǎn)安全事故(以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故)造成的人員傷亡或者直接經(jīng)濟(jì)損失，事故一般分為以下等級(jí)：(1)特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括急性工業(yè)中毒，下同)，或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬(wàn)元以上1億元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;(3)較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬(wàn)元以上5000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故;(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。所稱(chēng)的“以上”包括本數(shù)，所稱(chēng)的“以下”不包括本數(shù)。本題描述死亡3人，應(yīng)為較大類(lèi)型的事故，故C項(xiàng)正確。11．根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，投標(biāo)人補(bǔ)充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書(shū)面通知招標(biāo)人的時(shí)間期限應(yīng)在()。A、評(píng)標(biāo)截止時(shí)間前B、評(píng)標(biāo)開(kāi)始前C、提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前D、投標(biāo)有效期內(nèi)答案：C解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，可以補(bǔ)充、修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件，并書(shū)面通知招標(biāo)人。補(bǔ)充、修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分12．王某與銀行簽訂了《借款合同》，在合同履行過(guò)程中，王某沒(méi)有按照約定的用途使用借款。為此，銀行可采取的措施不包括()。A、停止發(fā)放借款B、提前收回借款C、解除合同D、提起訴訟答案：D解析：借款人應(yīng)當(dāng)按照約定向貸款人定期提供有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表等資料。借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發(fā)放借款、提前收回借款或者解除合同。13．根據(jù)《物權(quán)法》，下列不適合作為質(zhì)押財(cái)產(chǎn)的是()。A、匯票B、倉(cāng)單C、建設(shè)用地D、應(yīng)收賬款答案：C解析：權(quán)利質(zhì)押一般是將權(quán)利憑證交付質(zhì)押人擔(dān)保，可以質(zhì)押的權(quán)利：(1)匯票、支票、本票;債券、存款單;倉(cāng)單、提單;(2)可以依法轉(zhuǎn)讓的基金股份、股票;(3)依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán);(4)依法可以質(zhì)押的其他權(quán)利。可見(jiàn)C為正確選項(xiàng)14．在某建筑工地上，施工單位與周邊居民產(chǎn)生民事糾紛，雙方同意采用行政調(diào)解方式解決，主持該項(xiàng)調(diào)解的應(yīng)當(dāng)是()。A、施工方上級(jí)單位B、建設(shè)單位C、當(dāng)?shù)卣ㄔO(shè)主管部門(mén)D、人民法院答案：C解析：行政調(diào)解是指有關(guān)國(guó)家行政機(jī)關(guān)應(yīng)糾紛當(dāng)事人的請(qǐng)求，依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，對(duì)屬于其職權(quán)管轄范圍內(nèi)的糾紛，通過(guò)耐心的說(shuō)服教育，使糾紛的雙方互相諒解，在平等協(xié)商的基礎(chǔ)上達(dá)成一致協(xié)議，促成當(dāng)事人解決糾紛。行政調(diào)解可分為：基層人民政府，即鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府對(duì)一般民間糾紛的調(diào)解;國(guó)家行政機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定對(duì)某些特定民事糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛或勞動(dòng)糾紛等進(jìn)行的調(diào)解。15．建設(shè)單位申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證應(yīng)具備的條件中，應(yīng)當(dāng)有建設(shè)工程()。A、專(zhuān)項(xiàng)施工方案B、安全施工措施C、施工組織設(shè)計(jì)D、安全生產(chǎn)檢查制度答案：B解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)單位在申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供建設(shè)工程有關(guān)安全施工措施的資料。16．下列不良行為中，屬于施工企業(yè)資質(zhì)不良行為的是()。A、不按照與招標(biāo)人訂立的合同履行義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的B、將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的C、未按照節(jié)能設(shè)計(jì)進(jìn)行施工的D、允許其他單位或個(gè)人以本企業(yè)名義承攬工程答案：D解析：《全國(guó)建筑市場(chǎng)各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，資質(zhì)不良行為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括：①未取得資質(zhì)證書(shū)承攬工程的，或超越本單位資質(zhì)等級(jí)承攬工程的;②以欺騙手段取得資質(zhì)證書(shū)承攬工程的;③允許其他單位或個(gè)人以本單位名義承攬工程的;④未在規(guī)定期限內(nèi)辦理資質(zhì)變更手續(xù)的;⑤涂改、偽造、出借、轉(zhuǎn)讓《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)》的;⑥按照國(guó)家規(guī)定需要持證上崗的技術(shù)工種的作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)、考核，未取得證書(shū)上崗，情節(jié)嚴(yán)重的。選項(xiàng)A、B情形是承攬業(yè)務(wù)不良;選項(xiàng)D情形是質(zhì)量不良。17．依照我國(guó)的法律形式，《建筑法》屬于()。A、部門(mén)規(guī)章B、行政法規(guī)C、法律D、地方性法規(guī)答案：C解析：建設(shè)法律既包括專(zhuān)門(mén)的建設(shè)領(lǐng)域的法律，也包括與建設(shè)活動(dòng)相關(guān)的其他法律。