二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識題庫及參考答案【突破訓練】

二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識題庫第一部分單選題(500題)1、下列規(guī)范性文件中，效力最高的是（）。

A.行政法規(guī)

B.司法解釋

C.地方性法規(guī)

D.行政規(guī)章

【答案】：A2、下列事項中，屬于專利權(quán)保護對象的是（）。

A.施工企業(yè)的名稱或標志

B.施工企業(yè)編制的投標文件

C.施工企業(yè)編制的施工方案

D.施工企業(yè)發(fā)明的新技術(shù)

【答案】：D3、下列不屬于保證合同的保證人()。

A.公民

B.具有清償債務能力的法人

C.未成年人

D.其他組織

【答案】：C4、建設(shè)工程施工合同無效，將不會產(chǎn)生（）的法律后果。

A.返還財產(chǎn)

B.支付違約金

C.折價補償

D.賠償損失

【答案】：B5、行政復議的被申請人未提出書面答復、提交當初作出具體行政行為依據(jù)的，應當（）。

A.延期行政復議

B.撤銷該具體行政行為

C.由復議機關(guān)責令其提交

D.駁回行政復議申請

【答案】：B6、招標人采取招標公告的方式對某工程進行施工招標，于2007年3月3日開始發(fā)售招標文件，3月6日停售；招標文件規(guī)定投標保證金為60萬元；3月22日招標人對已發(fā)出的招標文件作了必要的澄清和修改，投標截止日期為同年3月25日。上述事實中錯誤有（）處。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B7、在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的，用人單位()

A.可以隨時解除勞動合同

B.必須解除勞動合同

C.可以解除合同，但應提前30日通知勞動者

D.不得解除勞動合同

【答案】：A8、關(guān)于專職安全生產(chǎn)管理人員配備要求的說法，正確的是（）。(2017)

A.建筑施工企業(yè)經(jīng)營規(guī)模小的，可以不配置專職安全生產(chǎn)人管理人員

B.按建筑施工總承包企業(yè)資質(zhì)管理要求，資質(zhì)等級越高則專職安全生產(chǎn)管理人員配備越多

C.建筑施工企業(yè)的分支機構(gòu)不必配備專職安全生產(chǎn)管理人員

D.作業(yè)難度大的施工作業(yè)班組必須配備專職安全生產(chǎn)管理人員

【答案】：B9、用人單位依法裁減人員后，在下列哪一時間內(nèi)重新招用人員的，應當通知被裁減的人員，并在同等條件下優(yōu)先錄用被裁減的人員()

A.3個月

B.6個月

C.9個月

D.12個月

【答案】：B10、關(guān)于抵押實現(xiàn)的說法中，正確有是（）。

A.抵押物折價后，其價款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸債務人所有，不足部分由債務人清償

B.債務履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償?shù)模梢耘c抵押人協(xié)議以拍賣該抵押物所得價款受償

C.抵押權(quán)已經(jīng)登記的和未登記的具有同等法律效力

D.同一財產(chǎn)向兩個以上債權(quán)上抵押，抵押合同以登記生效的，拍賣、變賣抵押物所得價款按債權(quán)比例清償

【答案】：B11、行政機關(guān)作出()決定之前，應當告知當事人有要求舉行聽證的權(quán)利。

A.警告

B.開除

C.責令停產(chǎn)停業(yè)

D.撤職處分

【答案】：C12、行政機關(guān)及其工作人員在行使行政職權(quán)時，受害人受到侵犯后，不可以請求國家賠償?shù)氖牵ǎ?/p>

A.違法拘留的

B.違法使用警械造成受害人身體傷害或者死亡的

C.違法征收的

D.因受害人自己的行為致使損害發(fā)生的

【答案】：D13、下列建筑施工條件中，屬于建筑施工企業(yè)申領(lǐng)安全生產(chǎn)許可證應當具備的條件是（）。

A.建設(shè)資金已經(jīng)落實

B.主要負責人經(jīng)有關(guān)部門考核合格

C.配備了兼職安全生產(chǎn)管理人員

D.為職工辦理了意外傷害保險

【答案】：B14、關(guān)于融資租賃合同的說法，正確的是（）。

A.承租人享有與受領(lǐng)標的物有關(guān)的買受人的權(quán)利

B.出賣人不履行買賣合同義務的，由出租人行使索賠的權(quán)利

C.承租人破產(chǎn)的，租賃物屬于破產(chǎn)財產(chǎn)

D.出租人應當履行承租人占有租賃物期間的維修義務

【答案】：A15、關(guān)于民事訴訟中簡易程序的說法中，正確的是（）。

A.第一審民事案件和第二審民事案件的審理均可適用簡易程序

B.基層人民法院審理的民事案件，當事人雙方可以約定適用簡易程序

C.簡易程序應當在立案之日起6個月內(nèi)審結(jié)

D.簡易程序的審理期限由本院院長批準可以延長

【答案】：B16、在委托作品中，委托人與受托人在合同中對著作權(quán)未作出明確約定，該著作權(quán)屬于（）。

A.委托人

B.受托人

C.雙方共同擁有

D.不屬于任何人

【答案】：B17、關(guān)于安全施工技術(shù)交底，下面說法正確的是（）。

A.施工單位負責項目管理的技術(shù)人員向施工作業(yè)人員的交底

B.專職安全生產(chǎn)管理人員向施工作業(yè)人員交底

C.施工單位負責項目管理的技術(shù)人員向?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員交底

D.施工作業(yè)人員向施工單位負責人交底

【答案】：A18、某企業(yè)以其辦公樓作為抵押物向銀行貸款，并辦理了抵押登記。該抵押權(quán)設(shè)立的時間為(）之日。

A.抵押合同簽字、蓋章

B.房產(chǎn)行政主管部門登記

C.到公證部門辦理公證

D.貸款合同生效

【答案】：B19、某建設(shè)單位于2014年3月1日領(lǐng)取了施工許可征，由于某種原因工程未能按期開工，該建設(shè)單位按照《建筑法》的規(guī)定向發(fā)證機關(guān)多次辦理了申請延期手續(xù)，該工程最遲應當在()開工。

A.2014年5月1日

B.2014年6月1日

C.2014年9月1日

D.2014年12月1日

【答案】：D20、（2016年真題）根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的，屬于（）。

A.承攬業(yè)務不良行為

B.資質(zhì)不良行為

C.工程質(zhì)量不良行為

D.工程安全不良行為

【答案】：B21、沉井施工技術(shù)是市政工程常用的施工方法，適用于（）。

A.不良地質(zhì)條件

B.大型地下工程

C.含水、軟土地層條件下半地下或地下泵房等構(gòu)筑物施工

D.各種地下、半地下工程

【答案】：C22、（2020年12月真題）關(guān)于施工企業(yè)項目經(jīng)理部的說法，正確的是()。

A.大中型施工企業(yè)應當在施工現(xiàn)場設(shè)立項目經(jīng)理部

B.項目經(jīng)理部不具備法人資格，其與材料供應商訂立的合同無效

C.項目經(jīng)理是項目經(jīng)理部的法定代理人

D.項目經(jīng)理部行為的法律后果由施工企業(yè)承擔

【答案】：D23、禁止投標人相互串通投標，除選項()以外，都視為投標人串通投標。

A.不同投標人的投標文件由同一個單位或個人編制

B.不同投標人的報價呈規(guī)律性差異

C.不同投標人的投標保證金從同一個賬戶轉(zhuǎn)出

D.投標人以他人名義投標

【答案】：D24、下列行政行為中，不屬于行政許可行為的是（）。

A.專業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格注冊

B.二級建造師的繼續(xù)教育培訓

C.安全生產(chǎn)許可

D.核準企業(yè)資質(zhì)等級

【答案】：B25、（2019年真題）關(guān)于可撤銷合同撤銷權(quán)的說法，正確的是（）。

A.因欺詐致使對方意思不真實，構(gòu)成撤銷事由

B.可以使尚未成立的合同歸于無效

C.撤銷權(quán)的行使應當以通知的方式作出

D.當事人不得自行放棄撤銷權(quán)

【答案】：A26、關(guān)于仲裁調(diào)解的說法，正確的有（）。

A.仲裁調(diào)解不成的，當事人應當及時起訴

B.仲裁調(diào)解可以在裁決作出后進行

C.仲裁調(diào)解書與裁決書的執(zhí)行效力是相同的

D.仲裁調(diào)解書一經(jīng)作出即發(fā)生法律效力

【答案】：C27、（2020年真題）關(guān)于向城鎮(zhèn)排水設(shè)施排放污水的說法，正確的是()。

A.各類施工作業(yè)需要排水的，由施工企業(yè)申請領(lǐng)取排水許可證

B.施工作業(yè)排水許可證的有效期，由建設(shè)行政主管部門根據(jù)工期確定

C.排水戶應當按照實際需要的排水類別、總量排放污水

D.城鎮(zhèn)排水主管部門實施排水許可不得收費

【答案】：D28、下列建設(shè)項目中，屬于依法應當進行公開招標范圍的是（）。

A.涉及國家安全，國家秘密的項目

B.使用各級財政預算資金，且達到規(guī)定數(shù)額的項目

C.使用國有企業(yè)事業(yè)單位自有資金的項目

D.使用上市公司資金的項目

【答案】：B29、場景(八）

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】：C30、（2017年真題）根據(jù)《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實行見證取樣和送檢的規(guī)定》，必須實施見證取樣和送檢的試塊、試件或材料，不包括()。

