二級建造師《法律法規(guī)》考試真題及答案

1/29二級建造師《法律法規(guī)》考試真題及答案1關(guān)于不可抗力的說法，正確的是()A不可抗力包括主觀情況與客觀情況B法定的免責(zé)事由主要限于不可抗力C因不可抗力不能履行合同的，全部免除責(zé)任D當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，可以免除責(zé)任【參考答案】B2承包人可以解除建設(shè)工程施工合同的情形是()A發(fā)包人提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的B發(fā)包人不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的C發(fā)包人未按約定支付工程價款，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)的D發(fā)包人遲延履行主要債務(wù)的【參考答案】C3在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中，關(guān)于中標(biāo)的說法，正確的是(A國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人B招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人C.中標(biāo)候選人的經(jīng)營、財務(wù)狀況發(fā)生較大變化的，取消其中標(biāo)資格D排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)【參考答案】A4根據(jù)《工傷保險條例》職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，其停工留薪期一般不超過()A.3個月B.6個月C.12個月D9個月【參考答案】C5下列證據(jù)中，可以單獨作為認(rèn)定民事訴訟案件事實依據(jù)的是()A未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相當(dāng)?shù)淖C言B.一方當(dāng)事人提出、對方當(dāng)事人認(rèn)可的書證原件C.與一方當(dāng)事人或者其代理人有利害關(guān)系的證人出具的證言D無法與原件原物核對的復(fù)印件、復(fù)制品【參考答案】B6關(guān)于建設(shè)工程施工總承包單位依法將建設(shè)工程進(jìn)行分包，有關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任的說法正確的是()A分包工程的安全生產(chǎn)由分包單位獨立承擔(dān)責(zé)任B分包工程的安全生產(chǎn)由施工總承包單位承擔(dān)全部責(zé)任C分包合同應(yīng)當(dāng)明確總、分包單位各自的安全生產(chǎn)責(zé)任D施工總承包單位和分包單位對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)承擔(dān)同等責(zé)任【參考答案-】C7關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是()A檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立檔案管理制度，并應(yīng)當(dāng)單獨建立檢測結(jié)果不合格項目臺賬B由施工企業(yè)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測C檢測機(jī)構(gòu)可以監(jiān)制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備D檢測報告經(jīng)建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位確認(rèn)后由建設(shè)單位歸檔【參考答案-】A8關(guān)于施工合同解除后法律后果的說法，正確的是()A施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定向承包人支付相應(yīng)的工程價款，修復(fù)費用由發(fā)包人承擔(dān)B施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量仍不合格的承包人請求支付工程價款的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)視情況支付工程價款C施工合同解除后，合同雙方權(quán)利義務(wù)不再履行已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包也無需向承包人支付工程價款D因一方違約導(dǎo)致施工合同解除的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因此給對方造成的損失【參考答案】D9在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中，關(guān)于投標(biāo)報價的說法，正確的是A招標(biāo)人可以與中標(biāo)人就其投標(biāo)報價進(jìn)行談判B投標(biāo)報價可以低于工程成本C投標(biāo)報價不得低于最低投標(biāo)限價總價D投標(biāo)報價高于最高投標(biāo)限價總價的，應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)【參考答案】D10.