修繕修理合同模版

/協(xié)議編號(hào)：修繕修理協(xié)議甲方:乙方:2０＊＊年**月修繕修理協(xié)議協(xié)議編號(hào):甲方（定作人):乙方(承攬人）:依據(jù)有關(guān)《中華人民共和國協(xié)議法》及國家關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙各方在平等、自愿、等價(jià)有償、公平、誠信信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方修繕修理事宜達(dá)成一致建議或意見,特簽訂本協(xié)議，以資信守。第一條修繕修理項(xiàng)目及名稱、數(shù)量、報(bào)酬修繕修理項(xiàng)目及名稱計(jì)量單位數(shù)量或工作量報(bào)酬單價(jià)金額合計(jì)人民幣金額（大寫)：（注：空格如不夠用,可以另接)第二條定作人保證其有權(quán)對(duì)上述_＿_(dá)___＿_(dá)＿進(jìn)行修繕修理。第三條承攬人保證其具修繕修理的資格/資質(zhì)證照,是有權(quán)從事修繕修理的企業(yè)。第四條材料材料名稱品牌商標(biāo)生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價(jià)價(jià)款(注:空格如不夠用,可以另接）第五條檢驗(yàn)５．1定作人檢驗(yàn)承攬人提供材料的標(biāo)準(zhǔn):______＿_(dá)_、方法：_____＿＿_(dá)_、時(shí)間：__＿＿_(dá)＿_(dá)__、地點(diǎn)：＿＿_(dá)______。5.２承攬人檢驗(yàn)定作人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)：_＿_(dá)___＿＿_(dá)、方法：__＿＿_(dá)____、時(shí)間：＿_(dá)＿_(dá)_____、地點(diǎn):____＿_(dá)___。第六條修繕修理時(shí)間從__＿_(dá)_年_____月_____日到_____年＿_(dá)__＿月_＿_(dá)_＿日。第七條質(zhì)量要求修繕修理項(xiàng)目應(yīng)符合____＿＿的規(guī)定和要求,詳細(xì)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求包括:__＿_(dá)__。第八條資料文件資料提供8.1定作人于_＿_(dá)_＿_(dá)＿＿_(dá)時(shí)間,以___＿_(dá)____的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料文件資料、圖紙：＿_(dá)______＿。8．２承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_＿＿_(dá)_____日內(nèi)答復(fù)。第九條轉(zhuǎn)包9.１定作人(是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人履行；可以交由第三人履行的工作包括：_＿＿＿_(dá)__＿_(dá)。９.2如定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人履行的，應(yīng)當(dāng)就該第三人履行的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。9.3如定作人同意，承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人履行。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人履行的,應(yīng)當(dāng)就該第三人履行的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。第十條保密10．1承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料文件資料。1０.2各方同意在本協(xié)議執(zhí)行過程中了解到的與各方關(guān)于的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為秘密。10．３各方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。1０.4定作人對(duì)其專有秘密信息自行負(fù)責(zé)。第十一條中途變更的后果定作人中途變更修理修繕工作的要求，造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。第十二條協(xié)助12.1承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：＿_(dá)_＿_(dá)__＿_(dá)，并滿足以下要求:___________。１2.2定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作未能履行的,承攬人可以催告定作人在＿＿_(dá)___＿日內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。12．3定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除協(xié)議。第十三條監(jiān)督承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn),但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。第十四條保管義務(wù)承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及履行的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第十五條更換部件１5．1部件更換可能會(huì)影響___＿_(dá)__＿_(dá)的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。1５．2定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件,如有特殊情形，承攬人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。15.3更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià)，供定作人參考確認(rèn)，報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在__＿＿＿_(dá)＊授權(quán)的修理修繕(服務(wù)）中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。15.4承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。