常用安裝承攬合同模板合集3篇

常用安裝承攬合同模板(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。發(fā)包方：****(以下簡稱甲方)承包方：****(以下簡稱乙方)依據(jù)《**》、《XX建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循公平自愿、公正和誠懇信用原則，就****工程勞務(wù)作業(yè)承包事項(xiàng)協(xié)商全都，簽訂本勞務(wù)作業(yè)承包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。一、工程概況：***********工程名稱：***********2、工程地點(diǎn)：****。承包方式：*************承包范圍及內(nèi)容：二、工程工期本工程的工期從****年****月****日至****年****月****日，總?cè)諝v天數(shù)***天。2、乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進(jìn)度方案支配(包括新調(diào)整的進(jìn)度方案)。因刮風(fēng)、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行支配好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應(yīng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。三、承包價(jià)款及支付方式承包價(jià)款按建筑面積每平方米****元計(jì)算，總承包價(jià)款暫定為****元。(2、承包最終價(jià)款以工程竣工決算面積為準(zhǔn)。支付方式：甲方按乙方的工程進(jìn)度以生活費(fèi)的名義向乙方支付工程款，詳細(xì)支付日期及數(shù)額由甲方確定，工程竣工驗(yàn)收合格后甲方向乙方支付的工程款應(yīng)達(dá)到工程款總額的**%，剩余***%的工程款作為乙方的質(zhì)保金，在工程竣工驗(yàn)收一年后由甲方向乙方支付。四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收乙方所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必需達(dá)到五、材料供應(yīng)及質(zhì)量要求應(yīng)由甲方所供應(yīng)的材料，甲方需按進(jìn)度要求保質(zhì)保量供應(yīng)，但乙方需提前五日供應(yīng)所需材料的明細(xì)及進(jìn)場時(shí)間方案，否則由此造成的損失由乙方擔(dān)當(dāng)。六、雙方責(zé)任和權(quán)利(一)甲方的責(zé)任和權(quán)利甲方負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)所需施工圖紙、技術(shù)資料、技術(shù)交底、平安交底等。2、甲方負(fù)責(zé)必需保證整個(gè)工程所需用的各種材料。甲方對承包工作質(zhì)量、工程進(jìn)度、平安生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利，對違反本工程項(xiàng)目管理制度行為的和工程質(zhì)量、平安生產(chǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，甲方有要求乙方擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任的權(quán)利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失，甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。乙方固定技術(shù)力氣達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)與乙方解除本合同，并要求乙方隨時(shí)退場。乙方不聽從項(xiàng)目部工作支配、施工管理，平安文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達(dá)不到項(xiàng)目部的質(zhì)量工期要求，甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場。6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機(jī)具場內(nèi)水平垂直運(yùn)輸，由甲方無償供應(yīng)給乙方使用。乙方對甲方供應(yīng)的機(jī)具應(yīng)妥當(dāng)保管使用，并辦理領(lǐng)用簽證手續(xù)，若丟失損壞，均由乙方照價(jià)賠償。(二)乙方責(zé)任和權(quán)利遵守國家政策和法律法規(guī)；遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度，做好平安、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康平安、**等工作。2、嚴(yán)格根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計(jì)細(xì)心組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到商定的標(biāo)準(zhǔn)，對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé)；依據(jù)業(yè)主或甲方的方案要求(包括調(diào)整后的方案)，合理組織，科學(xué)支配作業(yè)方案，投入足夠的人力、物力、保證工期；擔(dān)當(dāng)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。乙方的技術(shù)工人必需按國家規(guī)定持上崗，技工必需有職業(yè)技能操作證，特別工種必需有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進(jìn)行賠償。聽從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理；接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、平安生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境愛護(hù)等方面的管理：接受甲方隨時(shí)檢查其設(shè)備、材料保管、使用狀況及其操作人員的有效證件、持證上崗狀況。做好施工場地四周建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品愛護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行擔(dān)當(dāng)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款。6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機(jī)具；妥當(dāng)保管、合理使用甲方供應(yīng)或租賃給乙方使用的機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。7、按國家政策規(guī)定與每個(gè)務(wù)工人員簽訂《勞動合同》、交納社會**并按合同所商定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇，消失勞務(wù)糾紛、工傷及勞動平安事故等均由乙方自行擔(dān)當(dāng)責(zé)任，甲方不擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任。8、為其施工人配備必要的**和平安防護(hù)用品(如平安帽、平安帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護(hù)用品)。9、在甲方未能按時(shí)拔付工程款的狀況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。