A.用于非承重結(jié)構(gòu)的鋼筋連接接頭試件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂漿的水泥

D.用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑

【答案】：A31、關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修的說法，正確的是（）。

A.不同類型的建設(shè)工程，質(zhì)量保修范圍不同

B.合同約定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限與施工企業(yè)的質(zhì)量責任年限無關(guān)

D.質(zhì)量保修書應當在竣工驗收后與工程竣工檔案一并提交建設(shè)單位

【答案】：A32、保險合同訂立的雙方當事人是()。

A.保險人與投保人

B.投保人與受益人

C.保險人與被保險人

D.保險人與受益人

【答案】：A33、關(guān)于不可抗力的說法，正確的是()。

A.不可抗力包括主觀情況與客觀情況

B.法定的免責事由主要限于不可抗力

C.因不可抗力不能履行合同的，全部免除責任

D.當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，可以免除責任

【答案】：B34、按照《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》規(guī)定，發(fā)包人在收到承包人支付工程竣工結(jié)算款申請后15天內(nèi)沒有支付，承包人催告無果，且雙方未達成延期支付協(xié)議的，可以采取的處理方式是（）。

A.發(fā)包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程拍賣價款優(yōu)先受償

B.承包人將該工程折價，就該工程折價款優(yōu)先受償

C.發(fā)包人將該工程折價，承包人就該工程折價款優(yōu)先受償

D.承包人與發(fā)包人協(xié)商將該工程折價，承包人就該工程折價款優(yōu)先受償

【答案】：D35、關(guān)于招標文件的說法中，正確的是（）。

A.招標人可以在招標文件中設(shè)定最高投標限價和最低投標限價

B.潛在招標人對招標文件有異議的，應當在投標截止時間15日前提出

C.招標人應當在招標文件中載明投標有效期，投標有效期從提交投標文件的截止之日算起

D.招標人對己經(jīng)發(fā)出的招標文件進行必要的澄清的，應當在投標截止時間至少10日之前，通知所有獲取招標文件的潛在投標人

【答案】：C36、（2021年第2批真題）關(guān)于兩階段招標的說法，正確的是()。

A.對技術(shù)復雜或者無法精確擬定技術(shù)規(guī)格的項目，招標人必須分兩階段進行招標

B.第二階段，投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術(shù)方案和投標報價的投標文件

C.第一階段，投標人按照招標公告或者投標邀請書的要求提交帶報價的技術(shù)建議

D.招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出

【答案】：B37、關(guān)于無效合同的說法，不正確的有（）。

A.無效合同自始無效，但部分條款有效

B.合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產(chǎn)，應當予以返還

C.超越資質(zhì)等級或借用他人資質(zhì)承攬工程簽訂的合同無效

D.違反法律、法規(guī)訂立的合同無效

【答案】：D38、關(guān)于聯(lián)合體共同承包的說法，錯誤的是（）。

A.聯(lián)合體各方之間應簽訂合同明確各自權(quán)利義務

B.不同資質(zhì)類別和等級的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程

C.聯(lián)合體各方對承包合同履行承擔連帶責任

D.不同資質(zhì)類別和等級的單位組成聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級低的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程

【答案】：B39、保證合同是（）訂立的合同。

A.債權(quán)人與債務人

B.債務人和保證人

C.債權(quán)人與保證人

D.債權(quán)人與債務人和保證人

【答案】：C40、關(guān)于轉(zhuǎn)包、分包的有關(guān)規(guī)定，說法錯誤的是（）。

A.禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉(zhuǎn)包給他人

B.禁止承包單位將其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人

C.分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責

D.建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對分包單位負責

【答案】：D41、-般情況下合同生效的標志是()。

A.要約發(fā)出時

B.要約到達時

C.承諾發(fā)出時

D.承諾到達時

【答案】：D42、某工程在竣工驗收過程中，發(fā)現(xiàn)南側(cè)承重墻的承載力不符合國家標準，經(jīng)查明是設(shè)計原因?qū)е碌?，下列說法正確的是（）。

A.應該由施工單位和設(shè)計單位共同返修，并承擔損失

B.應該由建設(shè)單位組織返修

C.應該由設(shè)計單位組織返修

D.由施工單位負責返修，費用由設(shè)計單位承擔

【答案】：D43、根據(jù)《文物保護法》，屬于受國家保護的文物的是（）。

A.具有歷史價值的壁畫

B.與歷史事件有關(guān)的史跡

C.古脊椎動物化石

D.古人類化石

【答案】：A44、建設(shè)工程施工合同約定承包人墊資至基礎(chǔ)工程完工，約定墊資利率為全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率的2倍?；A(chǔ)工程完工后，發(fā)包人未能按約定支付墊資款項及利息，雙方發(fā)生爭議，關(guān)于該項目墊資及其利息的說法，正確的是（）。

A.承包人主張該項目墊資應當按照工程欠款進行處理的，人民法院不予支持

B.關(guān)于墊資的約定無效；

C.約定的墊資金額過高，導致建設(shè)工程施工合同無效

D.承包人向人民法院請求發(fā)包人按照約定支付利息的，人民法院應當全部支持

【答案】：B45、關(guān)于建設(shè)工程施工合同無效的處理，說法錯誤的是（）

A.建設(shè)工程竣工驗收不合格，但是修復后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的，應予支持

B.建設(shè)工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同的約定支付工程款的，應予支持

C.建設(shè)工程竣工驗收不合格，修復后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收仍不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持

D.建設(shè)工程竣工驗收不合格，承包人修復后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求支付修復費的，應予支持

【答案】：D46、（2020年真題）在建設(shè)工程施工合同履行中，建設(shè)單位沒有及時檢查隱蔽工程，承包人（）。

A.只能順延工期，無權(quán)要求賠償停工、窩工損失

B.可以順延工期，并要求賠償停工、窩工損失

C.可以順延工期，對隱蔽工程的質(zhì)量缺陷不承擔責任

D.既無權(quán)順延工期，也無權(quán)要求賠償停工、窩工損失

【答案】：B47、建設(shè)工程施工常用的擔保種類中，()是指承包人向發(fā)包人提供的用于實現(xiàn)承包人按合同規(guī)定進行施工，償還發(fā)包人己支付的全部預付金額的擔保。

A.施工投標保證金

B.預付款擔保

C.施工合同履約保證金

D.工程款支付擔保

【答案】：B48、關(guān)于建設(shè)工程合同變更說法正確的是（）

A.一方當事人可以根據(jù)交易習慣直接變更雙方已達成的合同約定

B.雙方當事人協(xié)商變更后的內(nèi)容取代原合同的內(nèi)容

C.雙方當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，先提出變更的一方有權(quán)要求對方按其要求履行

D.合同訂立時的市場環(huán)境發(fā)生變化后，一方當事人可以直接變更原合同約定

【答案】：B49、施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應當在（）監(jiān)督下現(xiàn)場去取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。

A.施工企業(yè)質(zhì)量管理部門

B.建設(shè)單位或監(jiān)理單位

C.設(shè)計單位或監(jiān)理單位

D.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

【答案】：B50、場景（三）

A.企業(yè)法人代表

B.主要負責人

C.項目負責人

D.安全生產(chǎn)員

【答案】：B51、關(guān)于施工中產(chǎn)生的固體廢物污染環(huán)境防治的說法，正確的是（）。

A.施工現(xiàn)場的生活垃圾實行散裝清運

B.處置建筑垃圾的單位在運輸建筑垃圾時，應當隨車攜帶建筑垃圾處置核準文件

C.施工企業(yè)可以將建筑垃圾交給從事建筑垃圾運輸?shù)膫€人運輸

D.轉(zhuǎn)移固體廢物，出省，自治區(qū)，直轄市行政區(qū)域處置的。應當同時向固體廢物移出地和接受地的省級環(huán)境保護行政主管部門提出申請

【答案】：B52、根據(jù)《招標投標法》的規(guī)定，下列施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上的合同，不必須進行招標的是（）。

A.大型基礎(chǔ)設(shè)施

B.大型企業(yè)投資的項目

C.全部使用國有資金投資的項目

D.使用外國政府援助資金的項目

【答案】：B53、（2021年真題第1批）關(guān)于仲裁裁決不予執(zhí)行和撤銷，說法正確的是（）

A.仲裁的程序違反法定程序的，當事人只能申請撤銷仲裁裁決，不得申請不予執(zhí)行仲裁裁決

B.當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當在收到裁決書之日起3個月內(nèi)提出

C.當事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決

D.仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當事人就該糾紛不得再行申請仲裁，只能向人民法院起訴

【答案】：C54、承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸公司原因?qū)е滤嘟回浹诱`2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥采取任何保護措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應由（）承擔。