關(guān)于合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的說法，正確的是(A債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知可以撤銷B債權(quán)人轉(zhuǎn)讓債權(quán)的應(yīng)當(dāng)經(jīng)債務(wù)人同意C.債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后，債務(wù)人對讓與人的抗辯，可以向受讓人主張D債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人不能取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利【參考答案-】C11.下列措施中，屬于政府政策引導(dǎo)建筑節(jié)能技術(shù)進(jìn)步相應(yīng)的節(jié)能激勵措施的是(A鼓勵私募基金B(yǎng)低價出讓土地C財政安排節(jié)能專項資金D能源消費實行包費制【參考答案】C12關(guān)于記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案的說法，正確的是(A注冊建造師無正當(dāng)理由拒絕或者未及時簽字蓋章的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案B注冊建造師不配合辦理交接手續(xù)的，視情況記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案C注冊建造師透露建設(shè)單位商業(yè)信息的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案D注冊建造師修改施工文件的，記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案【參考答案-】A13關(guān)于委托合同的說法，正確的是()A經(jīng)受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人處理委托事務(wù)給受托人造成損失的委托人不再承擔(dān)責(zé)任B委托人喪失民事行為能力的，受托人不得繼續(xù)處理委托事務(wù)C無償?shù)奈泻贤?，因受托人的過失給委托人造成損失的，受托人應(yīng)當(dāng)賠償損失D經(jīng)委托人同意，受托人轉(zhuǎn)委托的，委托人可以就委托事務(wù)直接指示轉(zhuǎn)委托的第三人，委托人僅就第三人的選任及其對第三人的指示承擔(dān)責(zé)任【參考答案-】D14在建設(shè)工程施工合同履行中，建設(shè)單位沒有及時檢查隱蔽工程，承包人()A只能順延工期，無權(quán)要求賠償停工、窩工損失可以順延工期并要求賠償停工窩工損失C可以順延工期，對隱蔽工程的質(zhì)量缺陷不承擔(dān)責(zé)任D既無權(quán)順延工期，也無權(quán)要求賠償停工窩工損失【參考答案-】B15某工程施工現(xiàn)場發(fā)生了生產(chǎn)安全事故，造成12人死亡，5000萬元直接經(jīng)濟(jì)損失根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》該事故屬于()A.一般事故B重大事故A較大事故D特別重大事故【參考答案-】B16.關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的說法，正確的是(A優(yōu)先受償權(quán)的行使期限為6個月，自工程實際完工之日起算B抵押權(quán)優(yōu)先于優(yōu)先受償權(quán)C優(yōu)先受償權(quán)的范圍包括逾期支付建設(shè)工程價款的違約金D承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先受償權(quán)不得對抗已支付全部或者大部分購買商品房款項的買受人【參考答案】D17關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書期限延續(xù)的說法，正確的是(A企業(yè)資質(zhì)證書有效期為3年B企業(yè)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿5個月前，向原資質(zhì)許可機(jī)關(guān)提出延續(xù)申請C資質(zhì)許可機(jī)關(guān)途期未作出決定的視為準(zhǔn)予延續(xù)D資質(zhì)許可機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)于資質(zhì)證書有效期屆滿1個月前作出是否準(zhǔn)予延續(xù)的決定【參考答案-】C18.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》施工企業(yè)編制的本單位應(yīng)對生產(chǎn)安全事故的總體工作程序、措施和應(yīng)急預(yù)案體系的總綱，屬于()A綜合應(yīng)急預(yù)案B專項應(yīng)急預(yù)案C現(xiàn)場處置方案D特別應(yīng)急預(yù)案【參考答案】A19下列投標(biāo)人的競爭行為中，符合法律規(guī)定的是()A投標(biāo)人利用其影響力影響招標(biāo)人，以謀取競爭優(yōu)勢B投標(biāo)人在投標(biāo)文件中載明投標(biāo)報價下浮率C投標(biāo)人給予招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的工作人員財物，以謀取交易機(jī)會D投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)【參考答案-】B20關(guān)于民事案件開庭審理的說法，正確的是(A除涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