10、乙方因違章操作，違章指揮造成質(zhì)量事故，必需返工，其返工造成的人工、材料、機(jī)械等損失費(fèi)，由乙方無條件賠償。七、違約責(zé)任：本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價(jià)5%的違約金。2、乙方應(yīng)未按本合同商定按時(shí)完工的，每逾期一日按工程款總額的**%向甲方支付違約金。乙方應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)合同商定的平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，如因質(zhì)量未能達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，乙方按承包的總面積****每平米***元向甲方擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。如因質(zhì)量不合格造成返工的，材料費(fèi)、人工費(fèi)均由乙方負(fù)責(zé)，由此給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。乙方對施工預(yù)料應(yīng)實(shí)行措施準(zhǔn)時(shí)清底回收利用，不得鋪張，否則乙方應(yīng)按以上材料款的***%向甲方擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。由于甲方緣由導(dǎo)致乙方無法再進(jìn)行施工，乙方有權(quán)要求甲方賠償損失，結(jié)算清所完成的工程費(fèi)用，并退還保證金，要求退場終止合同。6、、因甲方材料不到位、資金不到位等緣由給承包方造成經(jīng)濟(jì)損失的，由甲方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、爭議的解決方式：甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向該工程所在地****法院提起訴訟。九、合同的效力本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)清后即失效。十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。甲方(簽字/蓋章)：*************代表人：**************身份證號：****************聯(lián)系方式：**************乙方：*****(簽字/蓋章)：***********代表人：***********身份證號：***************聯(lián)系方式：**********簽訂日期：*年****月****日常用安裝承攬合同模板(第二篇)合同摘要本合同是由乙方（以下簡稱“安裝承攬方”）與甲方（以下簡稱“委托方”）之間簽訂的安裝承攬合同（以下簡稱“合同”）。根據(jù)安裝承攬雙方的協(xié)商一致，特此約定如下：1.合同對象委托方委托安裝承攬方完成以下工作：【列明委托方需要的具體安裝事項(xiàng)】2.合同內(nèi)容2.1安裝承攬方應(yīng)按照委托方的要求和相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安裝工作，保證工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)以及約定的標(biāo)準(zhǔn)要求。2.2安裝承攬方應(yīng)按照雙方協(xié)商確定的工作進(jìn)度和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按時(shí)完成委托方所要求的安裝工作。2.3安裝承攬方應(yīng)保證所提供的人員和設(shè)備具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，確保工作順利進(jìn)行。2.4委托方應(yīng)按照約定的付款方式和時(shí)間及時(shí)支付安裝承攬方相應(yīng)費(fèi)用。任何逾期未付款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.合同期限本合同的有效期為______年（具體時(shí)間），自合同簽訂之日起生效，屆滿后自動終止。4.違約責(zé)任4.1若一方未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給對方造成的損失。4.2因不可抗力或其他不能預(yù)見、不能避免且不能克服的原因，導(dǎo)致一方不能履行合同的，該方應(yīng)及時(shí)通知對方，并提供相關(guān)的證明文件。5.合同解除5.1本合同在履行過程中，任何一方如需解除合同，應(yīng)提前______天書面通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后解除。5.2若因一方的違約行為導(dǎo)致合同解除的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.爭議解決雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，應(yīng)依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：乙方（安裝承攬方）：簽名：簽名：日期：日期：常用安裝承攬合同模板(第三篇)合同編號：[合同編號]常用安裝承攬合同模板甲方：[甲方名稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人]電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方名稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人]電話：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方有意委托乙方承攬安裝工作，雙方經(jīng)平等協(xié)商達(dá)成如下合同，請各方仔細(xì)閱讀并遵守以下條款：第一條合同目的甲方委托乙方進(jìn)行[安裝項(xiàng)目描述]的安裝工作。第二條工作范圍1.乙方接受甲方的委托，在約定的時(shí)間內(nèi)按照甲方的要求，完成[安裝項(xiàng)目描述]工作。2.安裝工作由乙方安排并負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工、調(diào)試。第三條付款方式及金額1.甲方向乙方支付總金額為[總金額]（大寫：人民幣整）。2.付款方式及時(shí)間安排如下：1）預(yù)付款：甲方在合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付合同金額的20%作為預(yù)付款；2）進(jìn)度款：乙方完成工程百分之[百分比]%的工作后，甲方向乙方支付合同金額的30%作為進(jìn)度款；3）驗(yàn)收結(jié)算：乙方完成全部安裝工作并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方向乙方支付余下的50%作為尾款。第四條安裝時(shí)間及工期1.雙方約定的工期為[工期]，自合同生效之日起計(jì)算。2.如因特殊原因需要延期完成工作，乙方應(yīng)提前書面通知甲方并經(jīng)過甲方同意。第五條違約責(zé)任1.如乙方未按時(shí)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付每日工程款項(xiàng)的百分之[百分比]%作為違約金。2.如乙方未按要求進(jìn)行工程質(zhì)量整改或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方經(jīng)濟(jì)損失。第六條法律適用及爭議解決1.本合同適用中華人民共和國法律。2.合同履行過程中，發(fā)生爭議或糾紛，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以向合同簽訂地法院提起訴訟。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方蓋章生效，并具有法律效力。2.以下情況之一發(fā)生，將終止本合同：1）