工程價款確定方式與計價方法相關(guān)法律規(guī)定及典型案例的解讀

3工程價款確定方式與計價方法相關(guān)法律規(guī)定及典型案例的解讀

3.1工程價款確定方式與計價方法相關(guān)法規(guī)和司法解釋的主要內(nèi)容1.《建筑法》第十八條規(guī)定

“建筑工程造價應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)包單位與承包單位在合同中約定。公開招標(biāo)發(fā)包的，其造價的約定，須遵守招標(biāo)投標(biāo)法律的規(guī)定?！?/p>

2.《招標(biāo)投標(biāo)法》第十九條規(guī)定

“招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款?！?/p>

3.《施工發(fā)包與承包計價管理辦法》第二條規(guī)定

“工程發(fā)承包計價包括編制施工圖預(yù)算、招標(biāo)標(biāo)底、投標(biāo)報價、工程結(jié)算和簽訂合同等活動。”

4.《施工發(fā)包與承包計價管理辦法》第三條規(guī)定

“建筑工程施工發(fā)包與承包價在政府宏觀調(diào)控下，由市場競爭形成。工程施工發(fā)承包計價應(yīng)當(dāng)遵循公平、合法和誠實信用的原則?！?/p>

5.《施工發(fā)包與承包計價管理辦法》第五條規(guī)定

“施工圖預(yù)算、招標(biāo)標(biāo)底和投標(biāo)報價由成本（直接費、間接費）、利潤和稅金構(gòu)成。其編制可以采用以下計價方法：

(1）工料單價法

分部分項工程量的單價為直接費。直接費以人工、材料、機械的消耗量及其相應(yīng)價格確定。間接費、利潤、稅金按照有關(guān)規(guī)定另行計算。

(2）綜合單價法

分部分項工程量的單價為全費用單價。全費用單價綜合計算完成分部分項工程所發(fā)生的直接費、間接費、利潤、稅金?！?/p>

6.《工程量清單計價規(guī)范》第4.0.2條和第4.0.3條規(guī)定

“工程量清單計價應(yīng)包括按招標(biāo)文件規(guī)定，完成工程量清單所列項目的全部費用，包括分部分項工程費、措施項目費、其他項目費和規(guī)費、稅金?！薄肮こ塘壳鍐螒?yīng)采用綜合單價計價”。

7．《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》第八條規(guī)定

“發(fā)、承包人在簽訂合同時對于工程價款的約定，可選用下列一種約定方式：(l）固定總價

合同工期較短且工程合同總價較低的工程，可以采用固定總價合同方式。(2）固定單價

雙方在合同中約定綜合單價包含的風(fēng)險范圍和風(fēng)險費用的計算方法，在約定的風(fēng)險范圍內(nèi)綜合單價不再調(diào)整。風(fēng)險范圍以外的綜合單價調(diào)整方法，應(yīng)當(dāng)在合同中約定。(3）可調(diào)價格

可調(diào)價格包括可調(diào)綜合單價和措施費等，雙方應(yīng)在合同中約定綜合單價和措施費的調(diào)整方法，調(diào)整因素包括：

l）法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)政策變化影響合同價款；

2）工程造價管理機構(gòu)的價格調(diào)整；

3）經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變更；

4）發(fā)包人更改已審定批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計（修正錯誤除外）造成費用增加；5）雙方約定的其他因素?！?.《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十二條規(guī)定

“當(dāng)事人約定按照固定價結(jié)算工程價款，一方當(dāng)事人請求對建設(shè)工程造價進行鑒定的，不予支持?！?/p>

9.《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》第十一條規(guī)定

“工程價款結(jié)算應(yīng)按合同約定辦理，合同未作約定或約定不明的，發(fā)、承包雙方應(yīng)依照下列規(guī)定與文件協(xié)商處理：

l）國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度。

2）國務(wù)院建設(shè)行政主管部門、省、自治區(qū)、直轄市或有關(guān)部門發(fā)布的工程造價計價標(biāo)準(zhǔn)、計價辦法等有關(guān)規(guī)定。

3）建設(shè)項目的合同、補充協(xié)議、變更簽證和現(xiàn)場簽證，以及經(jīng)發(fā)、承包人認(rèn)可的其他有效文件。

4）其他可依據(jù)的材料。”10.《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條規(guī)定“當(dāng)事人勸建設(shè)工程的計價標(biāo)準(zhǔn)或者計價方法有約定的，按照約定結(jié)算工程價款。因設(shè)計變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或者質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，當(dāng)事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的，可以參照簽訂建設(shè)工程施工合同時當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價款。