第十六條交付修繕修理項(xiàng)目完工后,交付時(shí)間：＿＿_(dá)＿_(dá)_______＿,交付方式:_＿_(dá)__＿_(dá)_＿_(dá)__,交付地點(diǎn):＿_(dá)___＿_(dá)_。第十七條驗(yàn)收17.1各方商定由＿_(dá)＿＿＿_(dá)__來進(jìn)行本次修繕修理的驗(yàn)收工作，并向其支付規(guī)定協(xié)議價(jià)款__＿_(dá)__元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。1７．2修繕修理項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)___＿_(dá)___,詳細(xì)驗(yàn)收時(shí)間為:＿_(dá)__＿_(dá)__。第十八條修繕修理的協(xié)議總價(jià)本次修繕修理的協(xié)議總價(jià)為____＿＿_(dá)＿元，定作人在___＿_(dá)年_____月____＿日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)＿＿_(dá)_＿_(dá)___＿＿_(dá)_＿＿_(dá)元。第十九條結(jié)算方式19.１修繕修理協(xié)議總價(jià)包括(但不限于)報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為：______＿_(dá)。19.2修繕修理協(xié)議總價(jià)的付款時(shí)間為_＿_(dá)_____。第二十條保修20.１修理修繕標(biāo)的物修復(fù)后，對(duì)于該標(biāo)的物的同一故障,承攬人提供＿_(dá)＿_(dá)＿＿＿_(dá)個(gè)月的保修。但下列情形不屬保修范圍：2０.1．1他人擅自拆裝或操作失誤造成的損毀;20.1．2使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;20.1.3因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損毀；20．1.4因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損毀。20.2承攬人對(duì)修繕修理項(xiàng)目的質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任,保修期從____＿_(dá)年____＿＿月___＿_(dá)_日至___＿_(dá)＿年＿_(dá)_＿_(dá)_月__＿_(dá)__日。2０．3保修期內(nèi),定作人按協(xié)議總價(jià)的＿＿_(dá)_＿_(dá)＿％預(yù)留質(zhì)量保修金,保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。２0.４修繕修理標(biāo)的物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，承攬人應(yīng)及時(shí)予以修理修繕，并按本協(xié)議第2１．3款的商定承擔(dān)違約責(zé)任。第二十一條違約責(zé)任21.1承攬人逾期履行修繕修理工作或履行的修繕修理工作質(zhì)量不符合協(xié)議商定標(biāo)準(zhǔn)的,是承攬人違約;定作人逾期支付協(xié)議價(jià)款的,是定作人違約。21.2因承攬人違約致使定作人遭受損失或向第三人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任（包括（但不限于）停窩工損失，向建設(shè)單位、分包單位承擔(dān)違約責(zé)任等)，承攬人應(yīng)當(dāng)賠償定作人所遭受的所有經(jīng)濟(jì)損失。21.３承攬人履行的修繕修理工作質(zhì)量不符合協(xié)議商定標(biāo)準(zhǔn)的，定作人有權(quán)拒絕驗(yàn)收；承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)履行修繕修理項(xiàng)目至協(xié)議商定標(biāo)準(zhǔn)。如承攬人未按定作人要求修理修繕，定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行協(xié)議，或解除協(xié)議并另行委托他人修理修繕,費(fèi)用直接從預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣，不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。定作人解除協(xié)議的,承攬人還應(yīng)向定作人支付協(xié)議總價(jià)3%的違約金,不足彌補(bǔ)定作人損失的，承攬人應(yīng)繼續(xù)賠償。第二十二條協(xié)議的變更本協(xié)議履行期間,發(fā)生特殊情形時(shí)，任何一方需變更本協(xié)議的,要求變更一方應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方,征得對(duì)方同意后,各方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)(書面通知發(fā)出_____＿天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為協(xié)議不可分割的部分。未經(jīng)各方簽署書面資料文件，任何一方無權(quán)變更本協(xié)議,否則，由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。第二十三條協(xié)議的解除如發(fā)生下列情形,各方有權(quán)單方面立即解除本協(xié)議。23.1在沒有特殊原因的情形下,各方有一方未能履行本協(xié)議的義務(wù)。23.2未經(jīng)定作人同意而擅自更換部件。23．3更換部件時(shí),未經(jīng)定作人同意擅自更換非原裝品牌／或假冒偽劣的部件產(chǎn)品,承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用,并免費(fèi)更換原品牌部件，如造成設(shè)備損毀，承攬人要按*場價(jià)格進(jìn)行賠償。２3.4未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。第二十四條協(xié)議的轉(zhuǎn)讓除協(xié)議中另有規(guī)定外或經(jīng)各方協(xié)商同意外,本協(xié)議所規(guī)定各方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。第二十五條聲明及保證２5．1定作人的聲明及保證2５.１．1定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本協(xié)議。