的案件外人民法院均應(yīng)當(dāng)公開審理B原告無正當(dāng)理由拒不到庭的，人民法院應(yīng)當(dāng)缺席判決C人民法院對公開審理或者不公開審理的案件一律公開宣告判決D人民法院宣判前，原告申請撤訴的，一律不予準(zhǔn)許【參考答案】C21關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的是()A招標(biāo)人接受聯(lián)合體投標(biāo)并進(jìn)行資格預(yù)審的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件后組成B資格預(yù)審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標(biāo)有效C報標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在資格預(yù)審公告，招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標(biāo)D聯(lián)合體各方在同一招標(biāo)項目中以自己名義單獨投標(biāo)或者參加其他聯(lián)合體投標(biāo)的，相關(guān)投標(biāo)均有效【參考答案】C22關(guān)于施工企業(yè)項目經(jīng)理部的說法，正確的是()A大中型施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場設(shè)立項目經(jīng)理部B項目經(jīng)理部不具備法人資格，其與材料供應(yīng)商訂立的合同無效C項目經(jīng)理是項目經(jīng)理部的法定代理人D項目經(jīng)理部行為的法律后果由施工企業(yè)承擔(dān)【參考答案】D23導(dǎo)致委托代理終止的情形是()A代理期間屆滿但代理事務(wù)未能完成網(wǎng)B被代理人喪失民事行為能力代理人C因防疫需要被隔離觀察D作為被代理人的法人進(jìn)入破產(chǎn)程序【參考答案-】A24關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的說法正確的是(A建設(shè)用地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓，應(yīng)當(dāng)采取書面形式訂立合同B使用期限應(yīng)當(dāng)與建設(shè)用地使期權(quán)的剩余期限一致C應(yīng)當(dāng)向登記機(jī)構(gòu)申請新設(shè)登記D附著于該土地上的建筑物，構(gòu)筑物及具附屬設(shè)施可以分別處分【參考答案-】A25下列客體中，受知識產(chǎn)權(quán)法律制度保護(hù)的是()A產(chǎn)品B存有軟件的光盤C商譽D商業(yè)秘密【參考答案】D26施工總承包合同中屬于施工企業(yè)義務(wù)的是()A提供施工圖設(shè)計文件B完成分包工程C支付工程款D對工程實施旁站，巡視和平行檢查【參考答案】B27下列財產(chǎn)中，可以抵押的是(A土地所有權(quán)B所有權(quán)有爭議的財產(chǎn)C土地附著物D擬建造的船舶【參考答案】C28關(guān)于工程重大安全事故罪的說法，正確的是()A建筑工程五方責(zé)任單位是該罪的犯罪主體B該罪的法定最高刑是死刑C該罪對直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員進(jìn)行處罰D該罪并處附加刑【參考答案-】D29關(guān)于建筑工程一切險附加的第三者責(zé)任險的說法，正確的是()A保險人承擔(dān)保險責(zé)任的范圍包括保險期限屆滿后30日內(nèi)的損失B產(chǎn)生損失的意外事故應(yīng)當(dāng)與所保工程直接相關(guān)C人身傷亡、疾病或者財產(chǎn)損失的發(fā)生地僅限于施工場地內(nèi)D投保人的人員傷亡或者財產(chǎn)損失均包括在承保范圍內(nèi)【參考答案】B30關(guān)于融資租賃合同當(dāng)事人義務(wù)的說法，正確的是(A出租人向承租人履行變付標(biāo)的物的義務(wù)B出賣人向水租人履行標(biāo)的物的瑕擔(dān)保義務(wù)C出租人向承租人履行租賃物維修的義務(wù)D承租人向出賣人履行付租金的義務(wù)【參考答案】31.關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是(A投標(biāo)保證金的數(shù)額上限為招標(biāo)項目估算價的5%B投標(biāo)截止后投標(biāo)人撒銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金C.中標(biāo)人被取消其中標(biāo)資格的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金D招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在書面合同訂立后5日內(nèi)向中標(biāo)人和未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金及銀行同期存款利息【參考答案-】D32關(guān)于施工企業(yè)質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，正確的是(A施工企業(yè)自行承擔(dān)原材料、設(shè)備的差價時，對其更換不必經(jīng)建設(shè)單位同意B施工企業(yè)是建設(shè)工程質(zhì)量的唯一責(zé)任主體C對施工質(zhì)量負(fù)責(zé)是施工企業(yè)法定的質(zhì)量責(zé)任D建設(shè)工程實行總承包，總承包單位依法將建設(shè)工程分包