例如，前者有《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《建筑法》、《城市房地產(chǎn)管理法》等，后者有《民法通則》、《民法典》、《行政許可法》等。18．公民、法人或者其他組織提起行政訴訟，應(yīng)當(dāng)在法定期間內(nèi)進(jìn)行，以下表述有誤的是()。A、除法律另有規(guī)定以外，行政復(fù)議申請(qǐng)人不服行政復(fù)議決定，可以在收到行政復(fù)議決定書(shū)之日起15日內(nèi)向法院提起訴訟B、原告認(rèn)為其合法權(quán)益受到行政機(jī)關(guān)或其工作人員作出的具體行政行為侵犯造成損害，有權(quán)在提起訴訟后7個(gè)工作日內(nèi)提出C、行政復(fù)議機(jī)關(guān)逾期不做決定的，申請(qǐng)人可以在復(fù)議期滿之日起15日內(nèi)向法院提起訴訟D、不申請(qǐng)行政復(fù)議，直接向法院提起行政訴訟的，應(yīng)當(dāng)在知道作出具體行政行為之日起6個(gè)月內(nèi)提出答案：B解析：行政復(fù)議是指行政管理的相對(duì)人認(rèn)為行政主體的具體行政行為侵犯其合法權(quán)益，依法向法定的機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)，由受理機(jī)關(guān)根據(jù)法定程序?qū)唧w行政行為的合法性和適當(dāng)性進(jìn)行審查并作出相應(yīng)決定的活動(dòng)。19．甲乙兩家建筑公司聯(lián)合投標(biāo)某一工程。在提交投標(biāo)文件截止之日前，甲公司擬承擔(dān)另一項(xiàng)目而退出該聯(lián)合體，并推薦具有相同能力和資格條件的丙公司與乙公司重新組成聯(lián)合體。該聯(lián)合體被招標(biāo)人拒絕，拒絕的理由應(yīng)是()。A、變化后的聯(lián)合體削弱了競(jìng)爭(zhēng)B、丙公司是資格預(yù)審后增加的成員，投標(biāo)無(wú)效C、新聯(lián)合體組成的時(shí)間過(guò)晚D、新聯(lián)合體的資質(zhì)低于規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)答案：B解析：《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在資格預(yù)審公告、招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)中載明是否接受聯(lián)合體投標(biāo)。招標(biāo)人接受聯(lián)合體投標(biāo)并進(jìn)行資格預(yù)審的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請(qǐng)文件前組成。資格預(yù)審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標(biāo)無(wú)效。20．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商發(fā)包的工程由乙包工頭借用甲施工企業(yè)的資質(zhì)中標(biāo)并簽訂施工合同，工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量合格，乙包工頭要求按合同約定支付工程款，則()。A、合同無(wú)效，不應(yīng)支付工程款B、合同無(wú)效，應(yīng)參照合同約定支付工程款C、合同有效，不應(yīng)支付工程款D、合同有效，應(yīng)參照合同約定支付工程款答案：B解析：需要指出的是，無(wú)資質(zhì)承包主體簽訂的專(zhuān)業(yè)分包合同或者勞務(wù)分包合同都是無(wú)效合同。但是，當(dāng)作為無(wú)資質(zhì)的“實(shí)際施工人”的利益受到侵害時(shí)，其可以向合同相對(duì)方(即轉(zhuǎn)包方或違法分包方)主張權(quán)利，甚至可以向建設(shè)工程項(xiàng)目的發(fā)包方主張權(quán)利。，“實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院應(yīng)當(dāng)追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案第三人，在查明發(fā)包人欠付轉(zhuǎn)包人或者違法分包人建設(shè)工程價(jià)款的數(shù)額后，判決發(fā)包人在欠付建設(shè)工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任”。21．下列關(guān)于舉證時(shí)限的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A、舉證時(shí)限是指法律規(guī)定或法院、仲裁機(jī)構(gòu)指定的當(dāng)事人能夠有效舉證的期限B、當(dāng)事人逾期提交的證據(jù)材料，人民法院審理時(shí)應(yīng)組織質(zhì)證C、當(dāng)事人在舉證期限內(nèi)不提交證據(jù)的，視為放棄舉證權(quán)利D、當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在舉證期限內(nèi)向人民法院提交證據(jù)材料答案：B解析：當(dāng)事人逾期提供證據(jù)的，人民法院應(yīng)當(dāng)責(zé)令其說(shuō)明理由;拒不說(shuō)明理由或者理由不成立的，人民法院根據(jù)不同情形可以不予采納該證據(jù)，或者采納該證據(jù)但予以訓(xùn)誡、罰款。故B的說(shuō)法是不正確的。22．公民、法人或者其他組織直接向人民法院起訴的，應(yīng)當(dāng)在知道做出具體行政行為之日起()個(gè)月內(nèi)提出。A、1B、2C、6D、4答案：C解析：行政爭(zhēng)議未經(jīng)行政復(fù)議，由當(dāng)事人直接向法院提起行政訴訟的，除法律另有規(guī)定的外，應(yīng)當(dāng)在知道作出具體行政行為之日起6個(gè)月內(nèi)起訴。23．根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，下列關(guān)于建設(shè)單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說(shuō)法，正確的是()。A、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格后，即免除建設(shè)單位在施工階段的任何責(zé)任B、建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托監(jiān)理單位組織設(shè)計(jì)、施工等有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收C、建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)D、建設(shè)單位必須向有關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位提供與建設(shè)工程有關(guān)的原始資料答案：D解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)單位必須向有關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位提供與建設(shè)工程有關(guān)的原始資料。原始資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全。