A.三方共同

B.水泥廠

C.承包商

D.運輸公司

【答案】：C55、下列關(guān)于委托合同當事人權(quán)利義務，描述錯誤的是（）。

A.受托人為處理委托事務墊付的必要費用，委托人應當償還該費用及其利息

B.受托人處理委托事務時，因不可歸責于自己的事由受到損失的，不可向委托人要求賠償損失

C.經(jīng)委托人同意，受托人可以轉(zhuǎn)委托

D.受托人超越權(quán)限給委托人造成損失的，應當賠償損失

【答案】：B56、某基礎(chǔ)設(shè)施工程未經(jīng)竣工驗收，建設(shè)單位擅自提前使用，2年后發(fā)現(xiàn)該工程出現(xiàn)質(zhì)量問題。關(guān)于該工程質(zhì)量責任的說法，正確的是（）。

A.設(shè)計文件中該工程的合理使用年限內(nèi)，施工企業(yè)應當承擔質(zhì)量責任

B.超過2年保修期后，施工企業(yè)不承擔保修責任

C.由于建設(shè)單位提前使用，施工企業(yè)不需要承擔質(zhì)量責任

D.施工企業(yè)是否承擔質(zhì)量責任，取決于建設(shè)單位是否已經(jīng)全額支付工程款

【答案】：A57、某建筑施工企業(yè)制定了如下安全生產(chǎn)教育培訓工作制度，其中不符合法律規(guī)定的有（）。

A.對全體管理人員和作業(yè)人員每年進行一次安全生產(chǎn)教育培訓，培訓考核不合格的人員，不得上崗項目

B.經(jīng)理必須經(jīng)有關(guān)主管部門考核合格

C.登高架設(shè)作業(yè)人員，按照企業(yè)有關(guān)規(guī)定經(jīng)過安全作業(yè)培訓即可上崗

D.采用新技術(shù)新工藝時，應對作業(yè)人員進行培訓

【答案】：C58、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位的相關(guān)人員未經(jīng)安全教育培訓或經(jīng)考核不合格即從事相關(guān)工作的，應責令限期改正，逾期未改正的，責令停業(yè)整頓，下列人員中，屬于“相關(guān)人員”范圍的是（）。

A.安全員

B.資料員

C.材料員

D.標準員

【答案】：A59、工傷保險基金可以用于（）。

A.勞動能力鑒定

B.投資運營

C.興建或者改建辦公場所

D.發(fā)放獎金

【答案】：A60、投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的，應當在（）提出。

A.中標候選人公示期間

B.中標通知書發(fā)出之后

C.合同談判期間

D.評標報告提交之前

【答案】：A61、安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)不再具備安全生產(chǎn)條件時，可以采取的措施是（）。

A.撤銷安全生產(chǎn)許可證

B.責令停業(yè)

C.暫扣安全生產(chǎn)許可證

D.處以罰款

【答案】：C62、（2019年真題）關(guān)于注用建造師延續(xù)注冊的說法,正確的是（）。

A.延續(xù)注冊申請應當在注冊有效期滿前3個月內(nèi)提出

B.延續(xù)注冊有效期為3年

C.申請延續(xù)注冊只需要提供原注冊證書

D.延續(xù)注冊執(zhí)業(yè)期間不能申請變更注冊

【答案】：B63、根據(jù)《招標投標法》的規(guī)定，下列施工項目不屬于必須招標范圍的是（）。

A.企業(yè)投資的體育場

B.企業(yè)投資的廉租住房

C.企業(yè)投資的商品住房

D.在資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)施工企業(yè)建設(shè)的自用辦公樓

【答案】：D64、梁某陷入經(jīng)商困境時，李某借給梁某60萬元以助其渡過難關(guān)。雙方約定了還款期限，但未約定借款利息。借款期滿后梁某并未將60萬元還給李某。李認為除了應歸還本金外還應償還借款期間和逾期的利息，而梁則不以為然。李就此事向法院起訴。對此，下列選項中錯誤的說法是（）。

A.法院對償還借款期限內(nèi)利息的主張不予支持

B.法院對償還借款期限內(nèi)利息的主張予以支持

C.借款合同可以是無償合同

D.法院對償還逾期利息的主張予以支持

【答案】：B65、關(guān)于違約責任的說法，正確的是（）

A.違約責任主要具有懲罰性，旨在懲罰違約方的違約行為

B.守約方需證明違約方主管上存在違約的故意，方能要求違約方承擔違約責任

C.守約方發(fā)送的經(jīng)濟損失大于違約金的，守約方可以要求違約方按照實際損失予以賠償

D.違約方違約后繼續(xù)履行合同的，守約方不得再要求其支付違約金

【答案】：C66、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第30條的規(guī)定，施工單位必須建立、健全施工質(zhì)量的檢驗制度，嚴格工序管理，作好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知()

A.建設(shè)單位

B.工程監(jiān)理單位

C.建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位

D.建設(shè)單位和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

【答案】：D67、根據(jù)《勞動合同法》，在勞務派遣用工方式中，訂立勞務派遣協(xié)議的主體是（）。

A.派遣單位與用工單位

B.用工單位與勞動者

C.用工單位與當?shù)厝嗣裾?/p>

D.派遣單位與勞動者

【答案】：A68、《民法典》規(guī)定，合同生效后，當事人就質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定不明確的，下列說法錯誤的是（）。

A.可以協(xié)議補充

B.不能達成補充協(xié)議的，按照合同相關(guān)條款或者交易習慣確定

C.價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時簽訂地的市場價格履行

D.履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權(quán)人也可以隨時請求履行，但是應當給對方必要的準備時間

【答案】：C69、按照《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》，建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限值為（）。

A.晝間60dB（A），夜間50dB（A）

B.晝間65dB（A），夜間50dB（A）

C.晝間70dB（A），夜間55dB（A）

D.晝間75dB（A），夜間60dB（A）

【答案】：C70、下列法律責任中，屬于刑事責任的是（）。

A.罰款

B.沒收財產(chǎn)

C.沒收違法所得

D.拘留

【答案】：B71、（2017年真題）關(guān)于專職安全生產(chǎn)管理人員配備要求的說法，正確的是（）。

A.按建筑施工總承包企業(yè)資質(zhì)管理要求，資質(zhì)等級越高則專職安全生產(chǎn)管理人員配備越多

B.建筑施工企業(yè)經(jīng)營規(guī)模較小的，可以不配置專職安全生產(chǎn)管理人員

C.建筑施工企業(yè)的分支機構(gòu)不必配備專職安全生產(chǎn)管理人員

D.作業(yè)難度大的施工作業(yè)班組必須配備專職安全生產(chǎn)管理人員

【答案】：D72、關(guān)于建造師執(zhí)業(yè)的說法，不正確的是()。

A.同一工程相鄰分段發(fā)包可以由一個項目負責人進行管理

B.工程項目停工超過120天，經(jīng)建設(shè)單位同意，可以由一個項目負責人進行管理

C.注冊建造師擔任施工項目負責人期間原則上不得更換

D.發(fā)包方同意更換項目負責人的，可以變更項目負責人

【答案】：B73、關(guān)于二級注冊建造師執(zhí)業(yè)的說法，正確的是（）。

A.不得同時擔任同一工程相鄰分段發(fā)包的施工項目負責人

B.可以擔任二級以及以下建筑企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項目施工的項目經(jīng)理

C.可以同時在一個施工企業(yè)和一個設(shè)計單位執(zhí)業(yè)

D.不得在一級建筑業(yè)企業(yè)執(zhí)業(yè)

【答案】：B74、根據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》,當事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的，關(guān)于人民法院認定竣工日期的說法，正確的是（）。

A.建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收報告之日為竣工日期

B.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

C.承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期

D.建設(shè)工程未竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以承包人實際完工之日為竣工日期

【答案】：C75、由于工作的調(diào)動，注冊建造師王某與聘用單位解除了勞動關(guān)系，則王某應當及時辦理()

A.吊銷

B.撤銷

C.延續(xù)有效

D.注銷或變更

【答案】：D76、施工單位招聘臨時工的最低年齡為（）歲。

A.20

B.16

C.18

D.14

【答案】：B77、（2020年真題）根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，以他人名義投標騙取中標的，屬于()行為。

A.資質(zhì)不良

B.工程質(zhì)量不良

C.承攬業(yè)務不良

D.工程安全不良

【答案】：C78、企業(yè)隱瞞有關(guān)情況或提供虛假資料申請建筑企業(yè)資質(zhì)的，除按規(guī)定處罰外，（）年內(nèi)不得再次申請辦理資質(zhì)證書。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A79、（2018年真題）施工企業(yè)能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是()。

A.合同正常履約

B.未發(fā)生違法行為

C.獲得發(fā)包人獎勵

D.獲得建設(shè)行政主管部門表彰

【答案】：D80、關(guān)于貨運合同法律特征的說法，正確的是（）

A.貨運合同是單務、有償合同

B.貨運合同是實踐合同

C.貨運合同的收貨人和托運人可以是同一人，也可以不是同一人

D.貨運合同的標的是貨物

【答案】：C81、2015年3月經(jīng)修改后公布的《立法法》規(guī)定，只能制定法律的事項不包括()。

A.國家主權(quán)的事項

B.稅種的設(shè)立、稅率的確定和稅收征收管理等稅收基本制度

C.基本經(jīng)濟制度以及財政、海關(guān)、金融和外貿(mào)的基本制度

D.憲法規(guī)定的國務院行政管理職權(quán)的事項

【答案】：D82、下列關(guān)于勞動仲裁時效的表述，錯誤的是()