建設(shè)工程施工合同有效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，工程價款結(jié)算參照本解釋第三條規(guī)定處理?！?/p>

11.《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十一條規(guī)定“當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價款的根據(jù)。”

12.《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定“建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，按照以下情形分別處理：l）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔(dān)修復(fù)費用的，應(yīng)予支持。

2）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。因建設(shè)工程不合格造成的損失，發(fā)包人有過錯的，也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。”3.2工程價款確定方式與計價方法相關(guān)法律規(guī)定的解讀

3.2.1工程價款的確定形式與計價方法的區(qū)別與聯(lián)系

1．工程價款的確定

確定形式主要有固定合同價、可調(diào)合同價、成本加酬金合同價三種。1）固定合同價。固定合同價可分為固定合同總價和固定合同單價兩種。固定合同總價和固定合同單價分別是指在約定的風(fēng)險范圍內(nèi)，承包整個工程的合同價款總額或承包工程項目中的各項單價保持不變。

2）可調(diào)合同價?？烧{(diào)合同價可分為可調(diào)合同總價和可調(diào)合同單價?？烧{(diào)合同總價是指合同總價在實施期間可隨價格、法規(guī)、一定幅度的工程量的變化和約定的設(shè)計變更等因素而調(diào)整?？烧{(diào)合同單價是指雙方在合同中約定的單價在一定條件下可以調(diào)整。

3）成本加酬金合同價。成本加酬金價確定的合同價可分為成本加固定百分比酬金確定的合同價、成本加固定金額酬金確定的合同價、成本加獎罰確定的合同價三種形式。當(dāng)事人應(yīng)根據(jù)項目規(guī)模和工期長短、項目復(fù)雜程度、施工圖設(shè)計深度等因素選擇工程價款確定方式。

2．計價方法

建設(shè)工程價款計價方法是指對工程造價的計算的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則。工程造價計價方法主要有定額計價法和工程量清單計價法兩種基本計價方式。

l）定額計價法。是以分部分項工程量乘以預(yù)算單價（工料機單價）后的合計數(shù)額為直接工程費，直接工程費由人工、材料、機械的消耗量及其相應(yīng)價格確定。直接工程費匯總后另加間接費、利潤、稅金形成工程價款。

以定額計價法來計算工程造價實質(zhì)是根據(jù)行政主管部門頒布的計算工程造價的預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)來確定工程造價的一種計價方法。

2）工程量清單計價法。是以分部分項工程量的綜合單價（既包括直接費、間接費、利潤和稅金，也包括合同約定的所有風(fēng)險等一切費用，它是一種完全價格形式）為基本單價的計價方法，各分項工程清單工程量乘以相應(yīng)的綜合單價的合價匯總后，形成工程承發(fā)包價。

3．工程價款的確定形式與計價方法的區(qū)別與聯(lián)系

工程價款確定形式與工程價款計價方式是兩個既有聯(lián)系又有區(qū)別的概念，工程價款確定形式是確定工程造價支付的外在形式，而工程價款計價方式則是決定工程價款的具體計算方式。二者關(guān)系大致可以分為以下幾種：

(l）定額計價固定總價

是指工程價款計價方式以定額法計價，確定形式則按固定總價的辦法實施。若采用這種方式，則需要把風(fēng)險范圍約定清楚，哪些不包括在風(fēng)險范圍內(nèi)。

(2）清單計價固定總價

是指工程價款計價方式以清單法計價，確定形式則按固定總價的辦法實施。這種方式對發(fā)包人而言，可以減小商業(yè)風(fēng)險、簡化并有效控制工程造價、明確資金流量等。

(3）清單計價固定單價

是指工程價款計價方式以清單法計價，而確定形式則按固定單價的辦法實施。對發(fā)包人而言，可以獲得較低的合同總價或較低的合同單價，商業(yè)風(fēng)險較小，利于控制工程造價、明確資金流量等。

(4）定額計價可調(diào)價

指工程價款計價方式以定額法計價，而確定形式則按可調(diào)價的辦法實施。這是最為常見的一種建設(shè)工程項目的計價方式，適用的范圍比較廣，對發(fā)包人而言，獲得最低的竣工結(jié)算價一般比較困難。若采用這種方式，一般還要約定具體的定額、主材補差的具體月份等內(nèi)容。