24．必須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)后方可實(shí)施的工作是()。A、工程控制網(wǎng)測(cè)量復(fù)核B、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收C、下一道工序施工D、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收答案：D解析：工程監(jiān)理的職責(zé)和權(quán)限未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建設(shè)單位不撥付工程款，不進(jìn)行竣工驗(yàn)收。25．根據(jù)規(guī)定，用工單位可以將被派遣勞動(dòng)者退回勞務(wù)派遣單位的情形不包括()。A、用工單位更換法定代表人B、用工單位被依法宣告破產(chǎn)C、用工單位經(jīng)營(yíng)期限屆滿不再繼續(xù)經(jīng)營(yíng)D、勞務(wù)派遣協(xié)議期滿終止答案：A解析：有下列情形之一的，用工單位可以將被派遣勞動(dòng)者退回勞務(wù)派遣單位：(1)用工單位有勞動(dòng)合同法第40條第3項(xiàng)(注：企業(yè)客觀情況發(fā)生了重大變化)、第41條(注：經(jīng)濟(jì)性裁員)規(guī)定情形的;(2)用工單位被依法宣告破產(chǎn)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷(xiāo)、決定提前解散或者經(jīng)營(yíng)期限屆滿不再繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的;(3)勞務(wù)派遣協(xié)議期滿終止的。被派遣勞動(dòng)者退回后在無(wú)工作期間，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)按照不低于所在地人民政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，向其按月支付報(bào)酬。26．關(guān)于商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的說(shuō)法，正確的是()。A、商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)是一種有形財(cái)產(chǎn)權(quán)B、轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)的，由轉(zhuǎn)讓人向商標(biāo)局提出申請(qǐng)C、注冊(cè)商標(biāo)的有效期為10年D、商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的有效期自提出申請(qǐng)之日起計(jì)算答案：C解析：A錯(cuò)誤，商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)是一種無(wú)形的財(cái)產(chǎn)權(quán)。B錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)的，轉(zhuǎn)讓人和受讓人應(yīng)當(dāng)共同向商標(biāo)局提出申請(qǐng)。D錯(cuò)誤，商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的有效期為10年，自核準(zhǔn)注冊(cè)之日起計(jì)算。27．關(guān)于建設(shè)工程合同一方違約后、另一方采取措施防止損失擴(kuò)大的說(shuō)法，正確的是()。A、接到違約方的通知后，守約方應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施防止損失擴(kuò)大B、守約方?jīng)]有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，可以就擴(kuò)大的損失要求賠償C、當(dāng)事人因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用，由自己承擔(dān)D、未接到違約方的通知，守約方無(wú)需采取措施防止損失擴(kuò)大答案：A解析：賠償損失的限制。選項(xiàng)B，守約方?jīng)]有采取措施防止損失擴(kuò)大，那么擴(kuò)大的損失自身承擔(dān);選項(xiàng)C，當(dāng)事人因?yàn)椴扇〈胧┓乐箵p失擴(kuò)大的費(fèi)用，可以向違約方提出索賠;選項(xiàng)D，不論是否收到通知，守約方都有義務(wù)采取防止損失擴(kuò)大的措施。參見(jiàn)28．按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，工程項(xiàng)目實(shí)行總承包的，工程意外傷害保險(xiǎn)的費(fèi)用應(yīng)由()支付。A、建設(shè)方B、總承包方C、所屬的專(zhuān)業(yè)分包方D、政府答案：B解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》則規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)。意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)由施工單位支付。實(shí)行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)。29．在債的發(fā)生依據(jù)中，既未受人之托，也不負(fù)有法律規(guī)定的義務(wù)，而自覺(jué)為他人管理事務(wù)或提供服務(wù)的行為屬于()。A、無(wú)權(quán)代理B、不當(dāng)?shù)美鸆、侵權(quán)行為D、無(wú)因管理答案：D解析：無(wú)因管理的定義。無(wú)因管理，是指管理人員和服務(wù)人員沒(méi)有法律上的特定義務(wù)，也沒(méi)有受到他人委托，自覺(jué)為他人管理事務(wù)或者提供服務(wù)。A選項(xiàng)無(wú)權(quán)代理是指行為人不具有代理權(quán)，但以他人的名義與第三人進(jìn)行法律行為。B選項(xiàng)不當(dāng)?shù)美侵笡](méi)有法律上或者合同上依據(jù)，有損于他人利益而自身取得利益的行為。C選項(xiàng)侵權(quán)行為，是指公民或法人沒(méi)有法律依據(jù)而侵害他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利或人身權(quán)利的行為。30．《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)為()辦理意外傷害保險(xiǎn)。A、本單位職工B、施工現(xiàn)場(chǎng)人員C、施工現(xiàn)場(chǎng)從事特種作業(yè)的人員D、施工現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員答案：D解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第38條規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場(chǎng)從事危險(xiǎn)作業(yè)的人員辦理意外傷害保險(xiǎn)。31．民事訴訟的證據(jù)不包括()。A、書(shū)證B、物證C、視聽(tīng)資料D、科學(xué)試驗(yàn)答案：D解析：根據(jù)《民事訴訟法》，證據(jù)包括：當(dāng)事人的陳述、書(shū)證、物證、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)、證人證言、鑒定意見(jiàn)、勘驗(yàn)筆錄。