2024年加工承攬合同標(biāo)準(zhǔn)樣本（二篇）

第7頁共7頁2024年加工承攬合同標(biāo)準(zhǔn)樣本第十三條承攬方的違約責(zé)任：1.若承攬方交付的定作物不符合合同約定的幅度達(dá)60%，應(yīng)支付相應(yīng)的違約金。2.對(duì)于異地交付的定作物，若不符合合同規(guī)定且暫由定作方代保管時(shí)，承攬方應(yīng)償付定作方實(shí)際支付的保管及保養(yǎng)費(fèi)用。3.對(duì)于實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，若錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），承攬方除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，還應(yīng)承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。4.若因保管不善導(dǎo)致定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失，承攬方應(yīng)償付定作方因此造成的損失。5.若承攬方未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊，承攬方應(yīng)對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。6.承攬方擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。若定作方要求重作或重新修理，承攬方應(yīng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十四條定作方的違約責(zé)任：1.若定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)賠償承攬方因此造成的損失。2.若定作方中途廢止合同，屬于承攬方提供原材料的，應(yīng)償付承攬方未履行部分價(jià)款總值____%（10%至30%幅度）的違約金；不屬于承攬方提供原材料的，應(yīng)償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%至60%的幅度）的違約金。3.若定作方未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)賠償承攬方因此造成的損失；若承攬方不要求解除合同，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)償付承攬方停工待料的損失。4.若定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。若定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；若變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；若定作物不能變賣，應(yīng)賠償承攬方的損失。5.若定作方超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。6.若定作方無故拒絕接收定作物，應(yīng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。7.若定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十五條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取積極措施，盡量減少損失。若不可抗力發(fā)生在合同規(guī)定的履行期限以外，承攬方不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十六條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可直接向人民法院起訴。第十七條合同生效與變更：本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_____(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作方（蓋章）：_____代表人（簽字）：_____地址：_____電話：_____開戶銀行：_____帳號(hào)：_____承攬方（蓋章）：_____代表人（簽字）：_____地址：_____電話：_____開戶銀行：_____帳號(hào)：_____2024年加工承攬合同標(biāo)準(zhǔn)樣本（二）第一條甲方需按照乙方的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和圖紙預(yù)先制作樣品，樣品經(jīng)縣物價(jià)局定價(jià)后，由雙方代表在場(chǎng)封存，作為驗(yàn)收的依據(jù)。第三條原材料由甲方提供。第四條乙方應(yīng)于一九八五年二月一日前向甲方提交圖紙。在按照乙方要求進(jìn)行工作期間，若甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不合理，應(yīng)及時(shí)通知乙方；乙方須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。若甲方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到回復(fù)，有權(quán)暫停工作，并通知乙方。由此造成的損失由乙方承擔(dān)。第五條工程總價(jià)款為25000元，依據(jù)核定價(jià)格單計(jì)算。第六條所有加工成品完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方須在接到通知后的三天內(nèi)完成驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同約定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品為準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。如有爭(zhēng)議，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。第七條交貨時(shí)間為一九八五年六月十日至六月二十五日。任何一方如需提前或推遲交貨，須事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)為乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科接收，驗(yàn)收合格后辦理交接手續(xù)。第八條包裝由甲方負(fù)責(zé)，確保定作物不受損壞，每件包裝費(fèi)4元，總計(jì)980元，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。第九條運(yùn)輸由甲方安排，每件運(yùn)輸費(fèi)2元，總計(jì)490元，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。運(yùn)輸中造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。第十條合同簽訂當(dāng)日，乙方支付甲方預(yù)付款20000元。如甲方不履行合同，除承擔(dān)違約責(zé)任外，須退還預(yù)付款。若乙方不履行合同，預(yù)付款將作為違約金和賠償金，如有余款則應(yīng)退還。第十一條結(jié)算方式及期限：乙方在接收全部定作物并驗(yàn)收合格后，辦理移交手續(xù)，據(jù)此結(jié)賬，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。第十二條甲方的違約責(zé)任：一、甲方未按合同規(guī)定質(zhì)量交付定作物，乙方接受的，按質(zhì)定價(jià)；不接受的，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)修理或更換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)修理或更換后仍不符合約定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。二、甲方交付定作物數(shù)量少于約定的，乙方仍需的，甲方應(yīng)補(bǔ)足，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)賠償因此造成的損失。三、因甲方包裝不當(dāng)導(dǎo)致定作物損壞的，甲方應(yīng)賠償損失。四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分價(jià)款總額的千分之一計(jì)算。五、甲方無法交付定作物的，應(yīng)支付不能交付部分價(jià)款總值20%的違約金。六、甲方負(fù)責(zé)送貨，若運(yùn)輸中導(dǎo)致定作物損壞，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。第十三條乙方的違約責(zé)任：一、乙方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)，應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。二、乙方中途終止合同，應(yīng)支付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金。三、乙方未按約定時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期順延外，乙方應(yīng)賠償甲方停工待料的損失。四、乙方超過約定日期付款，應(yīng)按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定支付違約金。五、乙方無故拒絕接收定作物，應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。六、乙方變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此增加的費(fèi)用。第十四條因不可抗力導(dǎo)致定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在提供相關(guān)證明后可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)盡力減少損失。若不可抗力的損失發(fā)生在合同履行期限之外，甲方仍需承擔(dān)責(zé)任；在乙方延遲接收或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方損失。第十五條合同糾紛解決方式：雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向公證本合同的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可直接向