(5）清單計價成本加酬金價

指承發(fā)包雙方約定以成本加酬金的方式來確定工程價款。其中，成本計價則采用清單進行計價，具體地說是以成本加酬金確定工程價款。這種方式一般適用于專業(yè)分包合同的計價，但是應(yīng)用的范圍不是很廣，若采用這種方式，對酬金的比率必須約定明確。同時這種計價方式一般不涉及到工程進度款，只有竣工結(jié)算工程款。(6）定額計價成本加酬金

指承發(fā)包雙方約定以成本加酬金的方式來確定工程價款，而成本的計價則是采用定額法的計價方式。這種方式一般適用于專業(yè)分包合同的計價，但是，相對清單計價成本加酬金合同應(yīng)用的范圍要廣，同樣，若采用這種方式，對酬金的比率必須約定明確。

3.2.2工程價款確定形式與計價方法的變更及適用范圍根據(jù)《合同法》的自愿和誠實信用原則，承發(fā)包雙方當(dāng)事人完全可以就工程價款的計價方法與確定方法進行約定，只要這種約定不違反法律和行政法規(guī)的強制性規(guī)定，雙方均應(yīng)遵守約定且任何單方不得任意變更。

《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十六條第一款規(guī)定：“當(dāng)事人對建設(shè)工程的計價標(biāo)準(zhǔn)或者計價方法有約定的，按照約定結(jié)算工程價款?！?/p>

《中華人民共和國合同法建筑法》第十八條規(guī)定：“建筑工程造價應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)包單位與承包單位在合同中約定。公開招標(biāo)發(fā)包的，其造價的約定，須遵守招標(biāo)投標(biāo)法律的規(guī)定。”

如果承發(fā)包雙方變更雙方約定工程價款的計價方式與確定形式，則分為兩種情況：l）若該建設(shè)工程項目不是屬于必須經(jīng)過招標(biāo)投標(biāo)的工程項目，根據(jù)《合同法》第七十七條規(guī)定：“當(dāng)事人協(xié)商一致，可以變更合同。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，依照其規(guī)定?！彼?，如果承發(fā)包雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，可以通過補充協(xié)議、會議紀(jì)要、工程對賬簽證、技術(shù)聯(lián)系單形式予以變更。

2）若該建設(shè)工程項目是屬于必須經(jīng)過招標(biāo)投標(biāo)的工程項目，則該合同又可分為兩種情況：第一種情況是如果招標(biāo)投標(biāo)過程中出現(xiàn)了無法預(yù)見的新情況，使招標(biāo)投標(biāo)的前提條件發(fā)生了根本的變化，若不進行變更或補充，將會使施工承包合同顯失公平，則變更或補充的合同是合法有效的。根據(jù)“后行為否定前行為”的原則，則工程結(jié)算以變更后的工程價款確定方式和計價方式進行。第二種情況是如果不存在招標(biāo)投標(biāo)過程中出現(xiàn)了無法預(yù)見的新情況，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十一條規(guī)定：“當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價款的根據(jù)?！?，則工程結(jié)算以原合同中約定的確定方式和計價方式進行。

但是，承發(fā)包雙方當(dāng)事人在建設(shè)工程施工合同中對工程價款確定方式和計價方式的約定不自然適用于工程變更部分。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十六條第二款規(guī)定：“因設(shè)計變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或者質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，當(dāng)事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的，可以參照簽訂建設(shè)工程施工合同時當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或計價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算價款。”因此，如果在合同中有關(guān)于工程變更部分工程價款結(jié)算方式的約定，或雖然未約定，但事后達成補充協(xié)議了則按約定執(zhí)行。否則，不宜適用原合同約定的工程價款結(jié)算方式，可以參照簽訂建設(shè)工程施工合同時當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方式或計價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算價款。

另外，發(fā)包人違約造成承包人的損失，如果施工合同中有約定關(guān)于發(fā)包人損害賠償?shù)挠嬎惴绞?，按約定損害賠償?shù)挠嬎惴绞竭M行計算；如果施工合同中沒有約定，則按對承包人造成的實際損失計算。

例如，施工合同約定結(jié)算方式是總價合同的，若發(fā)包人未按合同約定的時間開工，承包人可以順延工期，且可以向發(fā)包人提出賠償損失的要求。如果實際工期內(nèi)的人工費、材料費和機械臺班費的價格低于約定工期期間內(nèi)的價格的情形，則合同總價不變。如果實際工期內(nèi)的材料費、人工費和機械臺班費的價格高于約定工期內(nèi)相應(yīng)的價格，則合同最終價應(yīng)該是合同總價加上材料費、人工費和機械臺班費增加的費用。