證據(jù)必須查證屬實(shí)，才能作為認(rèn)定事實(shí)的根據(jù)。32．在建設(shè)工程活動(dòng)中，下列行為不得代理的是()。A、招標(biāo)代理B、勞務(wù)分包C、水電分包D、工程主體分包答案：D解析：《建筑法》規(guī)定，禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人，禁止承辦單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人。施工總承包的，建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總承包單位自行完成。33．某施工企業(yè)施工中偷工減料，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成了重大安全事故，但尚未達(dá)到后果特別嚴(yán)重程度。事故處理應(yīng)追究直接責(zé)任人員刑事責(zé)任，除了罰金還應(yīng)該處有期徒刑()。A、1年以上3年以下B、5年以下C、3年以上5年以下D、5年以上答案：B解析：建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國(guó)家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故的，對(duì)直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;后果特別嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。34．負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)依法采取停止供電措施，除有危及生產(chǎn)安全的緊急情形外，應(yīng)當(dāng)提前()通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。A、12小時(shí)B、36小時(shí)C、24小時(shí)D、48小時(shí)答案：C解析：負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)依法采取停止供電措施，除有危及生產(chǎn)安全的緊急情形外，應(yīng)當(dāng)提前24小時(shí)通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。35．根據(jù)《合同法》規(guī)定，當(dāng)事人對(duì)合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為()。A、變更B、重新協(xié)定C、原則上變更D、未變更答案：D解析：當(dāng)事人對(duì)合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更。36．甲建設(shè)單位委托乙勘察單位對(duì)其工程建設(shè)條件進(jìn)行勘察工作，乙單位經(jīng)勘察向其提供了有一定問(wèn)題的勘察資料，甲單位將該資料提供給丙設(shè)計(jì)公司進(jìn)行設(shè)計(jì)，后丁施工企業(yè)根據(jù)上述勘察資料和設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了施工建設(shè)，但由于嚴(yán)重的建筑質(zhì)量問(wèn)題未能通過(guò)竣工驗(yàn)收，對(duì)于該工程的建設(shè)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)當(dāng)由()負(fù)責(zé)。A、乙單位B、甲單位C、丙公司D、丁企業(yè)答案：A解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，勘察單位提供的地質(zhì)、水文、測(cè)量等勘察成果必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則該工程在后期工程中因?yàn)榭辈靻挝惶峁┑馁Y料不準(zhǔn)確而發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題的，勘察單位必須承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。37．下列不屬于建筑工程一切險(xiǎn)承保的危險(xiǎn)與損害的是()。A、技術(shù)人員缺乏經(jīng)驗(yàn)B、設(shè)計(jì)錯(cuò)誤C、工人疏忽D、一般性盜竊和搶劫答案：B解析：(三)除外責(zé)任保險(xiǎn)人對(duì)下列各項(xiàng)原因造成的損失不負(fù)責(zé)賠償：設(shè)計(jì)錯(cuò)誤引起的損失和費(fèi)用。38．施工單位每年至少對(duì)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行()次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，其教育培訓(xùn)情況記人個(gè)人工作檔案。A、1B、2C、3D、5答案：A解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》進(jìn)一步規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)對(duì)管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，其教育培訓(xùn)情況記人個(gè)人工作檔案。39．甲公司是某項(xiàng)目的總承包單位，乙公司是該項(xiàng)目的建設(shè)單位指定的分包單位。在施工過(guò)程中，乙公司拒不服從甲公司的安全生產(chǎn)管理，最終造成安全生產(chǎn)事故，則()。A、甲公司負(fù)主要責(zé)任B、乙公司負(fù)主要責(zé)任C、乙公司負(fù)全部責(zé)任D、監(jiān)理公司負(fù)主要責(zé)任答案：B解析：《建筑法》規(guī)定，分包單位向總承包單位負(fù)責(zé)，服從總承包單位對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)管理。《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》進(jìn)一步規(guī)定，分包單位應(yīng)當(dāng)服從總承包單位的安全生產(chǎn)管理，分包單位不服從管理導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的，由分包單位承擔(dān)主要責(zé)任。40．根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，對(duì)于未取得施工許可證且不符合開(kāi)工條件的項(xiàng)目責(zé)令停止施工，應(yīng)對(duì)()處以罰款。A、勘察單位B、建設(shè)單位和施工企業(yè)C、設(shè)計(jì)單位D、建設(shè)單位和監(jiān)理單位答案：B解析：對(duì)于不符合開(kāi)工條件的，責(zé)令停止施工，并對(duì)建設(shè)單位和施工單位分別處以罰款。41．生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)施工人員必須立即報(bào)告()。