個人裝修承攬簡單合同范本

個人裝修承攬簡單合同范本合同編號：__________甲方（委托方）：乙方（承攬方）：一、裝修工程內(nèi)容1.1乙方根據(jù)甲方的要求，對甲方提供的裝修場地進行設計、施工，包括（詳細列舉裝修內(nèi)容，如：墻面刷漆、地面鋪設、水電改造等）。1.2乙方應按照雙方約定的裝修標準、材料及工藝進行施工，確保裝修質(zhì)量。二、裝修工程費用2.1乙方向甲方提供的裝修服務費用為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2甲方支付乙方裝修費用的首款為合同總價的____%，即人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.3乙方在收到甲方首款后，開始進行裝修施工。2.4甲方應在乙方完成裝修工程后，按照雙方約定的時間支付剩余裝修費用。三、裝修工程期限3.1乙方應在雙方約定的裝修期限內(nèi)完成裝修工程，如有特殊情況導致無法按時完成，乙方應提前通知甲方，并協(xié)商延期。3.2甲方應按照雙方約定的時間向乙方提供裝修場地及相關材料。四、裝修工程質(zhì)量4.1乙方應按照雙方約定的裝修標準進行施工，確保裝修質(zhì)量。4.2乙方應對裝修工程中的隱蔽工程進行自檢、復試，并承擔相應責任。4.3甲方應在裝修工程完工后對乙方的工作進行驗收，如甲方對工程質(zhì)量有異議，應在驗收合格后____日內(nèi)向乙方提出，并提供具體問題及改進意見。乙方應在收到甲方通知后____日內(nèi)進行整改。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц顿r償金。5.2乙方如未按照約定時間完成裝修工程，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價×逾期天數(shù)×____%。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至裝修工程完畢并驗收合格。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方提供的裝修場地及相關設施清單2.乙方提供的裝修設計方案及施工圖紙3.裝修材料及品牌清單4.裝修工程進度計劃表5.裝修工程質(zhì)量驗收標準6.雙方簽署的補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成裝修工程，屬于違約行為。2.乙方未按照約定標準及工藝進行施工，導致工程質(zhì)量不符合要求，屬于違約行為。3.甲方未按照約定時間向乙方提供裝修場地及相關材料，屬于違約行為。4.甲方未按時支付裝修費用，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同法：是指調(diào)整平等主體之間民事權利義務關系的法律規(guī)范總稱。2.裝修工程：指對建筑物進行內(nèi)部和外部裝飾、整修的活動。3.違約金：是指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜慕疱X。4.隱蔽工程：指在建筑物內(nèi)部進行的不被外界直接看到的工程，如水電線路鋪設等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方施工進度延誤：乙方應按照約定的工期進行施工，如出現(xiàn)延誤，應提前通知甲方，并協(xié)商延期。甲方有權要求乙方支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：乙方應保證工程質(zhì)量，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責整改。甲方應在驗收合格后一定時間內(nèi)提出問題，超出時間則視為驗收合格。3.甲方支付款項延誤：甲方應按照約定的時間向乙方支付款項，如延誤，甲方應支付違約金。4.設計及材料變更：如甲方在合同執(zhí)行過程中要求變更設計或材料，乙方應根據(jù)實際情況進行調(diào)整，并通知甲方。變更導致的額外費用由甲方承擔。五、所有應用場景：1.