A.勞動爭議申請仲裁的時效期間為1年

B.仲裁時效期間適用中斷和中止情形

C.仲裁時效期間從當事人知道或者應當知道其權(quán)利被侵害之日起計算

D.勞動關(guān)系存續(xù)期間因拖欠勞動報酬發(fā)生爭議的，勞動者申請仲裁時效期間為知道或應當知道其權(quán)利被侵害之日起1年

【答案】：D83、采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續(xù)教育證書》的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即（）。

A.取消當事人繼續(xù)教育記錄，記入不良信用記錄，對社會公布

B.撤銷當事人注冊證書

C.撤銷當事人建造師資格證書

D.處以罰款

【答案】：A84、【2018年真題】關(guān)于施工許可的說法，正確的是（）。

A.省級人民政府建設(shè)主管部門對小型工程限額的調(diào)整，應當報國務院建設(shè)主管部門備案

B.農(nóng)民自建低層住宅的，應當申請領(lǐng)取施工許可證

C.限額以下小型工程應當申請取施工許可證

D.施工分包合同簽訂后，申請領(lǐng)取施工許可證

【答案】：A85、（2020年真題）關(guān)于公布建筑市場誠信行為的說法，正確的是()。

A.優(yōu)良行為記錄信息的公布期限一般為6個月

B.不良行為記錄信息公布期限一般為5年

C.對整改確有實效的單位，信息發(fā)布部門可以直接取消公布其不良行為

D.對于整改不力的單位，信息發(fā)布部門可以延長其不良行為記錄信息公布期限

【答案】：D86、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，設(shè)計單位在設(shè)計文件中選用的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備，應當（）。

A.按照建設(shè)單位的指令確定

B.注明規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標

C.指定生產(chǎn)廠、供應商

D.征求施工企業(yè)的意見

【答案】：B87、關(guān)于承攬合同中解除權(quán)的說法，正確的是（）。

A.定作人提供材料不合格的，承攬人可以解除合同

B.承攬人將承攬的工作交由第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同

C.承攬人可以隨時解除合同，造成定作人損失的，應當賠償損失

D.定作人在承攬人完成工作前可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失

【答案】：D88、施工企業(yè)與甲材料供應商訂立材料買賣合同。施工企業(yè)誤將應當支付給甲的貨款支付給了乙材料供應商。關(guān)于該貨款處理的說法，正確的（）

A.乙應當將收到的貨款返還給甲

B.甲可以向乙主張返還貨款

C.乙可以拒絕將收到的貨款返還給該施工企業(yè)

D.該施工企業(yè)可以向乙主張返還貨款

【答案】：D89、根據(jù)《民事訴訟法》,在生效民事判決的執(zhí)行中，當事人自行和解達成協(xié)議后，一方當事人不履行和解協(xié)議的，對方當事人可以（）。

A.向人民法院起訴

B.向仲裁機構(gòu)申請仲裁

C.申請人民法院按照原生效法律文書強制執(zhí)行

D.申請人民法院強制執(zhí)行和解協(xié)議

【答案】：C90、建設(shè)單位領(lǐng)取了施工許可證，因故不能在3個月內(nèi)開工，但又未申請延期。該施工許可證（）。

A.自行廢止

B.重新核驗

C.繼續(xù)有效

D.自動延期

【答案】：A91、關(guān)于建筑意外傷害保險的說法，正確的是（）。

A.應當由建設(shè)單位統(tǒng)一投保

B.保險期限自開工之日起算

C.費用由作業(yè)人員負擔

D.保險期限至缺陷責任期屆滿之日止

【答案】：B92、關(guān)于監(jiān)理單位安全責任的說法，正確的是（）。

A.監(jiān)理單位未對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施進行審查的，應當?shù)蹁N資質(zhì)證書

B.監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，可以提醒施工單位整改

C.事故隱患情況嚴重的，監(jiān)理單位應當及時向有關(guān)主管部門報告

D.監(jiān)理單位對施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施進行審查，重點審查其是否符合工程建設(shè)強制性標準。

【答案】：D93、甲公司與乙公司因合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應訴，經(jīng)開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區(qū)法院的判決實體內(nèi)容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級法院提出起上訴，要求據(jù)此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應為（）。

A.查清事實后改判，駁回甲的訴訟請求

B.仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴

C.裁定駁回乙的上訴，維持原判決

D.裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審

【答案】：C94、某國有施工企業(yè)甲公司將其資質(zhì)證書借給某鄉(xiāng)鎮(zhèn)施工企業(yè)乙公司，承攬了A集團辦公大樓工程，后因不符合規(guī)定質(zhì)量標準而鉿A集團造成了損失。那么，賠償責任應當由（）承擔。

A.甲公司

B.乙公司

C.甲公司和乙公司連帶

D.甲公司和乙公司按資產(chǎn)比例

【答案】：C95、經(jīng)注冊的建造師（）的，原注冊管理機構(gòu)將注銷其注冊資格。

A.同時在2個建筑業(yè)企業(yè)執(zhí)業(yè)

B.在一家企業(yè)的多個崗位上從事業(yè)務工作

C.未取得二級建造師執(zhí)業(yè)資格

D.脫離建設(shè)工程施工管理及其相關(guān)工作崗位滿1年

【答案】：A96、（2021年第2批真題）關(guān)于欠付工程款的利息支付的說法，正確的是()。

A.機關(guān)、事業(yè)單位與中小企業(yè)訂立施工合同，可以約定逾期支付工程款的利息為合同訂立時1年期貸款市場報價利率的50%

B.機關(guān)、事業(yè)單位與中小企業(yè)訂立施工合同未約定逾期付款利息，按照每日利率萬分之三支付逾期利息

C.當事人對工程款支付時間約定不明，建設(shè)工程未交付的，起算逾期付款利息的時間為提交竣工結(jié)算文件之日

D.當事人對工程款支付時間沒有約定，建設(shè)工程已實際交付的，起算逾期付款利息的時間為竣工驗收之日

【答案】：C97、下列關(guān)于開標與評標活動，說法正確的是（）。

A.評標委員會成員名單應當在開標時公布

B.招標文件設(shè)有標底和最高投標限價的，應當在評標后公布

C.投標人對開標有異議的，應當在開標現(xiàn)場當場提出

D.投標人提交兩個以上報價且未聲明哪一個有效的，評標委員會可以要求投標人書面澄清說明

【答案】：C98、（2017年真題）國家實行固定資產(chǎn)投資項目()評估和審查制度。

A.節(jié)地

B.節(jié)水

C.節(jié)能

D.節(jié)材

【答案】：C99、（2016年真題）施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應當在（）監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。

A.建設(shè)單位或監(jiān)理單位

B.施工企業(yè)質(zhì)量管理部門

C.設(shè)計單位或監(jiān)理單位

D.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

【答案】：A100、下列關(guān)于安全生產(chǎn)許可證申請與管理制度的說法正確的是（）。

A.原頒證機關(guān)的審查是辦理安全生產(chǎn)許可證延期的必經(jīng)程序

B.原頒證機關(guān)發(fā)現(xiàn)施工單位不再具備相應條件的，應暫扣或吊銷安全生產(chǎn)許可證

C.施工單位遺失安全生產(chǎn)許可證后，應于補辦后立即登報聲明原證作廢

D.未取得施工許可證的，不得頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證

【答案】：B101、某工程由甲施工企業(yè)承包，施工現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)項目部的項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量管理人員和安全管理人員都是乙施工企業(yè)職工。則甲的行為視同（）。

A.允許他人使用本企業(yè)名義承攬工程

B.違法分包

C.與他人聯(lián)合承攬

D.使用其他企業(yè)名義承攬工程

【答案】：A102、《刑法》規(guī)定,投標人相互串通投標報價,損害招標人或者其他投標人利益,情節(jié)嚴重的,處(),并處或者單處罰金。

A.3年以下有期徒刑或者拘役

B.3年以上7年以下有期徒刑

C.3年以下有期徒刑或者管制

D.10年以上有期徒刑

【答案】：A103、根據(jù)《建筑法》的規(guī)定，工程監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計不符合建筑工程質(zhì)量標準或者合同約定的質(zhì)量要求的，則()

A.有權(quán)要求設(shè)計單位改正

B.應當報告建設(shè)單位要求設(shè)計單位改正

C.應當及時向有關(guān)主管部門報告

D.應當報告工程監(jiān)理單位要求設(shè)計單位改正

【答案】：B104、王某在施工現(xiàn)場工作時不慎受傷，在監(jiān)理工程師的調(diào)解下，王某與雇主達成協(xié)議，雇主一次性支付王某兩萬元作為補償，王某放棄訴訟權(quán)利。這種調(diào)解方式屬于()。