25.1.2在簽署本協(xié)議時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本協(xié)議造成或產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。25.2承攬人的聲明及保證25.2.1承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本協(xié)議。25.２．2在簽署本協(xié)議時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本協(xié)議造成或產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。第二十六條通知26.1依據(jù)有關(guān)本協(xié)議需要一方向另一方發(fā)出的所有通知以及各方的資料文件往來及與本協(xié)議關(guān)于的通知和要求等,必須用書面形式，可采用_＿＿_(dá)＿＿（書信、傳真號(hào)碼、電報(bào)、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。２6.2各方通訊辦公地址如下：_______＿_(dá)______＿_(dá)。26.3一方變更通知或通訊辦公地址，應(yīng)自變更之日起________日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的有關(guān)責(zé)任。第二十七條爭議的處理2７.1本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行說明。２7.２本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由各方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由關(guān)于部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第___＿_(dá)種方式解決:2７.2.1提交___＿_(dá)__仲裁委員會(huì)仲裁;27.２.2依法向__＿_(dá)＿_(dá)＿人民法院起訴。第二十八條不可抗力28.１如本協(xié)議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的所有或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。2８．2聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后＿＿_(dá)_＿_(dá)日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其延續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及協(xié)議未能履行或者需要延期履行的書面資料文件資料。聲稱不可抗力事件致使其對(duì)本協(xié)議的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的一方,有責(zé)任盡所有合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。２8.3不可抗力事件發(fā)生時(shí)，各方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本協(xié)議。不可抗力事件或其影響終止或消除后,各方須立即恢復(fù)履行各自在本協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使協(xié)議任何一方喪失繼續(xù)履行協(xié)議的能力,則各方可協(xié)商解除協(xié)議或暫且延遲協(xié)議的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，未能免除責(zé)任。28.４本協(xié)議所稱“不可抗力”是指受影響一方未能合理監(jiān)控的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本協(xié)議簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對(duì)本協(xié)議所有或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括（但不限于)自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震，以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十九條協(xié)議的說明本協(xié)議未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，協(xié)議各方當(dāng)事人可以依據(jù)有關(guān)本協(xié)議的原則、協(xié)議的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，依照通常理解對(duì)本協(xié)議作出合理說明。該說明具備約束力，除非說明與法律或本協(xié)議相抵觸。第三十條補(bǔ)充與附件本協(xié)議未盡事宜，依照關(guān)于法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，各方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本協(xié)議不可分割的組建部分,與本協(xié)議具備同等的法律效力。第三十一條協(xié)議的效力３1.１本協(xié)議自各方法定代表人或其委托代理人簽字并加蓋單位公章或協(xié)議專用章之日起生效。31.2本協(xié)議正本一式_＿_(dá)＿_(dá)_份,各方各執(zhí)____＿_(dá)份,具備同等法律效力。(此頁無正文為簽署頁)甲方(定作人):______＿＿_(dá)____＿＿_(dá)＿_(dá)乙方（承攬人):____＿_(dá)＿＿＿_(dá)＿＿_(dá)＿_(dá)_＿_(dá)法定代表人：(簽字）＿_(dá)__＿_(dá)____＿_(dá)___法定代表人:（簽字)身份證號(hào)碼：__＿_(dá)＿_(dá)_____＿＿＿_(dá)_＿_(dá)＿_(dá)_身份證號(hào)碼：_＿_(dá)______＿＿＿＿_(dá)_______住址：_＿_(dá)___＿_(dá)___＿_(dá)_______＿_(dá)＿_(dá)__＿住址：＿_(dá)＿＿_(dá)_＿_(dá)__＿_(dá)___＿_(dá)＿＿_(dá)___＿_(dá)＿＿郵政號(hào)碼：______＿_(dá)__＿_(dá)_＿_(dá)___＿_(dá)＿_(dá)__＿_(dá)_郵政號(hào)碼：______________＿_(dá)______＿_(dá)＿＿_(dá)電話：＿＿_(dá)__＿_(dá)___＿_(dá)＿_(dá)______＿_(dá)_＿_(dá)__電話：___＿_(dá)___＿_(dá)___