3.2.3選擇不同工程價款確定方式

應(yīng)注意的幾個問題

1．采用固定總價合同

應(yīng)明確是選擇固定合同總價還是選擇固定合同單價，無論選擇哪一種固定價格合同，都必須明確：一定的合同價款的確定方式是與一定施工技術(shù)難易程度的施工承包范圍相對應(yīng)的，這就是一定的承包范圍的前提條件。在這一前提條件下，按時保質(zhì)完成工程與按時足額支付價款才相匹配，即工期、質(zhì)量與價款是在一定承包范圍的條件下構(gòu)成穩(wěn)定而平衡的結(jié)構(gòu)，構(gòu)成合意而對等的公平。也就是說，此時三者的關(guān)系是靜態(tài)的。根據(jù)建設(shè)工程具有影響因素多、周期長、不確定性等特點，承發(fā)包雙方的矛盾或糾紛往往可以分為三類：第一類是一方或雙方?jīng)]有認(rèn)識到靜態(tài)與動態(tài)的關(guān)系；第二類是對靜態(tài)的前提條件以及工期、質(zhì)量與造價三因素的內(nèi)涵約定不明；第三類是對動態(tài)變化后的三因素的關(guān)系約定不明甚至沒有約定。打破三者的平衡主要有兩種情形：

(l）前提條件發(fā)生變化

主要是增減工程量，即承包范圍發(fā)生變化，原約定不自然適用增減部分的承包范圍的約定，應(yīng)就增（減）部分另行約定三因素；這種情形因施工承包合同的結(jié)算方式的不同可以分為以下兩種情況：

l）施工承包合同中采用固定總價的情況。若對于超出施工承包合同約定的承包范圍而增（減）的工程量，從定性的角度看，能否計算，必須明確該增（減）部分的工程價款是不包括在固定總價內(nèi)的，也就是承包人可以向發(fā)包人要求支付該筆工程價款。從定量的角度看，如何計算，必須明確：有約定從約定，無約定從法定，即承包雙方可以就該部分的工程價款協(xié)商達成結(jié)算方式，可能采用可調(diào)價結(jié)算方式，也可能采用成本加酬金結(jié)算方式，還可能采用固定單價結(jié)算方式，當(dāng)然，也完全可能采用固定總價結(jié)算方式。若不能達成協(xié)議，只要能證明三點：第一，承包人承建的工程量不屬于施工承包合同中的承包范圍；第二，證明該額外工程量是發(fā)包人指令或同意施工的；第三，承包人確實按照要求實施過施工行為的，承包人就可以主張該部分增加的工程款。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，該部分的增加工程價款以簽訂建設(shè)工程施工合同時當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的價格或者標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價款，即按照政府部門頒布的定額標(biāo)準(zhǔn)或造價信息作為確定相關(guān)工料單價和計取費率的依據(jù)。

2）施工承包合同中采用固定單價的情況。固定單價結(jié)算方式一般是設(shè)計達到一定深度后所采用的結(jié)算方式，一般在合同中約定了承包范圍內(nèi)的工程量增（減）幅度。對于超出施工承包合同約定的承包范圍工程量的增（減）幅度，處理原則同上。

(2）前提條件不變，但對價格波動的幅度及引起價格波動的原因是否屬于商業(yè)風(fēng)險的認(rèn)定不清

前提條件與價格波動的商業(yè)風(fēng)險是兩個必須明確的不同的概念。例如：采用固定單價合同的，首先約定，在本合同的承包范圍內(nèi)的工程量在士10％幅度增減范圍內(nèi)，單價不變；若超出此增減幅度范圍，如何約定，一種是超出部分不受固定單價的約束而按實結(jié)算，未超出部分仍按照合同約定的固定單價結(jié)算；另一種是整個工程量的范圍內(nèi)（無論超過部分還是未超過部分）均不再受固定單價的約束而按實結(jié)算。其次約定，在前提條件不變情況下，哪些因素使價格發(fā)生變化至哪個幅度，允許對固定單價進行調(diào)整，并且明確約定如何對約定的固定單價進行調(diào)整。實踐中，如果承發(fā)包雙方對此未約定，通常應(yīng)不作調(diào)整，除非出現(xiàn)形勢發(fā)生重大變化從而顯失公平。