A.行政調(diào)解

B.法院調(diào)解

C.仲裁調(diào)解

D.人民調(diào)解

【答案】：D105、訴訟時效期間應當從（）起計算。

A.侵害行為停止時

B.權(quán)利人知道或應當知道權(quán)利被侵害時

C.當事人權(quán)利被侵害并產(chǎn)生損害后果時

D.當事人提起賠償主張之日

【答案】：B106、關(guān)于保險主體的說法，正確的是（）。

A.被保險人負有支付保險費的義務

B.投保人可以與被保險人不一致

C.受益人應當是被保險人

D.被保險人不得為兩個以上

【答案】：B107、某建設(shè)工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元。根據(jù)法律規(guī)定，建設(shè)單位在申請領(lǐng)取施工許可證時，原則上最少應到位資金為（）萬元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

【答案】：C108、某工程項目工期為12個月，其中合同價款中安全防護、文明施工措施費用為100萬元。在合同沒有約定或約定不明情況下，建設(shè)單位預付該部分費用最低應為（）萬元。

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：C109、《招標投標法》規(guī)定，聯(lián)合體中標的，聯(lián)合體各方應當（）與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔（）責任。

A.分別，按份

B.分別，連帶

C.共同，按份

D.共同，連帶

【答案】：D110、（2017年真題）國家實行固定資產(chǎn)投資項目（）評估和審查制度。

A.節(jié)地

B.節(jié)水

C.節(jié)能

D.節(jié)材

【答案】：C111、下列不屬于建設(shè)工程合同的訂立應遵循的原則的是()

A.公平原則

B.誠實信用原則

C.全面履行原則

D.自愿原則

【答案】：C112、下列國有資金占控股或主導地位的依法必須進行招標的項目，可以采取邀請招標的是（）。

A.省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點項目

B.由于技術(shù)復雜導致公開招標程序復雜的項目

C.受資金條件限制，只有少量潛在投標人可供選擇的項目

D.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大的項目

【答案】：D113、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成人員傷亡和他人財產(chǎn)損失，應當依法承擔賠償責任，拒不承擔的，由（）依法強制執(zhí)行。

A.人民法院

B.人民政府

C.建設(shè)行政主管部門

D.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

【答案】：A114、下列關(guān)于《合同法》中格式合同的表述，錯誤的是()。

A.格式合同由提供方事先擬定，可以重復使用

B.提供格式條款的一方免除對方的責任、加重自己責任的，該條款無效

C.對格式條款的理解發(fā)生爭議的，應當按照通常理解予以解釋

D.對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于格式條款提供方的解釋

【答案】：B115、根據(jù)《綠色施工導則》，關(guān)于施工總平面布局的說法，正確的是（）。

A.施工現(xiàn)場攪拌站、倉庫等布置應當盡量遠離已有交通線路

B.施工現(xiàn)場圍墻可以采用連續(xù)封閉的輕鋼結(jié)構(gòu)預制裝配式活動擋，減少建筑垃圾，保護土地

C.施工現(xiàn)場道路應當盡量多布置臨時道路，在施工現(xiàn)場形成環(huán)形道路

D.生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)可以分開布置，并設(shè)置標準的分隔設(shè)施

【答案】：B116、建設(shè)單位欠付工程款，施工企業(yè)指定本單位職工申請仲裁，該職工的行為屬于（）。

A.法定代理

B.表見代理

C.委托代理

D.指定代理

【答案】：C117、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案適用法律問題的解釋》，正確的是（）。

A.實際施工人只能起訴與其有合同關(guān)系的轉(zhuǎn)包人或違法分包人

B.發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任

C.實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或違法分包人為本案當事人

D.發(fā)包人或轉(zhuǎn)包人或違法分包人對實際施工人就工程價款的清償承擔連帶責任

【答案】：B118、自然人的軟件著作權(quán)，保護期截止于自然人死亡后第（）年的12月31日。

A.10

B.20

C.40

D.50

【答案】：D119、下列情形中，發(fā)包人應當承擔過錯責任的是（）

A.直接指定分包人分包專業(yè)工程造成建筑工程質(zhì)量缺陷的

B.拖欠工程款影響工期的

C.未申領(lǐng)施工許可證導致無法開工的

D.設(shè)計變更導致費用增加的

【答案】：A120、在保險合同履行過程中，按照約定承擔賠償或者給付保險金義務的人是（）。

A.受益人

B.投保人

C.被保險人

D.保險人

【答案】：D121、相鄰的兩個標段，分別由甲、乙兩家施工企業(yè)施工，甲的供應商丙誤將通用建筑料交付給了乙，丙要求乙返還該建筑材料的依據(jù)是（）。

A.合同

B.侵權(quán)

C.無因管理

D.不當?shù)美?/p>

【答案】：D122、（2014年真題）下列法律文書中，屬于可以強制執(zhí)行的是()。

A.雙方簽收的人民法院調(diào)解書

B.雙方簽收的人民調(diào)解委員會制作的調(diào)解書

C.雙方簽收的建設(shè)行政主管部門制作的調(diào)解書

D.—方拒絕簽收的仲裁調(diào)解書

【答案】：A123、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，關(guān)于建設(shè)工程在超過合理使用年限后的說法，正確的是（）。

A.建設(shè)工程超過合理使用年限后，應當報廢或拆除

B.應當委托原勘察、設(shè)計單位鑒定

C.不經(jīng)鑒定、加固等而違法繼續(xù)使用，產(chǎn)生后果由產(chǎn)權(quán)所有人負責

D.應當委托原勘察、設(shè)計單位制定加固措施

【答案】：C124、關(guān)于建筑企業(yè)資質(zhì)證書的申請和延續(xù)的說法，正確的是（）。

A.建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿前6個月，企業(yè)應當向原資質(zhì)許可機關(guān)提出延續(xù)申請

B.住建部對其負責審批的所有建筑企業(yè)資質(zhì)實行告知承諾審批

C.建筑企業(yè)只能申請一項建筑企業(yè)資質(zhì)

D.企業(yè)首次申請或增項申請資質(zhì)，應當申請最低等級資質(zhì)

【答案】：D125、根據(jù)《民法典》相關(guān)規(guī)定，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限應當自建設(shè)工程（）起計算。

A.合同訂立之日

B.開工之日

C.保修期屆滿之日

D.發(fā)包人應當給付建設(shè)工程價款之日

【答案】：D126、甲向乙借款1萬元，沒有約定利息。2年后，甲歸還借款時，乙要求其甲支付1000元利息，為此雙方發(fā)生爭議。則下列說法正確的是（）。

A.甲不必支付利息

B.甲應按照當?shù)孛耖g利率支付利息

C.甲應按照銀行存款利率支付利息

D.甲應在不超過銀行存款利率4倍的范圍內(nèi)支付利息

【答案】：A127、某施工企業(yè)的下列工作人員中，有權(quán)要求公司簽訂無固定期限合同的是（）。

A.張某在該企業(yè)連續(xù)工作滿8年

B.李某與該企業(yè)已經(jīng)連續(xù)訂立2次固定期限勞動合同，但因工負傷不能從事原工作

C.王某到該企業(yè)工作兩年，并被董事會任命為總經(jīng)理

D.趙某在該企業(yè)累計工作了12年，但中間曾離開過企業(yè)

【答案】：B128、關(guān)于沉井不排水下沉水下封底技術(shù)要求的說法正確的是（）。

A.保持地下水位距坑底不小于1m

B.導管埋入混凝土的深度不宜小于0.5m

C.封底前應設(shè)置泄水井

D.混凝土澆筑順序應從低處開始，逐漸向周圍擴大

【答案】：D129、注冊建造師簽章完整的工程施工管理文件方為有效，對此，實踐中出現(xiàn)下列情況時，正確的做法是（）。

A.當施工項目包含多個專業(yè)時，該項目施工管理文件應由總監(jiān)理工程師簽章

B.當施工項目包含多個專業(yè)時，該項目施工管理文件應由擔任施工項目負責人的注冊建造師簽章

C.修改注冊建造師簽章的施工管理文件時，應當由所在企業(yè)指定同等資格的注冊建造師進行

D.分包工程的施工管理文件應當由總包單位的注冊建造師簽章

【答案】：B130、某甲在一企業(yè)工作，試用期未滿便想解除勞動合同，則下列說法正確的是()

A.甲應當提前3日以口頭或書面形式通知企業(yè)解除合同

B.甲應當提前30日以書面形式通知企業(yè)解除合同

C.甲可以隨時通知企業(yè)解除合同

D.甲在試用期內(nèi)不得解除合同

【答案】：A131、根據(jù)《招標投標法》，招標公告或投標邀請書應當載明的事項不包括（）。

A.招標人的名稱和地址

B.對潛在投標人的歧視性要求

C.獲取招標文件的辦法

D.招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間

【答案】：B132、下列（）不屬于承包人應當承擔的賠償損失。

A.將承攬的工程違法分包造成的損失

B.施工偷工減料造成的損失

C.與監(jiān)理單位串通造成的損失

D.對不合格的建設(shè)工程按照合格工程驗收

【答案】：D133、根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》，關(guān)于隱蔽工程檢查程序的說法，正確的是（）。(2017)

A.隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理人檢查質(zhì)量不合格的，承包人按監(jiān)理人指示完成修復后即可覆蓋，無需重新檢查