的總承包單位與分包單位應(yīng)當(dāng)對全部建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)【參考答案】C33下列行為中，屬于人民法院行政訴訟受案范圍的是(A行政機(jī)關(guān)為作出行政行為而實施的準(zhǔn)備論證、研究、層報、咨詢等過程性行為B行政機(jī)關(guān)針對信訪事項作出的登記、受理、交辦轉(zhuǎn)送復(fù)查復(fù)核意見等行為C行政機(jī)關(guān)作出的暫扣或者吊銷許可證和執(zhí)照責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)沒收違法所得、沒收非法財物、罰款、警告等行政處罰D上級行政機(jī)關(guān)基于內(nèi)部層級監(jiān)督關(guān)系對下級行政機(jī)關(guān)作出的聽取報告、執(zhí)法檢查、督促履責(zé)等行為【參考答案】C34關(guān)于勞務(wù)派遣的說法，正確的是A用工單位可以根據(jù)實際需要隨時調(diào)整派遣勞動者的數(shù)量B被派遣勞動者在用工單位因工作遭受事故傷害的，用工單位應(yīng)當(dāng)申請工傷認(rèn)定，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)協(xié)助C被派遣勞動者在無工作期間，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，向其按月支付報酬D勞務(wù)派遣單位被責(zé)關(guān)閉、撤銷，用工單位可以將被派遣勞動者退回勞務(wù)派遣單位的約定無效【參考答案】C35.根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》對實行工程量清單計價的建筑工程，鼓勵發(fā)承包雙方采用的計價方式是()A總價方式B定額方式C成本加酬金方式D單價方式【參考答案-】D36關(guān)于招標(biāo)公告的說法，正確的是()A招標(biāo)人無論采用何種招標(biāo)方式，均應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告B招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明的事項包括招標(biāo)人的名稱和地址C依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的招標(biāo)公告，可以在任一報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布D招標(biāo)公告無需載明招標(biāo)項目的性質(zhì)、實施地點和時間【參考答案-】B37關(guān)于無效合同的說法，正確的是()A.一方以欺詐手段訂立的損害對方利益的合同無效B違反部門規(guī)章的強制性規(guī)定的合同無效C.無效的合同自被認(rèn)定無效之日起沒有法律約束力D雙方惡意串通，損害第三人利益的合同無效【參考答案】D38根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》當(dāng)事人對工程款付款時間沒有約定或者約定不明的，視為應(yīng)付款時間的是()A建設(shè)工程未交付，工程款也未結(jié)算的，為提交竣工結(jié)算文件之日B建設(shè)工程未交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日C建設(shè)工程已經(jīng)實際交付的，為工程竣工驗收合格之日D建設(shè)工程已經(jīng)實際交付的，為當(dāng)事人起訴之日【參考答案】B39關(guān)于仲裁協(xié)議效力確認(rèn)的說法，正確的是()A當(dāng)事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)當(dāng)在仲裁裁決作出前提出B.一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由仲裁委員會決定C.當(dāng)事人向人民法院申請確認(rèn)仲裁協(xié)議效力的案件，只能由仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)所在地的中級人民法院管轄D當(dāng)事人既可以請求仲裁委員會作出決定也可以請求人民法院裁定【參考答案-】D40用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的勞動關(guān)系自起建立A用工之日試用期滿之日C訂立勞動合同之日D勞動者提供擔(dān)保之日【參考答案】A41.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，下列國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目中，可以邀請招標(biāo)的是()A采用公開招標(biāo)方式的費用高的項目B受自然環(huán)境限制只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的項目C住所地為項目所在地的合格投標(biāo)人僅有三家的項目D某技術(shù)簡單的大型工程項目【參考答案】B42.下列施工管理文件簽章及修改的做法中，正確的是(A分包單位簽署質(zhì)量合格的文件，應(yīng)當(dāng)由擔(dān)任總承包項目負(fù)責(zé)人的注冊建造師簽章B分包工程的施工管理文件應(yīng)當(dāng)由總承包單位的注冊建造師簽章C注冊建造師已經(jīng)簽章的施工管理文件的修改由其本人直接進(jìn)行并自行負(fù)責(zé)D修改注冊建造師已經(jīng)簽章的施工管理文件所在施工企業(yè)可以指定具有高級職稱的技術(shù)人員直接修改【參考答案】A43.