A、本企業(yè)負(fù)責(zé)人B、當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)C、縣級(jí)以上地方人民政府D、省(自治區(qū)、直轄市)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)答案：A解析：一、施工生產(chǎn)安全事故報(bào)告的基本要求《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人。42．根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，招標(biāo)人進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，投標(biāo)人少于()個(gè)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。A、2B、3C、4D、5答案：B解析：招投標(biāo)的一般規(guī)定。投標(biāo)人少于三個(gè)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。43．施工企業(yè)新聘用的項(xiàng)目經(jīng)理因變更注冊(cè)申報(bào)不及時(shí)影響注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)、導(dǎo)致項(xiàng)目出現(xiàn)損失，對(duì)建設(shè)單位的民事賠償責(zé)任由()承擔(dān)。A、建造師原注冊(cè)單位B、建設(shè)主管部門(mén)C、施工企業(yè)D、項(xiàng)目經(jīng)理本人答案：C解析：因變更注冊(cè)申報(bào)不及時(shí)影響注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)、導(dǎo)致工程項(xiàng)目出現(xiàn)損失的，由注冊(cè)建造師所在聘用企業(yè)承擔(dān)責(zé)任，并作為不良行為記入企業(yè)信用檔案。44．場(chǎng)景：甲施工單位向乙銀行申請(qǐng)貸款200萬(wàn)元。甲提交了丙汽車(chē)制造廠和丁市公安局各自為其出具的還款付息保證書(shū)。甲因經(jīng)營(yíng)不善，造成嚴(yán)重虧損，不能按期還本付息。甲與乙經(jīng)過(guò)協(xié)商，達(dá)成延期兩年還款協(xié)議，并通知了保證人。根據(jù)場(chǎng)景，回答問(wèn)題：下列不屬于保證合同的內(nèi)容是()。A、保證方式B、保證期間C、保證擔(dān)保范圍D、被保證人的其他債權(quán)答案：D解析：保證合同包括的內(nèi)容有：被保證的主債權(quán)種類(lèi)、數(shù)額;債務(wù)人履行債務(wù)的期限;保證的方式;保證擔(dān)保的范圍;保證的期間;雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)。45．由城市、人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門(mén)依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃核定建設(shè)用地的位置、面積、允許建設(shè)的范圍，核發(fā)()。A、施工許可制度B、安全生產(chǎn)許可證C、建設(shè)工程規(guī)劃許可證D、建設(shè)用地規(guī)劃許可證答案：D解析：在城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)以劃撥方式提供國(guó)有土地使用權(quán)的建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、備案后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門(mén)提出建設(shè)用地規(guī)劃許可申請(qǐng)，由城市、縣人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃主管部門(mén)依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃核定建設(shè)用地的位置、面積、允許建設(shè)的范圍，核發(fā)建設(shè)用地規(guī)劃許可證。46．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商與甲混凝土預(yù)制構(gòu)件廠簽訂了預(yù)制混凝土大型構(gòu)件承攬加工合同。由于甲近期訂單較多，在預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)過(guò)程中，將部分工作轉(zhuǎn)交給乙混凝土預(yù)制構(gòu)件廠。甲轉(zhuǎn)交給乙的工作應(yīng)該是承攬的()。A、主要工作B、主導(dǎo)工作C、關(guān)鍵工作D、輔助工作答案：D解析：定作人將工作交給承攬人，其重要原因是定作人相信承攬人具有完成工作的條件和能力。因此，除當(dāng)事人另有約定的外，承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成主要工作。未經(jīng)定作人的同意，承攬人將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合詞;經(jīng)定作人同意的，承攬人也應(yīng)就第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。承攬人有權(quán)將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完的應(yīng)當(dāng)就第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。47．根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，下列關(guān)于建設(shè)單位的禁止性規(guī)定的敘述，錯(cuò)誤的是()。A、不得對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求B、絕對(duì)不得壓縮合同約定的工期C、不得明示施工單位購(gòu)買(mǎi)不符合安全施工要求的安全防護(hù)用具D、不得暗示施工單位使用不符合安全施工要求的機(jī)械設(shè)備答案：B解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)單位不得對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，不得壓縮合同約定的工期;建設(shè)單位不得明示或者暗示施工單位購(gòu)買(mǎi)、租賃使用不符合安全施工要求的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件、消防設(shè)施和器材。48．建筑施工企業(yè)從事建筑施工活動(dòng)前，應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)規(guī)定向()建設(shè)主管部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證。A、國(guó)務(wù)院B、省級(jí)以上C、市級(jí)以上D、縣級(jí)以上答案：B解析：建筑施工企業(yè)從事建筑施工活動(dòng)前，應(yīng)當(dāng)依照《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證規(guī)定》向企業(yè)注冊(cè)所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證49．