B.監(jiān)理人不能按時進行檢查的，應在檢查前48小時向承包人提交書面延期要求

C.監(jiān)理人未按時進行檢查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆蓋工作

D.隱蔽工程必須經(jīng)監(jiān)理人檢查且質(zhì)量符合隱蔽要求，并在驗收記錄上簽字后承包人方可覆蓋

【答案】：D134、（2021年真題第1批）關(guān)于建筑企業(yè)資質(zhì)證書變更的說法，正確的是（）。

A.企業(yè)在建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期內(nèi)注冊資本發(fā)生變更的，不必辦理資質(zhì)證書變更手續(xù)

B.國務院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門頒發(fā)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書的變更，企業(yè)應當直接向國務院住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門提出變更申請

C.建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書遺失補辦的，由申請人告知資質(zhì)許可機關(guān)，由資質(zhì)許可機關(guān)在官網(wǎng)發(fā)布信息

D.企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項時，可以直接承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)

【答案】：C135、下列關(guān)于開工日期的表述，不符合法律規(guī)定的是（）。

A.有爭議的，首先以發(fā)包人或者監(jiān)理人發(fā)出開工通知載明的開工日期

B.通知發(fā)出后，不具備開工條件的，以開工條件具備的時間為開工日期

C.因承包人原因開工推遲的，以開工通知載明的時間為開工日期

D.承包人經(jīng)發(fā)包人同意已經(jīng)實際進場施工的，以發(fā)包人同意的日期為開工日期

【答案】：D136、某施工單位因在招投標活動中有違法行為，被建設(shè)行政主管部門作出一年內(nèi)不得參與必須招標項目投標的處罰。則在企業(yè)信用檔案中，應在（）內(nèi)進行公布，公布的期限為（）。

A.7工作日，6個月

B.7工作日，1年

C.20工作日，6個月

D.20工作日，1年

【答案】：D137、下列選項中不屬于建設(shè)工程合同的是()

A.勘察合同

B.設(shè)計合同

C.施工合同

D.工程監(jiān)理合同

【答案】：D138、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證辦理延期手續(xù)的時間為有效期滿前（）個月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C139、根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的時間為（）。

A.竣工驗收合格后

B.提交竣工驗收報告時

C.竣工驗收時

D.交付使用時

【答案】：B140、關(guān)于施工現(xiàn)場固體廢物污染環(huán)境的防治，下列說法正確的是（）。

A.轉(zhuǎn)移固體廢物出省的，應當向固體廢物移入地的省級人民政府環(huán)保行政主管部門提出申請

B.移出地的省人民政府環(huán)境保護行政主管部門同意后即可轉(zhuǎn)移廢物

C.《綠色施工導則》規(guī)定，建筑物拆除產(chǎn)生的廢棄物的再利用和回收率大于50%

D.處置固體廢物的單位和個人不得擅自傾倒、堆放、丟棄、遺撒固體廢物

【答案】：D141、關(guān)于安全生產(chǎn)事故調(diào)查的管轄，下列說法中錯誤的是（）。

A.特別重大事故由國務院或者授權(quán)有關(guān)部門組織事故調(diào)查組進行調(diào)查

B.因事故傷亡人數(shù)變化導致事故等級發(fā)生變化，依照規(guī)定應當由上級人民政府負責調(diào)查的，上級人民政府可以另行組織事故調(diào)查組進行調(diào)查

C.一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故調(diào)查組進行調(diào)查

D.較大事故的發(fā)生地與事故發(fā)生單位不在一個行政區(qū)域的，由事故發(fā)生地人民政府負責調(diào)查

【答案】：C142、（2019年真題）根據(jù)《招標投標法實施條例》,關(guān)于聯(lián)合體投標的說法,正確的是（）。

A.招標人接受聯(lián)合體投標并進行資格預審的,聯(lián)合體可以在資格預審后組成

B.資格預審后聯(lián)合體增減、更換成員的,應當書面通知招標人

C.招標人應當在資格預審公告、招標公告或者投標邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標

D.聯(lián)合體各方在同一招標項目中可以以自己名義單獨投標

【答案】：C143、（2021年真題第2批）關(guān)于訴訟時效的說法，正確的是（）。

A.人民法院應當主動適用訴訟時效的規(guī)定

B.當事人對訴訟時效利益的預先放棄無效

C.超過訴訟時效期間后權(quán)利人起訴的，人民法院不予受理

D.訴訟時效期屆滿后，義務人已經(jīng)自愿履行的，可以請求返還

【答案】：B144、建設(shè)工程施工過程中，關(guān)于施工節(jié)材的說法，正確的是（）。

A.應當使用散裝水泥

B.禁止損毀耕地燒磚

C.應當使用預拌混凝土

D.禁止遠距離運輸

【答案】：B145、單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙持授權(quán)委托書向供應商丙采購。由于缺貨，丙向乙說明無法供貨，乙表示愿意購買普通水泥代替，向丙出示加蓋甲公章的空白合同。經(jīng)查，丙不知乙授權(quán)不足的情況下。關(guān)于甲、乙行為的說法正確的是()。

A.乙的行為屬于法定代理

B.甲有權(quán)拒絕接受這批普通水泥

C.如甲拒絕，應由乙承擔付款義務

D.甲應承擔付款義務

【答案】：D146、訂立合同的兩個公司合并，使其之間既存的債權(quán)債務歸于消滅，該種事實是債權(quán)債務（）。

A.抵消

B.提存

C.混同

D.免除

【答案】：C147、根據(jù)《招標投標法實施條例》，下列國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目中，可以邀請招標的是()。

A.采用公開招標方式的費用較高的項目

B.受自然環(huán)境限制只有少量潛在投標人可供選擇的項目

C.住所地為項目所在地的合格投標人僅有三家的項目

D.某技術(shù)簡單的大型工程項目

【答案】：B148、按照國家工程建設(shè)消防技術(shù)標準，需要進行消防設(shè)計的建設(shè)工程竣工，屬于國務院公安部門規(guī)定的大型的人員密集場所和其他特殊建設(shè)工程的（）

A.必須經(jīng)原設(shè)計單位進行消防驗收合格方可投入使用

B.必須由建設(shè)、施工、監(jiān)理、設(shè)計等單位共同進行消防驗收合格方可投入使用

C.必須和主體工程竣工驗收同時進行消防驗收

D.必須經(jīng)公安消防機構(gòu)進行消防驗收合格方可投入使用

【答案】：D149、某建設(shè)單位領(lǐng)取了施工許可證，因故不能在3個月內(nèi)開工，但又未申請延期。該施工許可證()。

A.自行廢止

B.重新核驗

C.繼續(xù)有效

D.自動延期

【答案】：A150、關(guān)于土地所有權(quán)的說法，正確的是（）。

A.無居民海島屬于個人財產(chǎn)

B.耕地承包期限屆滿，不能再繼續(xù)承包

C.集體所有的不動產(chǎn)包括法律規(guī)定屬于集體所有的土地和森林

D.建設(shè)用地使用權(quán)人只要合理利用土地，就可以改變土地用途

【答案】：C151、仲裁委員會裁決作出后，一方當事人不履行裁決時()

A.仲裁委員會可以強制執(zhí)行

B.另一方當事人可以向仲裁委員會重新提請仲裁

C.另一方當事人可以向法院提起訴訟

D.另一方當事人可以向法院申請強制執(zhí)行

【答案】：D152、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中規(guī)定，申請人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的，不予受理或者不予行政許可，并給予警告，申請人在（）年內(nèi)不得再次申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A153、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，關(guān)于意外傷害保險的說法，正確的是（）。

A.意外傷害保險屬于強制險

B.保險由建設(shè)單位辦理

C.實行施工總承包的，由施工總承包企業(yè)支付保險費

D.保險期限自保險合同訂立之日起至竣工驗收合格之日止

【答案】：C154、甲公司連續(xù)與乙公司簽訂了三份鋼筋買賣合同，并按照合同的約定分別向乙公司的三個子公司發(fā)送了貨物，但乙公司及其三個子公司一直未支付貨款。關(guān)于本案支付貨款主體的說法，正確的是（）