根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》屬于施工企業(yè)承攬業(yè)務(wù)不良行為的是()A未對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料取樣檢測的B將承包的工程轉(zhuǎn)包的C在施工中偷工減料的D未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進(jìn)行生產(chǎn)的【參考答案-】B44關(guān)于施工中節(jié)能措施的說法，正確的是(A在施工組織設(shè)計中，合理安排施工順序、工作面應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)格的施工能耗指標(biāo)C優(yōu)先使用監(jiān)理單位推薦的節(jié)能、高效、環(huán)保的施工設(shè)備和機(jī)具D施工現(xiàn)場統(tǒng)一設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電控制指標(biāo)【參考答案-】A45某建設(shè)項目于6月7日領(lǐng)取施工許可證，開工后因地震導(dǎo)致該工程在次年3月23日中止施工建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)報告中止施工的最遲期限是次年()A.3月28日B4月7日C.4月23日D.6月23日【參考答案】C46下列安全生產(chǎn)責(zé)任中，屬于建設(shè)工程項目專職安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)的是()A.組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案B保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施C現(xiàn)場監(jiān)督危險性較大工程安全專項施工方案實施情況D督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患【參考答案-】C47關(guān)于在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)的說法，正確的是()A噪聲敏感建筑物不包括機(jī)關(guān)和科研單位的辦公樓B夜間施工作業(yè)必須征得附近居民同意C搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求的可以無條件進(jìn)行夜間施工作業(yè)D噪聲敏感建筑物集中區(qū)域包括醫(yī)療區(qū)和以居民住宅為主的區(qū)域【參考答案】D48招標(biāo)投標(biāo)過程中，屬于招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)的是()A招標(biāo)人在開標(biāo)前開啟投標(biāo)文件并將有關(guān)信息泄露給投標(biāo)人B不同投標(biāo)人委托同一單位或者個人辦理投標(biāo)豐宜C投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo)或者中標(biāo)D屬于同一集團(tuán)、協(xié)會、商會等組織成員的投標(biāo)人按照該組織要求協(xié)同投標(biāo)【參考答案】A49關(guān)于人民調(diào)解的說法，正確的是A經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，雙方當(dāng)事人可以共同向調(diào)解組織所在地基層人民法院申請司法確認(rèn)B經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成調(diào)解協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解協(xié)議書C經(jīng)人民調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成的調(diào)解協(xié)議，具有法律強制力D.當(dāng)事人就調(diào)解協(xié)議的履行發(fā)生爭議的，一方當(dāng)事人可以向人民法院申請強制執(zhí)行【參考答案】A50關(guān)于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說法，正確的是(A建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在項目開工前申請領(lǐng)取安全生產(chǎn)許可證B安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿后應(yīng)當(dāng)向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)申請延期C建筑施工企業(yè)撤銷的，其安全生產(chǎn)許可證應(yīng)當(dāng)注銷D安全生產(chǎn)許可證遺失，向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)報告后即可申請補辦【參考答案】C51某施工企業(yè)為趕工期，未對施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取專項防護(hù)措施，行政主管部門責(zé)令其限期改正。該責(zé)令限期改正的行為屬于()A.行政處罰B行政裁決C.