2．采用可調(diào)價格合同

主要是在合同中約定調(diào)整的辦法，一般有三種：第一種是按主材計算價。這種方式是發(fā)包人在招標(biāo)文件中列出需要調(diào)整價差的主要材料及其基期價格（一般采用當(dāng)時當(dāng)?shù)卦靸r管理機構(gòu)公布的信息價或結(jié)算價），工程竣工結(jié)算時按竣工時當(dāng)?shù)卦靸r管理機構(gòu)公布的材料信息價或結(jié)算價，與招標(biāo)文件中列出的基期價比較計算材料差價。第二種是主材按材料計算價差，其他材料按系數(shù)計算價差。主要材料按施工圖計算的用量和竣工當(dāng)月當(dāng)?shù)卦靸r管理機構(gòu)公布的材料結(jié)算價或信息價與基期價對比計算差價。其他材料按當(dāng)?shù)卦靸r管理機構(gòu)公布的調(diào)價系數(shù)計算差價。第三種是按造價管理機構(gòu)公布的竣工調(diào)價系數(shù)及調(diào)價計算方法計算差價。具體采用哪種價差調(diào)整方法，應(yīng)在確定采用可調(diào)價格的前提下在合同專用條款中約定。

3．采用成本加酬金合同

采用這種方式應(yīng)主要約定如何確定酬金，一般有三種確定方式：第一種是絕對值法，酬金與成本無關(guān)，酬金是一個固定的絕對值，即所謂的成本加固定酬金法。第二種是相對值法，酬金與成本有一定的比率關(guān)系，酬金與成本之比取一個常數(shù)，酬金是一個不固定的相對值，即成本加百分比法。第三種是相對前提下的絕對值法，形式上酬金與成本無關(guān)，但若成本超過一定的限額，對超過限額部分的成本由承發(fā)包雙方共同承擔(dān)，即所謂的成本加獎罰金法。3項.頁3鼻工程蘋價款拾的確炎定方末式與認(rèn)計價霞方法產(chǎn)典型前案例莖評析3至.諸3繳.戴1煎基本偽案情萬經(jīng)拾招標(biāo)研，2池00趙5芒年5死月驢31晃日或上海絨某一涉能源詠有限雞公司鳥（以鳳下簡升稱“勿能源藥公司竭”）漸與中晌標(biāo)單捏位上養(yǎng)海金溪橋某孔一建泡筑工逃程有黨限公柔司（催以下哪簡稱督“金楊橋公鴨司”器）簽復(fù)訂了走《部鍋爐軟工程但施工腫總承觀包合朱同》醒。終承包績范圍剩為：脫鍋爐仗房（航36瘦46爛.稿9視平沫方米齡）、歉煤棚弟（一乳層鋼敏結(jié)構(gòu)臟，1銀47斤8草.北8辜平方朽米）晚、8掃0勇米高腔矩形河煙囪讓、水桑處理咐間（刻一層該鋼結(jié)陡構(gòu)，豎47譯5桌.惹6狹平方饅米）醉、酸醉堿儲纏存罐答區(qū)（陣面積匯48勇.魄8伶平膠方米頌）組屑成。延新建輛筑四煎周設(shè)濤消防戀環(huán)通寧道路罷，采澆用混蛙凝土炮路面弦。質(zhì)燦量標(biāo)孔準(zhǔn)為上優(yōu)良蕩，要朋求工篩期為叨20考05肆年級6遼月2順0鞏日開齡工，紋20獄05井年于12韻月同20趴日欠竣工接，計堅劃工敏期1浩80焦天案（日種歷天各），衡采用厭工程孟量清潔單計般價，敢固定軍單價遞確定創(chuàng)工程發(fā)價款爭。獅合同斯簽訂點后，倉金橋紀(jì)公司揉按時董保質(zhì)拘地完烈成了株建設(shè)澆工程塞，能貪源公播司也豆按時使足額替支付廊了誰毫度款壤，在屆進行頌竣工球結(jié)算花過程辯中，布金橋破公司足向能姻源公者司發(fā)委出《善關(guān)辜于鍋薯爐工膝程材島料補拋貼及諷延期急付款跟利息什函件刺》滿的律配師函挖，要芹求提化出由桂于材狐料暴肺漲及陜實際慕工程型內(nèi)容刑變化慣導(dǎo)致鑼材料匆成本助劇增去，并有以《關(guān)合測同法趁》條第一抄百一輛十三掃條作治為法激律依稿據(jù)，丟要求捐能源志公司擺給予影賠償號。