根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為()三個(gè)序列。A、特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)B、施工總承包、專(zhuān)業(yè)承包、施工勞務(wù)資質(zhì)C、工程總承包、施工總承包、施工分包承包資質(zhì)D、甲級(jí)、乙級(jí)、丙級(jí)答案：B解析：建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包、專(zhuān)業(yè)承包和施工勞務(wù)資質(zhì)三個(gè)序列50．下列關(guān)于買(mǎi)賣(mài)合同法律特征的相關(guān)表述中，正確的是()。A、買(mǎi)賣(mài)合同屬于單務(wù)合同B、當(dāng)事人交付標(biāo)的物屬于履行合同，與合同的成立有關(guān)C、買(mǎi)賣(mài)合同不以一方當(dāng)事人交付標(biāo)的物為合同成立的要件D、買(mǎi)賣(mài)合同是一種轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)處置權(quán)的合同答案：C解析：買(mǎi)賣(mài)合同具有以下法律特征：(1)買(mǎi)賣(mài)合同是一種轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所有權(quán)的合同。選項(xiàng)D錯(cuò);(2)買(mǎi)賣(mài)合同是有償合同。(3)買(mǎi)賣(mài)合同是雙務(wù)合同。選項(xiàng)A錯(cuò);(4)買(mǎi)賣(mài)合同是諾成合同。諾成合同自雙方當(dāng)事人意思表示一致就可以成立，不以一方交付標(biāo)的物為合同的成立要件。選項(xiàng)C對(duì);當(dāng)事人交付標(biāo)的物為履行合同，與合同的成立無(wú)關(guān)。選項(xiàng)B錯(cuò)。二、多選題1．建設(shè)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備()等條件。A、完整的技術(shù)檔案資料和施工管理資料B、工程所用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備等進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告C、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件D、已付清所有款項(xiàng)答案：ABC解析：建設(shè)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備下列條件：(1)完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容。(2)有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料。(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告。(4)有勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件。(5)有施工單位簽署的工程保修書(shū)。2．注冊(cè)建造師的信用檔案記錄應(yīng)當(dāng)包括的內(nèi)容有()。A、行政處罰B、建造師的自我評(píng)價(jià)C、被投訴舉報(bào)處理D、違法違規(guī)行為答案：ACD解析：違法違規(guī)行為、被投訴舉報(bào)處理、行政處罰等情況應(yīng)當(dāng)作為注冊(cè)建造師的不良行為記入其信用檔案。注冊(cè)建造師信用檔案信息按照有關(guān)規(guī)定向社會(huì)公示。3．下列符合合同解除條件的是()。A、合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的B、已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的C、在約定期限內(nèi)支付工程款的D、提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的答案：ABD解析：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》規(guī)定，承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請(qǐng)求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：(1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的;(2)合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的;(3)已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的;(4)將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的。發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人無(wú)法施工，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請(qǐng)求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：(1)未按約定支付工程價(jià)款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的;(3)不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的。4．生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位保證安全生產(chǎn)所必需的資金由()予以保證，并對(duì)由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。A、公司董事會(huì)B、公司法定代表人C、個(gè)人經(jīng)營(yíng)的投資人D、公司股東會(huì)答案：ABCD解析：《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的決策機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人或者個(gè)人經(jīng)營(yíng)的投資人予以保證，并對(duì)由于安全生產(chǎn)所必需的資金投人不足導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。5．施工單位有違反《消防法》舭定的行為，將被責(zé)令改正，并處5000元以上5萬(wàn)元以下罰款，這些違法行為包括()。