行政強制執(zhí)行D行政強制措施【參考答案-】A52李某被查處存在二級建造師職業(yè)資格“掛證行為2018年9月13日其注冊被撤銷記入不良行為記錄并列入建筑市場主體“黑名單則李某可以再次申請二級建造師注冊的最早日期為()A2019年9月13日B2021年9月13日C2020年9月13日D.2022年9月13日【參考答案】53在承攬合同中，除當(dāng)事人另有約定的外，定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()A留置權(quán)B抵押權(quán)C所有權(quán)D處分權(quán)【參考答案】A54關(guān)于建設(shè)工程返修的說法，正確的是()A對施工中出現(xiàn)質(zhì)量問題的建設(shè)工程，無論是否屬于施工企業(yè)原因造成的，施工企業(yè)都應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修B建設(shè)工程返修的標(biāo)的物僅是已完工工程C對竣工驗收不合格的建設(shè)工程，若非施工企業(yè)原因造成的質(zhì)量問題，施工企業(yè)不負(fù)責(zé)返修D(zhuǎn)對竣工驗收不合格的建設(shè)工程，若是施工企業(yè)原因造成的，由施工企業(yè)負(fù)責(zé)有償返修【參考答案】A55建筑節(jié)能分部工程驗收的主持人應(yīng)當(dāng)是()A施工企業(yè)項目經(jīng)理B設(shè)計單位節(jié)能設(shè)計負(fù)責(zé)人C專業(yè)監(jiān)理工程師D總監(jiān)理工程師(建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人)【參考答案】D56關(guān)于施工中發(fā)現(xiàn)文物的說法，正確的是(A在工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)文物，文物行政主管部接到報告后，如無特殊情況應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場，井在7日內(nèi)提出處理意見B在工程建設(shè)中發(fā)現(xiàn)的文物屬于國家所有，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的文物屬于集體所有C確因建設(shè)工期緊迫，對古文化遺址古墓葬急需進(jìn)行搶救發(fā)掘的，由縣級人民政府文物行政主管部門組織發(fā)掘，并同時補辦審批手續(xù)D進(jìn)行大型基本建設(shè)工程前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織從事考古發(fā)掘的單位在工程范圍內(nèi)有可能埋藏文物的地方進(jìn)行考古調(diào)查、勘探【參考答案-】A57根據(jù)《工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》不屬于工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)制定階段的是(A專家評審B征求意見C送審D報批【參考答案-】A61關(guān)于中標(biāo)通知書的說法，正確的有()A中標(biāo)通知書對招標(biāo)人和中標(biāo)人均具有法律效力B中標(biāo)通知書只對招標(biāo)人具有法律效力C.中標(biāo)通知書發(fā)出后，招標(biāo)人不得擅自改變中標(biāo)結(jié)果D中標(biāo)通知書的法律性質(zhì)是承諾E中標(biāo)通知書只對中標(biāo)人具有法律效力【參考答案-】ACD62關(guān)于承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的說法，正確的有()A構(gòu)筑物發(fā)生脫落造成他人損害的，所有人管理人或者使用人不論是否有過錯，均應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任B建筑物倒塌造成他人損害的，由建筑工程五方責(zé)任主體承擔(dān)連帶責(zé)任C從建筑物中拋擲物品造成他人損害，難以確定具體侵權(quán)人的除能夠證明自己不是侵權(quán)人的情形外，由可能加害的建筑物使用人給予補償D建筑物玻璃幕墻部分脫落造成他人損害的施工企業(yè)承擔(dān)賠償責(zé)任E施工現(xiàn)場未采取場塵防治措施造成他人傷害的，由施工企業(yè)承擔(dān)賠償責(zé)任參考答案】CE63導(dǎo)致民事訴訟時效中止的事由有()。A權(quán)利人向義務(wù)人提出履行請求B繼承開始后未確定繼承人或者遺產(chǎn)管理人C權(quán)利人被義務(wù)人或者其他人控制D義務(wù)人同意履行義務(wù)E不可抗力【參考答案】bCE64關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修制度的說法，正確的是(A施工企業(yè)不履行保修義務(wù)或者拖延履行保修義務(wù)的，責(zé)令改正處5萬元以上30萬元以下的罰款B由他人原因造成的缺陷，承包人負(fù)責(zé)組織維修并承擔(dān)相應(yīng)費用C承包人維修并承擔(dān)相應(yīng)費用后，對工程的損失賠償責(zé)任即可免除D缺陷責(zé)任期內(nèi)由承包人原因造成的缺陷，承包人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)維修井承擔(dān)鑒定及維修費用E質(zhì)量保證金應(yīng)當(dāng)在缺陷責(zé)任期到期后，由承包人向發(fā)包人申請返還【參考答案】DE65張某擁有二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書，下列情形中，屬于“掛證”的有()A在某國家機(jī)關(guān)工作，注冊在甲施工企業(yè)B由甲施工