管道工程施工合同范本

管道工程施工合同范本合同編號(hào)：__________甲方：__________乙方：__________第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點(diǎn)：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程總價(jià)：__________第二條合同工期本合同工程工期為_(kāi)_________日，自開(kāi)工之日起計(jì)算。第三條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.1工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家現(xiàn)行的管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范的要求。3.2工程質(zhì)量保修期為_(kāi)_________年，自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。第四條合同價(jià)款及支付4.1雙方同意，本合同工程總價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）：__________元整（小寫(xiě)）：__________元。4.2甲方支付乙方工程進(jìn)度款的比例為_(kāi)_________%，支付時(shí)間為每完成合同工程進(jìn)度的一定比例后__________日內(nèi)。4.3工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)支付乙方剩余工程款。4.4乙方開(kāi)具的發(fā)票類(lèi)型為：__________。第五條施工許可及證件5.1乙方應(yīng)按照甲方要求，負(fù)責(zé)辦理本工程所需的施工許可及其他相關(guān)證件，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。5.2乙方應(yīng)保證施工過(guò)程中不因證件問(wèn)題導(dǎo)致工程停工或延誤。第六條甲方義務(wù)6.1提供施工場(chǎng)地：甲方應(yīng)保證乙方施工所需場(chǎng)地的暢通，提供施工所需的供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施。6.2協(xié)調(diào)關(guān)系：甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工過(guò)程中與政府部門(mén)、企事業(yè)單位及居民的關(guān)系，確保工程順利進(jìn)行。6.3付款：甲方按照本合同約定的付款方式及時(shí)支付乙方工程款。第七條乙方義務(wù)7.1施工質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)行管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。7.2施工安全：乙方應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，確保施工過(guò)程中不發(fā)生安全事故。7.3施工進(jìn)度：乙方應(yīng)按照本合同約定的工期完成工程，如有延誤，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.4資料移交：乙方應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格后，將工程相關(guān)資料完整移交甲方。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約：甲方未按照本合同約定支付工程款，乙方有權(quán)停止施工，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2乙方違約：乙方未按照本合同約定完成工程，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3甲方未按照約定提供施工場(chǎng)地、協(xié)調(diào)關(guān)系，導(dǎo)致工程停工或延誤，乙方有權(quán)要求甲方支付工程延期違約金。第九條爭(zhēng)議解決雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗(yàn)收合格且雙方結(jié)清款項(xiàng)后終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求2.施工方案和施工組織設(shè)計(jì)3.工程量清單和報(bào)價(jià)單4.施工合同的補(bǔ)充協(xié)議5.工程進(jìn)度計(jì)劃和施工日志6.質(zhì)量保證書(shū)和材料合格證7.安全施工許可證和環(huán)境保護(hù)措施8.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告9.付款憑證和工程進(jìn)度款支付證明10.變更訂單和工程索賠材料二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間支付工程款，乙方有權(quán)停止施工并要求甲方支付違約金。2.乙方未按約定時(shí)間完成工程，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金。3.甲方未提供施工場(chǎng)地、協(xié)調(diào)關(guān)系，導(dǎo)致工程停工或延誤，乙方有權(quán)要求甲方支付工程延期違約金。4.乙方施工質(zhì)量不符合規(guī)范要求，甲方有權(quán)要求乙方返工或賠償損失。5.乙方施工過(guò)程中發(fā)生安全事故，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.合同法：是指調(diào)整合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。2.建筑法：是指調(diào)整建筑活動(dòng)過(guò)程中各方當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范總稱。3.管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范：是指國(guó)家或行業(yè)針對(duì)管道工程施工和驗(yàn)收所制定的技術(shù)規(guī)范。4.質(zhì)量保修期：是指工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方對(duì)工程質(zhì)量承擔(dān)保修責(zé)任的期限。5.違約金：是指一方違約時(shí)，按照合同約定向另一方支付的經(jīng)濟(jì)賠償。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：提前制定合理的工程進(jìn)度計(jì)劃，并加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，確保工程按計(jì)劃進(jìn)行。2.工程質(zhì)量問(wèn)題：加強(qiáng)施工過(guò)程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范，定期進(jìn)行質(zhì)量檢查。3.施工安全問(wèn)題：制定嚴(yán)格的安全管理制度，加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全培訓(xùn)和監(jiān)管。4.變更訂單和索賠：及時(shí)溝通，明確變更內(nèi)容和索賠原因，按照合同約定進(jìn)行協(xié)商解決。5.付款和工程款支付：嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行支付，