A.甲公司只能要求乙公司的三個子公司付款，無權(quán)要求乙公司付款

B.甲公司只能要求乙公司付款，無權(quán)要求乙公司的三個子公司付款

C.甲公司有權(quán)要求乙公司及其三個子公司對所欠貨款承擔連帶責任

D.甲公司有權(quán)要求乙公司付款，并要求其三個子公司承擔補充付款責任

【答案】：B155、對于應當招標的工程建設(shè)項目，經(jīng)批準可以不采用招標發(fā)包的情形是（）。

A.擬公開招標的費用與項目價值相比，不值得

B.當?shù)赝稑似髽I(yè)較少

C.采購人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供

D.受自然地域限制的

【答案】：C156、甲施工企業(yè)向乙建材公司購買一批水泥，關(guān)于該買賣合同中水泥毀損，滅失風險承擔的說法，正確的是（）。

A.若由于甲自身過錯，導致水泥交付期限推遲一周，滅失的風險由甲承擔的時間相應推遲

B.因水泥質(zhì)量不合格，甲拒絕接受水泥或解除合同，則水泥毀損滅失的風險由乙承擔

C.水泥毀損、滅失的風險，交付之前由乙承擔，交付之后由甲承擔

D.若乙出賣的水泥為在途標的物時，則其損滅失的風險自水泥交付完成時，由甲承擔

【答案】：B157、（2015年真題）關(guān)于委托代理終止情形的說法，正確的是（）。

A.被代理人恢復了民事行為能力

B.被代理人取代了民事行為能力

C.指定單位取消指定

D.代理期間屆滿或者代理事務完成

【答案】：D158、發(fā)生施工生產(chǎn)安全事故后，下列說法錯誤的是（）。

A.任何情況下不得移動事故現(xiàn)場的物件

B.保護事故現(xiàn)場，既不要減少任何痕跡，也不能增加任何痕跡

C.應立即啟動事故相應的應急預案，防止事故擴大、減少人員傷亡和經(jīng)濟損失

D.需要移動現(xiàn)場物品時，應當做出標記和書面記錄，妥善保管有關(guān)證物

【答案】：A159、下列屬于人民法院行政訴訟的受案范圍的是（）。

A.行政機關(guān)為作出行政行為而實施的準備、論證、研究、層報、咨詢等過程性行為

B.駁回當事人對行政行為提起申訴的重復處理行為

C.認為行政機關(guān)濫用行政權(quán)力排除或者限制競爭的

D.調(diào)解行為以及法律規(guī)定的仲裁行為

【答案】：C160、以下法律文書不具有強制執(zhí)行力的是（）。

A.生效的仲裁判決書

B.當事人雙方達成的和解協(xié)議

C.生效的仲裁調(diào)解書

D.人民法院的裁決

【答案】：B161、關(guān)于建設(shè)工程代理法律關(guān)系，下列說法正確的是（）。

A.代理人與被代理人之間的合同關(guān)系；被代理人與第三人之間的委托關(guān)系

B.代理人與被代理人之間的委托關(guān)系；被代理人與第三人之間的合同關(guān)系

C.代理人與被代理人之間的從屬關(guān)系；被代理人與第三人之間的合同關(guān)系

D.代理人與被代理人之間的合同關(guān)系；被代理人與第三人之間的從屬關(guān)系

【答案】：B162、（2017年真題）關(guān)于建設(shè)工程中代理的說法，正確的是()。

A.建設(shè)工程合同訴訟只能委托律師代理

B.建設(shè)工程中的代理主要是法定代理

C.建設(shè)工程中應由本人實施的民事法律行為，不得代理

D.建設(shè)工程中為了被代理人的利益，代理人可直接轉(zhuǎn)托他人代理

【答案】：C163、關(guān)于建設(shè)工程施工企業(yè)安全費用的提取，下列說法錯誤的是（）。

A.以建筑安裝工程造價為計提依據(jù)

B.總包單位應將安全費用按比例支付分包單位

C.房屋建筑工程安全費用提取標準為2.0％

D.市政公用工程安全費用提取標準為2.5％

【答案】：D164、關(guān)于建設(shè)工程代理行為的說法，正確的是（）

A.材料設(shè)備采購不得代理實施

B.被代理人取消委托，委托代理終止

C.代理行為應當采取書面形式

D.建設(shè)工程活動不涉及訴訟代理

【答案】：B165、（2014年真題）關(guān)于二級注冊建造師執(zhí)業(yè)的說法，正確的是()。

A.不得同時擔任同一工程相鄰分段發(fā)包的施工項目負責人

B.可以擔任二級及以下建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的建設(shè)工程項目施工的項目經(jīng)理

C.可以同時在一個施工企業(yè)和一個設(shè)計單位執(zhí)業(yè)

D.不得在一級建筑業(yè)企業(yè)執(zhí)業(yè)

【答案】：B166、住所地為A區(qū)的甲公司與住所地為B區(qū)的乙公司因合同糾紛訴至法院，A區(qū)人民法院判決乙向甲賠償損失100萬元人民幣。甲向A區(qū)法院申請執(zhí)行，A區(qū)法院委托B區(qū)法院代為執(zhí)行。B區(qū)法院發(fā)現(xiàn)乙暫無財產(chǎn)可供執(zhí)行。關(guān)于該案件執(zhí)行程序的說法，正確的是（）。

A.由B區(qū)法院裁定中止執(zhí)行，并及時告知A區(qū)法院

B.B區(qū)法院及時函告A區(qū)法院，由A區(qū)法院裁定中止執(zhí)行

C.由B區(qū)法院裁定終結(jié)執(zhí)行，并及時告知A區(qū)法院

D.B區(qū)法院及時函告A區(qū)法院，由A區(qū)法院裁定終結(jié)執(zhí)行

【答案】：B167、根據(jù)《綠色施工導則》，關(guān)于非傳統(tǒng)水源利用的說法，錯誤的是（）。

A.現(xiàn)場機具、設(shè)備、車輛沖洗、噴灑路面、綠化澆灌等用水、優(yōu)先采用非傳統(tǒng)水源，盡量不使用市政自來水

B.可以采用中水攪拌、中水養(yǎng)護，有條件的地區(qū)和工程應當收集雨水養(yǎng)護

C.處于基坑降水階段的工地，地下水不得作為生活用水

D.施工中非傳統(tǒng)水源和循環(huán)水的再利用量力爭大于30%

【答案】：C168、關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。

A.由施工企業(yè)委托具有相應資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測

B.檢測機構(gòu)有義務監(jiān)制材料、構(gòu)配件和設(shè)備

C.檢測機構(gòu)應建立檔案管理制度，并單獨建立檢測不合格項目臺賬

D.質(zhì)量檢測報告經(jīng)建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位確認后，由建設(shè)單位負責歸檔

【答案】：C169、根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，以下工程項目在開工前依法需要申請施工許可證的是()。

A.建筑面積在200㎡以下的建筑工程

B.投資額為20萬元的建筑工程

C.華裔商人的個人投資50萬元的工程

D.搶險救災工程

【答案】：C170、依法必須進行招標的項目，招標人應當自收到評標報告之日起（）日內(nèi)公示中標候選人，公示期不得少于（）日。

A.3,3

B.3,6

C.6,6

D.6,3

【答案】：A171、委托代理按照被代理人的委托行使代理權(quán)。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法將代理權(quán)授予代理人的，故又稱“意定代理”或“()”。

A.表見代理

B.任意代理

C.無權(quán)代理

D.民事代理

【答案】：B172、（2015年真題）根據(jù)《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》（GB12523～）.建筑施工場界環(huán)境夜間噪聲的夜間是指()期間。

A.21點至次日6點

B.22點至次日8點

C.21點至次日8點

D.22點至次日6點

【答案】：D173、有關(guān)總包分包的責任承擔表述,不正確的是（）

A.總承包單位按照總承包合同的約定對建設(shè)單位負責

B.分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責

C.總承包單位和分包單位就分包工程對建設(shè)單位承擔連帶責任

D.總承包單位和分包單位就分包工程依照分包合同的約定對建設(shè)單位承擔各自的責任

【答案】：D174、《刑法》（《刑法修正案（六）》）規(guī)定，安全生產(chǎn)設(shè)施或者安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的構(gòu)成()。

A.工程重大安全事故罪

B.串通投標罪

C.重大勞動安全事故罪

D.重大責任事故罪

【答案】：C175、（2021年真題第2批）建筑節(jié)能分部工程驗收的主持人應當是（）。

A.施工企業(yè)項目經(jīng)理

B.設(shè)計單位節(jié)能設(shè)計負責人

C.施工企業(yè)技術(shù)負責人

D.總監(jiān)理工程師建設(shè)單位項目負責人

【答案】：D176、某施工項目招標文件開始出售的時間為8月20日，停止出售的時間為8月25日，提交投標文件的截止時間為9月20目，評標結(jié)束的時間為9月25日，則投標有效期開始的時間為()。

A.8月20日

B.8月25日

C.9月20日

D.9月25日

【答案】：C177、（2020年12月真題）關(guān)于施工中節(jié)能措施的說法，正確的是()。

A.在施工組織設(shè)計中，合理安排施工順序、工作面

B.應當制定嚴格的施工能耗指標

C.優(yōu)先使用監(jiān)理單位推薦的節(jié)能、高效、環(huán)保的施工設(shè)備和機具

D.施工現(xiàn)場統(tǒng)一設(shè)定生產(chǎn)、生活、辦公和施工設(shè)備的用電控制指標

【答案】：A178、關(guān)于不動產(chǎn)物權(quán)設(shè)立的說法，正確的是（）。

A.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立應依法登記

B.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立屬自愿登記

C.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立自合同成立之日時生效

D.不動產(chǎn)登記由合同簽訂地的登記機構(gòu)辦理

【答案】：A179、（2021年第1批真題）根據(jù)《建筑市場信用管理暫行辦法》，建筑市場各方主體的下列情形中，應當列入建筑市場主體“黑名單”的是()。

A.發(fā)生違法分包，受到行政處罰的

B.發(fā)生工程質(zhì)量安全事故受到行政處罰的

C.經(jīng)法院判決或者仲裁機構(gòu)裁決，認定為拖欠工程款的

D.利用虛假材料、以欺騙手段取得企業(yè)資質(zhì)的

【答案】：D180、（2019年真題）當事人對于仲裁協(xié)議的效力有異議。一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，則該仲裁協(xié)議的效力由（）。

