水電勞務(wù)分包合同

第頁(yè)共頁(yè)水電勞務(wù)分包合同甲方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）地址：聯(lián)系電話：乙方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）地址：聯(lián)系電話：根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法的相關(guān)規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同：第一條總則1.1甲方按照工程需要，委托乙方承擔(dān)水電勞務(wù)分包工程，乙方同意接受并承擔(dān)甲方委托的工作。1.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二條工程內(nèi)容2.1甲方根據(jù)實(shí)際需要，委托乙方承擔(dān)的工程內(nèi)容包括但不限于水電安裝、管道鋪設(shè)、線路走線、設(shè)備安裝等工作。2.2乙方應(yīng)按照甲方要求，確保工程質(zhì)量符合法律法規(guī)的規(guī)定，保證工程的安全和可靠運(yùn)行。第三條工期3.1工期：本項(xiàng)目的工作周期為自合同簽署之日起【工期天數(shù)】日內(nèi)完成。3.2如因不可抗力或其他不可預(yù)見情況導(dǎo)致工期延誤的，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方，并按照實(shí)際情況進(jìn)行合理調(diào)整。第四條合同價(jià)款及支付方式4.1合同價(jià)款：本次工程的總價(jià)款為人民幣【合同價(jià)款】元（大寫：人民幣【合同價(jià)款大寫】元）。4.2付款方式：甲方按照工作進(jìn)度，分次支付乙方相應(yīng)的工程款項(xiàng)。4.3甲方支付合同價(jià)款給乙方，應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格后【付款期限】日內(nèi)結(jié)算完畢。第五條稅款及其他費(fèi)用5.1稅款：甲方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)稅收政策，按時(shí)、足額繳納相關(guān)稅款。5.2其他費(fèi)用：甲乙雙方按實(shí)際工程需要承擔(dān)各自的差旅、食宿、通訊交通等費(fèi)用。第六條合同變更與解除6.1合同變更：甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議或需要變更合同內(nèi)容時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式進(jìn)行，并達(dá)成書面協(xié)議。6.2合同解除：在下列情況下，本合同可由一方單方面解除：（1）一方違約并經(jīng)對(duì)方書面通知后未在合理期限內(nèi)改正；（2）一方倒閉、破產(chǎn)、重組、解散等導(dǎo)致無法履行合同義務(wù)；（3）經(jīng)人民法院判決或裁定終止合同；（4）發(fā)生不可抗力事件導(dǎo)致工程無法繼續(xù)進(jìn)行。第七條違約責(zé)任7.1甲方違約責(zé)任：如甲方未按照合同約定支付相應(yīng)款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金，滯納金按逾期金額的0.05%計(jì)算。7.2乙方違約責(zé)任：如乙方未按照合同約定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)返工費(fèi)用，返工費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行協(xié)商。7.3甲乙雙方違約責(zé)任：如因甲乙雙方的原因?qū)е潞贤瑹o法履行，違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金根據(jù)實(shí)際損失情況進(jìn)行協(xié)商。第八條保密條款8.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)依據(jù)合同約定獲取的商業(yè)秘密、數(shù)據(jù)資料、技術(shù)、設(shè)計(jì)等進(jìn)行保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向第三方透露或非法使用。8.2甲乙雙方應(yīng)合理保護(hù)彼此的商業(yè)利益，互不侵犯對(duì)方的商業(yè)秘密權(quán)益。第九條爭(zhēng)議解決9.1合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商方式解決。如協(xié)商不成，可依據(jù)中華人民共和國(guó)法律的有關(guān)規(guī)定提交人民法院處理。9.2本合同適用中華人民共和國(guó)法律。第十條其他約定事項(xiàng)10.1本合同自雙方簽署且加蓋公章起生效，并終止合同號(hào)碼為【合同號(hào)碼】的合同。10.2本合同未約定的事項(xiàng)，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)充協(xié)商，并達(dá)成書面協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：