此脫外，儀金橋敬公司窯要求互能源個公司攜支付傘工程韻款的藥利息變，否案則將投提起只訴訟亦，請贊求司場法鑒金定以械證明盆其主捉張的拿正確貨。3剃.疾3騙.克2婚爭議資焦點l竄）如騎果施妖工承罷包合另同約胡定按滿固定月價計棍價，災(zāi)在施逃工過份程中闊材料柳出現(xiàn)守較大巷的漲屑價時承，承御包人它提出己要求熊給矛恢補償偶是否鍬有法鞠律依路據(jù)。獻2款）絮如果震發(fā)包刮人不殊予補往償，榨而承遣包人舊提起燦訴訟止并要肌求法初院進慌行司斑法鑒鮮定，受一般仍情況例下，善法院余是否慎會支思持承朱包人革的要朱求。灣3塑）報承包格人要球求支主付工換程款牛利息閑是否旗有法枕律依軌據(jù)。3牛.呆3銹.擠3功簡要牌評析1喚．施乓工承周包合晴同約喜定以跑固定白價計泛價的倆，要句求額區(qū)外材太料補搶差無倒法律座依據(jù)贈固亡定價糠格合痕同可罰以分仗為固踩定總擊價合隊同（域即量藏與價臥之積繡的總醒價不章變）命和固紗定單褲價合遮同（紹即量失與價詳之積遞的總訴價中飛，價父是不贈變，驕量是鮮按實拆計算戴）。姻固定捷單價尸是指范雙方宋在合惕同中認(rèn)約定姻的單應(yīng)價，拳在未斥出現(xiàn)若合同邊約定棍的調(diào)咸價情性況下環(huán)不作隆調(diào)整犁，竣悠工結(jié)羊算價悶則是汗在單晝價不怒變的羅前提菠下，笛計算城承包邊單位廢按實存際完商成的梯工程駛量而涌計算案的工涼程造按價。胸在工財程承快建期流間，逼固定顫單價儀與市濃場單獄價一柔般存狼在一賓定差蜓額。抓從發(fā)哨包單喝位的狂角度順，若耐固定期單價管小于引市場畫單價圣時，行發(fā)包聽人少囑付一破筆工房誠程款具；若喂固定情單價劇大于驢市場叨單價輕時，腿發(fā)包頌人則廢多付怒了一牽筆工魯程款羊。既伐可能鋤存在荒商業(yè)致風(fēng)險蔑，也達可能廉存在任超額份利潤如，因概此，瘋嚴(yán)格埋來說誓是公色平合矩理的惱?！侗ㄖā泛⒌谒舜_條規(guī)腳定：辦“建殃筑工梢程造眉價應(yīng)巡壽當(dāng)按煩照國墾家有抱關(guān)規(guī)倡定，攪由發(fā)崇包單鼠位與靠承包道單位廉在合器同中忍約定座。公東開招兄標(biāo)發(fā)聽包的門，其麻造價龜?shù)募s艙定，斤須遵您守招爸標(biāo)投燦標(biāo)法跌律的戒規(guī)定攔?！备妗赌X最高纏人民鄭法院談關(guān)于沃審理妹建設(shè)貞工程硬施工悠合同偉糾紛糖案件鋤適用咸法律在問題洋的解續(xù)釋》罵第給十六聚條第黎一款眼規(guī)定蟻：“分當(dāng)事湊人對孤建設(shè)鍛工程伙的計管價標(biāo)全準(zhǔn)或仁者計奧價方頑法有股約定槳的，取按照裳約定重結(jié)算妙工程王價款技?！备虼松纾€工承攤包合寇同若厚約定后以固墻定單州價計候價的幅，要來求額良外材敗料補墾差是丟沒有想法律課依據(jù)噸的。詠2佛．施批工承臭包合理同中析約定憐按固建定價魯結(jié)算喉工程秩價款妥，一冰方當(dāng)宣事人晨要求不造價沸鑒定撞，法守院不凝予支稼持當(dāng)績事人崗在施添工承神包合麗同中惡約定迎按固云定價嘆結(jié)算沖價款孔的，猴如果辦在履害行合趣同過偏程中弱，沒緞有發(fā)閥生合畫同修僅改或畫者變訊更等捎情況尚，就愛應(yīng)當(dāng)救按照逗合同杰約定邪的固紀(jì)定價娛進行掘結(jié)算判工程曬款。廣