A.仲裁協(xié)議約定的仲裁委員會決定

B.仲裁協(xié)議約定的仲裁委員會所在地的基層人民法院裁定

C.申請人住所地的基層人民法院裁定

D.仲裁協(xié)議約定的仲裁委員會所在地的中級人民法院裁定

【答案】：D181、主債權(quán)債務合同無效，擔保合同()，但法律另有規(guī)定的除外。

A.仍然有效

B.無效

C.擔保期間內(nèi)有效

D.效力待定

【答案】：B182、以下屬于行政處分的是（）。

A.警告

B.罰款

C.沒收違法所得

D.責令停業(yè)停產(chǎn)

【答案】：A183、下列不屬于物權(quán)的是()。

A.抵押物

B.房屋產(chǎn)權(quán)

C.商標專用權(quán)

D.建設(shè)用地使用權(quán)

【答案】：C184、根據(jù)《物權(quán)法》規(guī)定，一般情況下動產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)讓，自（）起發(fā)生效力。

A.買賣合同生效

B.轉(zhuǎn)移登記

C.交付

D.買方占有

【答案】：C185、根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包違法行為認定查處管理辦法》，下列行為屬于違法發(fā)包的是（）。

A.施工總承包單位將施工總承包合同范圍內(nèi)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位

B.設(shè)置嚴格條件對潛在投標人進行資格審查

C.將一個單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包單位

D.在施工合同中規(guī)定重要設(shè)備由發(fā)包人自行采購

【答案】：C186、某施工合同的約定違反了某行政法規(guī)的效力性強制性規(guī)定，則該施工合同（）。

A.效力待定

B.可撤銷

C.無效

D.有效

【答案】：C187、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設(shè)工程承包單位在向建設(shè)單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書。下列不屬于質(zhì)量保修書中應當明確的是（）。

A.保修范圍

B.保修費用

C.保修期限

D.保修責任

【答案】：B188、《招標投標法》規(guī)定，投標人以向招標人行賄的手段謀取中標的，其法律責任是（）

A.情節(jié)嚴重的取消其5年以上參加投標的資格并予以公告

B.處中標項目金額5%以上10%以下的罰款

C.對單位直接負責人處中標項目金額1%以上5%以下的罰款

D.情節(jié)嚴重的，可由工商行政管理機關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照

【答案】：D189、（2017年真題）甲建設(shè)單位與乙設(shè)計單位簽訂設(shè)計合同，約定設(shè)計費用200萬元，甲按約定向乙支付了定金50萬元。如果乙在規(guī)定時期內(nèi)不履行設(shè)計合同，應該返還給甲()。

A.50萬元

B.80萬元

C.90萬元

D.100萬元

【答案】：C190、下列不屬于《綠色施工導則》對臨時用地保護規(guī)定的是()。

A.應對深基坑施工方案進行優(yōu)化，減少土方開挖和回填量

B.紅線外臨時占地應盡量使用荒地、廢地，少占用農(nóng)田和耕地

C.利用和保護施工用地范圍內(nèi)原有綠色植被

D.臨時設(shè)施占地面積有效利用率大于90％

【答案】：D191、有蓋水池滿水試驗程序為（）。

A.水池注水→池內(nèi)水位觀測→整理試驗結(jié)論

B.試驗準備→水池注水→池內(nèi)水位觀測→整理試驗結(jié)論

C.水池注水→池內(nèi)水位觀測→蒸發(fā)量測定→整理試驗結(jié)論

D.試驗準備→水池注水→蒸發(fā)量測定→整理試驗結(jié)論

【答案】：B192、某設(shè)備檢驗檢測單位，對其承擔的設(shè)備安全檢測、檢驗出具了虛假的證明，并得到9．8萬元的費用;按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，對該設(shè)備檢驗檢測單位應處以()的罰款。

A.2萬元以上5萬元以下

B.5萬元以上10萬元以下

C.10萬元以上20萬元以下

D.20萬元以上

【答案】：C193、（2020年12月真題）關(guān)于仲裁調(diào)解書的說法，正確的是()。

A.仲裁裁決書的法律效力高于仲裁調(diào)解書

B.仲裁調(diào)解達成協(xié)議的，仲裁庭應當制作裁決書

C.仲裁調(diào)解書經(jīng)雙方當事人簽收后，即發(fā)生法律效力

D.在仲裁調(diào)解書簽收前當事人反悔的，當事人應當重新申請仲裁

【答案】：C194、下列選項中，屬于行政處罰的是()。

A.罰金

B.沒收非法財物

C.拘役

D.管制

【答案】：B195、關(guān)于表見代理的說法，正確的是（）。

A.表見代理屬于無權(quán)代理，對本人不發(fā)生法律效力

B.表見代理中，由行為人和本人承擔連帶責任

C.表見代理對本人產(chǎn)生有權(quán)代理的效力

D.第三人明知行為人無代理權(quán)仍與之實施民事法律行為，屬于表見代理

【答案】：C196、下列行為中，構(gòu)成工程重大安全事故罪的行為應是（）。

A.項目經(jīng)理李某安排王某違規(guī)作業(yè)，結(jié)果王某從樓上掉下來摔死

B.甲公司為了謀取中標與乙公司串通投標

C.某工地施工過度追求施工進度，致使工程質(zhì)量嚴重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸傷多人的嚴重后果

D.工程監(jiān)理單位未按規(guī)定監(jiān)督隱蔽工程施工，造成返工損失50萬元人民幣

【答案】：C197、投標保證金有效期應當超出投標有效期（）天。

A.0

B.30

C.60

D.90

【答案】：A198、（2014年真題）工程項目質(zhì)量安全第一責任人是()。

A.總經(jīng)理

B.部門經(jīng)理

C.安全經(jīng)理

D.項目經(jīng)理

【答案】：D199、（2016年真題）關(guān)于民事訴訟上訴的說法，正確的是（）。

A.上訴期為10日

B.上訴時應當遞交上訴書

C.上訴狀應當向第二審人民法院提出

D.當事人向原審人民法院上訴的，原審法院應當受理

【答案】：B200、某施工企業(yè)為趕工期，未對施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取專項防護措施，行政主管部門責令其限期改正。該責令限期改正的行為屬于()。

A.行政處罰

B.行政裁決

C.行政強制執(zhí)行

D.行政強制措施

【答案】：A201、某建設(shè)單位與某施工企業(yè)簽訂的施工合同約定開工日期為2014年5月1日。同年2月10日，該建設(shè)單位與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。施工企業(yè)為保證工期，于同年4月20日將建筑材料運至工地。后因設(shè)備原因，工程實際開工日為同年5月10日，該建筑工程一切險保險責任的生效日期為（）。(2017)

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

【答案】：B202、（2021年真題第2批）根據(jù)《綠色施工導則》，力爭再利用和回收率達到30%的是（）。

A.碎石類建筑垃圾

B.建筑物拆除產(chǎn)生的廢棄物

C.土石方類建筑垃圾

D.建筑垃圾

【答案】：D203、根據(jù)《招標投標法實施條例》，依法必須進行招標的項目可以不進行招標的情形是（）。

A.受自然環(huán)境限制只有少量潛在投標人

B.需要采用不可替代的專利或者專有技術(shù)

C.招標費用占項目合同金額的比例過大

D.因技術(shù)復雜只有少量潛在投標人

【答案】：B204、在分期付款的合同，分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的（）時，出賣人有權(quán)要求買受人支付全部價款或者解除合同。同時向買受人要求支付該標的物的使用費。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一

【答案】：D205、關(guān)于抵押的說法，正確的是（）。

A.當事人可以在抵押合同中約定抵押擔保的范圍

B.抵押人沒有義務妥善保管抵押物并保證其價值不變

C.轉(zhuǎn)讓抵押物的價款只需高于擔保債權(quán)即可

D.抵押權(quán)可以與其擔保的債權(quán)分離而單獨轉(zhuǎn)讓

【答案】：A206、（2014年真題）在招標投標過程中，投標人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的，應當()。

A.撤回投標

B.提高投標保證金額

C.撤銷投標

D.及時書面告知招標人

【答案】：D207、下列關(guān)于投標文件提交的說法中，正確的是（）。

A.不按要求密封的投標文件，招標人檢查無誤后可以簽收

B.招標人收到投標文件后，應拆開檢查投標文件的組成內(nèi)容是否符合要求

C.招標人收到的有效投標文件少于5份的，應當重新招標

D.投標人不按招標文件要求提交投標保證金的，其投標文件應被否決

【答案】：D208、下列建設(shè)工程項目中，屬于依法必須進行招標的項目是（）

A.使用預算資金100萬元，并且該資金占投資額10%以上的項目

B.使用國有企業(yè)資金100萬元，并且該資金占投資額10%以上的項目

C.使用預算資金300萬元，并且該資金占投資額10%以上的項目

D.使用國有事業(yè)單位資金30