2024井巷工程承攬施工合同書范文

2024井巷工程承攬施工合同書范文合同編號(hào)：__________井巷工程承攬施工合同書甲方：__________乙方：__________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方將井巷工程的施工任務(wù)承攬給乙方施工，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________第二條工程承包范圍及施工內(nèi)容2.1承包范圍：__________2.2施工內(nèi)容：__________第三條合同價(jià)格3.1合同總價(jià)：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2合同價(jià)格組成：包括施工圖及施工方案中的所有井巷工程項(xiàng)目的施工費(fèi)用、人工費(fèi)、材料費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金等全部費(fèi)用。3.3合同價(jià)格的調(diào)整：按合同約定的方法和程序進(jìn)行。第四條合同工期4.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。4.2工期延誤：乙方未按合同約定的工期完成工程，應(yīng)按合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)賠償責(zé)任。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的要求。5.2工程質(zhì)量的驗(yàn)收：按照合同約定的方法和程序進(jìn)行。5.3工程質(zhì)量的爭(zhēng)議：按合同約定的爭(zhēng)議解決方式解決。第六條合同的履行6.1甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和要求提供施工場(chǎng)地、施工條件、施工圖紙、施工方案、施工材料等。6.2乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和要求完成工程的施工，并保證工程質(zhì)量符合合同約定的要求。6.3甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和要求支付合同價(jià)款。第七條合同價(jià)款的支付7.1支付方式：__________7.2支付時(shí)間：__________7.3支付條件：__________7.4支付方式及支付賬戶：__________第八條違約責(zé)任8.1甲方未按照合同約定提供施工條件、施工圖紙、施工方案、施工材料等，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并按實(shí)際損失賠償。8.2乙方未按照合同約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并按實(shí)際損失賠償。8.3甲方未按照合同約定支付合同價(jià)款，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并按實(shí)際損失賠償。第九條爭(zhēng)議解決9.1雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.2如果協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1保密條款：雙方應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容及合同履行過(guò)程中的商業(yè)秘密予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。10.2合同的變更和解除：雙方同意，合同的變更和解除必須書面簽署，并經(jīng)雙方確認(rèn)。10.3不可抗力：因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。10.4合同的生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.井巷工程施工圖紙

2.井巷工程施工方案

3.工程量清單

4.施工組織設(shè)計(jì)

5.施工合同專用條款

6.施工合同通用條款

7.乙方資質(zhì)證明文件

8.甲方授權(quán)委托書

9.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法

10.材料合格證及檢測(cè)報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：

1.甲方未按照合同約定提供施工條件、施工圖紙、施工方案、施工材料等，屬于甲方違約。

2.乙方未按照合同約定完成工程，屬于乙方違約。

3.甲方未按照合同約定支付合同價(jià)款，屬于甲方違約。

4.乙方未按照合同約定履行合同義務(wù)，屬于乙方違約。

5.因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。三、法律名詞及解釋：

1.井巷工程：指隧道、洞室、地下通道等建筑工程。

2.合同法：指《中華人民共和國(guó)合同法》。

3.建筑法：指《中華人民共和國(guó)建筑法》。

4.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)支付給對(duì)方一定數(shù)額的金錢。

5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：

1.遇到施工圖紙、方案不明確的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，由甲方提供明確的設(shè)計(jì)圖紙和方案。

2.遇到施工材料供應(yīng)不及時(shí)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，由甲方保證材料供應(yīng)。

3.遇到工程款支付不及時(shí)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，由甲方按照合同約定支付工程款。

4.遇到工期延誤的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，由甲方同意合理的延期要求。

5.遇到質(zhì)量問(wèn)題的爭(zhēng)議，應(yīng)按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式解決。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：

1.適用于各類井巷工程項(xiàng)目的施工承攬。