A、消防安壘：標(biāo)志的配置不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)B、擅自拆除消防設(shè)施C、沒(méi)有進(jìn)行消防安全檢查評(píng)估D、遮擋消火栓答案：ABD解析：?jiǎn)挝贿`反本法規(guī)定，有下列行為之一的，，責(zé)令改正，處5000元以上5萬(wàn)元以下罰款:(1)消防設(shè)施、器材或者消防安全標(biāo)志的配置、設(shè)置不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，或者未保持完好有效的;(2)損壞、挪用或者擅白拆除、停用消防設(shè)施、器材的;(3)占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口或者有其他妨礙安全疏散行為的;(4)埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距的;(5)占用、堵塞、封閉消防車(chē)通道，妨礙消防車(chē)通行的;(6)人員密集場(chǎng)所在門(mén)窗上設(shè)置影響逃生和滅火救援的障礙物的;(7)對(duì)火災(zāi)隱患經(jīng)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)通知后不及時(shí)采取措施消除的。6．根據(jù)《合同法》，免除施工單位違約責(zé)任的情形有()。A、施工單位因安全事故隱患，被監(jiān)理工程師責(zé)令暫停施工，致使工期延誤B、因拖欠農(nóng)民工工資，部分農(nóng)民工停工抗議，致使工期延誤C、地震導(dǎo)致已完工程被爆破拆除重建，造成建設(shè)單位費(fèi)用增加D、由于戰(zhàn)爭(zhēng)，施工耽誤暫停施工，致使工期延誤答案：CD解析：本題考查的是違約責(zé)任的免除。我國(guó)的《民法典》僅承認(rèn)不可抗力為法定的免責(zé)事由;因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。本法所稱(chēng)不可抗力，是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。7．根據(jù)相關(guān)規(guī)定，全部或者部分使用國(guó)有資金投資或者國(guó)家融資的項(xiàng)目，包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，達(dá)到下列()等標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行招標(biāo)。A、施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上的B、項(xiàng)目合同總投資額在200萬(wàn)元人民幣以上的C、重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上的D、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上的答案：CD解析：第五條本規(guī)定第二條至第四條規(guī)定范圍內(nèi)的項(xiàng)目，其勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須招標(biāo)：(一)施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在400萬(wàn)元人民幣以上;(二)重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上;(三)勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在100萬(wàn)元人民幣以上。8．根據(jù)2015年1月住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的有()A、未取得排水許可證，排水戶(hù)不得向城鎮(zhèn)排水設(shè)施排放污水B、各類(lèi)施工作業(yè)需要排水的，由建設(shè)單位申請(qǐng)領(lǐng)取排水許可證C、排水許可證的有效期，由城鎮(zhèn)排水主管部門(mén)根據(jù)排水狀況確定，但不得超過(guò)施工期限D(zhuǎn)、城鎮(zhèn)排水主管部門(mén)實(shí)施排水許可可以收取一定的費(fèi)用答案：ABC解析：該題主要考察的是：《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》規(guī)定要求，2015年1月住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布的《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》進(jìn)一步規(guī)定，未取得排水許可證，排水戶(hù)不得向城鎮(zhèn)排水設(shè)施排放污水。各類(lèi)施工作業(yè)需要排水的，由建設(shè)單位申請(qǐng)領(lǐng)取排水許可證。因施工作業(yè)需要向城鎮(zhèn)排水設(shè)施排水的，排水許可證的有效期，由城鎮(zhèn)排水主管部門(mén)根據(jù)排水狀況確定，但不得超過(guò)施工期限。城鎮(zhèn)排水主管部門(mén)委托的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，可以開(kāi)展排水許可審查、檔案管理、監(jiān)督指導(dǎo)排水戶(hù)排水行為等工作，并協(xié)助城鎮(zhèn)排水主管部門(mén)對(duì)排水許可實(shí)施監(jiān)督管理。城鎮(zhèn)排水主管部門(mén)實(shí)施排水許可不得收費(fèi)。9．按照《建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為信息管理辦法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，下列建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為公布內(nèi)容和范圍的表述中，正確的有()。A、建筑市場(chǎng)的誠(chéng)信信息分為良好行為記錄和不良行為記錄兩類(lèi)B、建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為公布后，整改有效的企業(yè)，可以提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，可縮短其不良行為記錄信息的公布時(shí)限，但是公布期限最低不能少于3個(gè)月C、公告部門(mén)可將所有招標(biāo)投標(biāo)違法行為的行政處罰決定書(shū)公告D、招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄的公告不得涉及商業(yè)秘密和個(gè)人隱私答案：AB解析：A對(duì)，建筑市場(chǎng)的誠(chéng)信信息分為良好行為記錄和不良行為記錄兩類(lèi);B對(duì)，省、自治區(qū)和直轄市建設(shè)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)審查整改結(jié)果，對(duì)整改確有實(shí)效的，由企業(yè)提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于3個(gè)月，同時(shí)將整改結(jié)果列于相應(yīng)不良行為記錄后，供有關(guān)部門(mén)和社會(huì)公眾查詢(xún);C錯(cuò)，D錯(cuò)，一般說(shuō)來(lái)，招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告不得公開(kāi)涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私的記錄。但是，經(jīng)權(quán)利人同意公開(kāi)或者行政機(jī)關(guān)認(rèn)為不公開(kāi)可能對(duì)公共利益造成重大影響的涉及商業(yè)秘密、個(gè)人隱私的違法行為記錄，可以公開(kāi)。10．按照《節(jié)約能源法》、《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》的規(guī)定，相關(guān)的節(jié)能激勵(lì)措施主要有()。