企業(yè)繳納社會保險，受聘并注冊在甲施工企業(yè)C在乙施工企業(yè)工作，注冊在甲施工企業(yè)D因事業(yè)單位改制保留了事業(yè)單位身份，社會保險由該事業(yè)單位繳納，受聘并注冊在該事業(yè)單位下屬的施工企業(yè)E由乙施工企業(yè)繳納社會保險，受聘并注冊在甲施工企業(yè)【參考答案】CE66法的形式的含義包括(A法律規(guī)范創(chuàng)制機(jī)關(guān)的職責(zé)B法律規(guī)范的效力等級C法律規(guī)范的內(nèi)在邏輯D法律規(guī)范的地域效力E法律規(guī)范的歷史沿革【參考答案】BD67招標(biāo)人以不合理的條件限制、排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人的情形有()A就同一招標(biāo)項目向潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人提供有差別的項目信息B設(shè)定的資格、技術(shù)、商務(wù)條件與招標(biāo)項目的具體特點和實際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)C招標(biāo)文件中明確表示不接受聯(lián)合體投標(biāo)D依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績獎項作為加E限定或者指定特定的專利、商標(biāo)、品牌原產(chǎn)地或者供應(yīng)商【參考答案-】ABDE68關(guān)于留置的說法，正確的有()A可以留置的財產(chǎn)僅限于合法占有的財產(chǎn)B可以留置的財產(chǎn)包括不動產(chǎn)C債權(quán)人實施留置后，債務(wù)人的債務(wù)承擔(dān)以留置財產(chǎn)的價值為限D(zhuǎn)建設(shè)工程合同中不能實施留置E留置權(quán)人負(fù)有妥善保管留置財產(chǎn)的義務(wù)參考答案】ADE69.用益物權(quán)的種類包括(A土地承包經(jīng)營權(quán)B留置權(quán)C地役權(quán)D建設(shè)用地使用權(quán)E土地租賃權(quán)【參考答案-】ACD70.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設(shè)單位的安全責(zé)任有()A在拆除工程施工15日前，將拆除施工組織方案等資料報送有關(guān)部門備案B確定建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用C.編制安全施工技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案D不得壓縮合同約定的工期E統(tǒng)一協(xié)調(diào)總承包單位和分包單位的安全生產(chǎn)【參考答案】AB71關(guān)于借款合同的說法，正確的有()A借款合同的標(biāo)的物是作為一般等價交換物的貨幣B借款合同不得采用口頭形式C自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定的，應(yīng)當(dāng)按照全國銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布的貸款市場報價利率執(zhí)行D借款的利息不得預(yù)先在本金中扣除E借款合同自貸款人提供借款時生效【參考答案】AD72關(guān)于勞務(wù)派遣協(xié)議的說法，正確的有()A勞務(wù)派遣協(xié)議不得約定用工單位可以將被派遣勞動者冉派遣到其他用工單位B勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)將勞務(wù)派遣協(xié)議的內(nèi)容告知被派遣勞動者C實施勞務(wù)派的，由用工單位和勞動者訂立勞務(wù)派遣協(xié)議D被派遣勞動者享有與用工單位的勞動者同工同酬的權(quán)利勞務(wù)派遣協(xié)議另有約定的除外E勞務(wù)派遣協(xié)議的法律性質(zhì)是勞動合同【參考答案-】AB73關(guān)于勞動爭議解決方式的說法，正確的有()A勞動爭議發(fā)生后，當(dāng)事人可以向本單位勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解B經(jīng)勞動爭議調(diào)解員會調(diào)解不成，當(dāng)事人一方要求仲裁的可以向勞動爭議仲裁委員會申請勞動仲裁C.當(dāng)事人一方可不經(jīng)調(diào)解而直接向勞動爭議仲裁委員會申請勞動仲裁D當(dāng)事人對勞動仲裁裁決不服的，可以向人民法院提起訴訟E經(jīng)勞動爭議調(diào)解委員會調(diào)解達(dá)成協(xié)議，當(dāng)事人一方不履行的，對方當(dāng)事人可以向人民法院申請強制執(zhí)行參考答案】aCD74關(guān)于竣工日期的說法，正確的有(A承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人及時驗收的以承包人提交驗收報告之日為竣工日期B承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的以實際完工之日為竣工日期C建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收的，以發(fā)包人與承包人協(xié)商確定的使用日期為竣工日期D建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期E建設(shè)工程未經(jīng)設(shè)工驗收，發(fā)包人擅自使用的以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期【參