A、稅收優(yōu)惠B、信貸支持C、職工福利D、價(jià)格政策答案：ABD解析：二、按照《節(jié)約能源法》和《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》的規(guī)定，主要有以下相關(guān)的節(jié)能激勵(lì)措施：(一)財(cái)政安排節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)資金(二)稅收優(yōu)惠(三)信貸支持(四)價(jià)格政策(五)表彰獎(jiǎng)勵(lì)11．根據(jù)《拖欠農(nóng)民工工資“黑名單”管理暫行辦法》，下列情形中，人力資源社會(huì)保障行政部門(mén)按照管轄權(quán)限應(yīng)當(dāng)將用人單位列入拖欠工資“黑名單”的有()。A、克扣、無(wú)故拖欠農(nóng)民工工資報(bào)酬，數(shù)額達(dá)到認(rèn)定拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的B、因拖欠農(nóng)民工工資違法行為引發(fā)群體性事件、極端事件造成嚴(yán)重不良社會(huì)影響的C、將勞務(wù)違法分包給不具備用工主體資格的組織的D、將勞務(wù)轉(zhuǎn)包給不具備用工主體資格的個(gè)人的答案：AB解析：用人單位存在下列情形之一的，按照管轄權(quán)限將其列入拖欠工資“黑名單”：(1)克扣、無(wú)故拖欠農(nóng)民工工資報(bào)酬，數(shù)額達(dá)到認(rèn)定拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的;(2)因拖欠農(nóng)民工工資違法行為引發(fā)群體性事件、極端事件造成嚴(yán)重不良社會(huì)影響的。將勞務(wù)違法分包、轉(zhuǎn)包給不具備用工主體資格的組織和個(gè)人造成拖欠農(nóng)民工工資且符合前款規(guī)定情形的，將違法分包、轉(zhuǎn)包單位及不具備用工主體資格的組織和個(gè)人一并列入拖欠工資“黑名單”。12．某建設(shè)工程施工合同履行期間，建設(shè)單位要求變更為國(guó)家新推薦的施工工藝，在其后的施工中予以采用，則下列說(shuō)法正確的是()。A、建設(shè)單位不能以前期工程未采用新工藝為由，主張工程不合格B、施工單位可就采用新工藝增加的費(fèi)用向建沒(méi)單位索賠C、由此延誤的工期由施工單位承擔(dān)違約責(zé)任D、只要雙方協(xié)商一致且不違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，可以變更施工工藝答案：ABD解析：本題考查合同的變更、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第28條規(guī)定：“施工單位必須按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得擅自修改工程設(shè)計(jì)，不得偷工減料”。本題中建設(shè)單位要求采用新的施工工藝的行為，屬施工合同內(nèi)容變更。《民法典》第258條規(guī)定：“定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失”?？梢?jiàn)A選項(xiàng)符合題干要求，是正確選項(xiàng)?！睹穹ǖ洹返?85條規(guī)定：“因發(fā)包人變更計(jì)劃，提供的資料不準(zhǔn)確，或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計(jì)工作條件而造成勘察、設(shè)計(jì)的返工、停工或者修改設(shè)計(jì)，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用”。承包人有權(quán)依據(jù)合同及法律規(guī)定提出索賠?？梢?jiàn)B選項(xiàng)符合題干要求，是正確選項(xiàng)?！睹穹ǖ洹返?84條規(guī)定：“因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人可見(jiàn)造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用”。本題中是發(fā)包人要求變更施工工藝導(dǎo)致工期拖延，應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人承擔(dān)工期延誤責(zé)任?？梢?jiàn)C選項(xiàng)不符合題干要求。工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照級(jí)別可以分為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)事人可以在合同中約定采用的標(biāo)準(zhǔn)，但采用的標(biāo)準(zhǔn)不得低于強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)?？梢?jiàn)，D選項(xiàng)符合題干要求，是正確選項(xiàng)。法律關(guān)系構(gòu)成要素可以分為主體、客體和內(nèi)容。13．關(guān)于無(wú)資質(zhì)的實(shí)際施工人利益受到侵害時(shí)的處理，下列說(shuō)法正確的有()。A、無(wú)資質(zhì)實(shí)際施工人簽訂的合同無(wú)效，其合同權(quán)益不受法律保護(hù)B、實(shí)際施工人可以向建設(shè)工程項(xiàng)目的發(fā)包人主張權(quán)利C、實(shí)際施工人可以以轉(zhuǎn)包人為被告起訴，但是不能以違法分包人為被告起訴D、建設(shè)工程項(xiàng)目發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款的范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任答案：BD解析：實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人，發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款的范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任。14．《合同法》規(guī)定的無(wú)效合同情形包括()。A、一方以脅迫的手段，對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的B、惡意串通，損害國(guó)家、集體或者第三人利益的C、以合法形式掩蓋非法目的的D、損害社會(huì)公共利益的答案：BCD解析：《民法典》規(guī)定，有下列情形之一的，合同無(wú)效：(1)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國(guó)家利益;(2)惡意串通，損害國(guó)家、集體或者第三人利益;(3)以合法形式掩蓋非法目的;(4)損害社會(huì)公共利益;(5)違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。15．申請(qǐng)建造師初始注冊(cè)的人員應(yīng)當(dāng)具備的條件包括()。A、經(jīng)考核認(rèn)定或考試合格取得資格證書(shū)B(niǎo)、受聘于一個(gè)相關(guān)單位C、沒(méi)有《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》規(guī)定的不予注冊(cè)的情形D、達(dá)到繼續(xù)教育的要求答案