建筑綜合布線工程承攬協(xié)議（2024年版）

建筑綜合布線工程承攬協(xié)議（2024年版）本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱1.2工程地點1.3工程規(guī)模1.4工程內容2.合同主體2.1承攬方名稱2.2發(fā)包方名稱2.3雙方代表及聯(lián)系方式3.工程價款3.1工程總價3.2付款方式3.3付款進度3.4價款調整4.工程期限4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3工期延誤5.工程質量5.1質量標準5.2質量保證5.3質量驗收6.材料供應6.1材料種類6.2材料供應時間6.3材料質量要求7.施工人員管理7.1施工人員資質7.2施工人員配備7.3施工人員管理責任8.安全生產8.1安全生產要求8.2安全事故處理8.3安全生產培訓9.變更與解除9.1合同變更9.2合同解除10.違約責任10.1承攬方違約10.2發(fā)包方違約11.爭議解決11.1爭議解決方式11.2訴訟管轄12.保密條款12.1保密內容12.2保密期限12.3違約責任13.合同的簽訂、生效與終止13.1簽訂日期13.2生效日期13.3終止日期14.其他約定14.1雙方約定的其他事項14.2附件第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：建筑綜合布線工程1.2工程地點：____省____市____區(qū)（縣）____路____號1.3工程規(guī)模：根據(jù)雙方實際需求和工程設計圖紙確定1.4工程內容：包括但不限于綜合布線系統(tǒng)的設計、施工、調試、驗收等全部工作。第二條合同主體2.1承攬方名稱：____（全稱）2.2發(fā)包方名稱：____（全稱）2.3雙方代表及聯(lián)系方式：承攬方代表：____發(fā)包方代表：____聯(lián)系電話：____電子郵箱：____第三條工程價款3.1工程總價：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元3.2付款方式：按工程進度分階段支付3.3付款進度：（1）合同簽訂后七個工作日內，發(fā)包方支付合同總額的10%作為預付款；（2）工程進度達到25%時，承攬方提交進度報告及相應發(fā)票，發(fā)包方支付合同總額的30%；（3）工程進度達到50%時，承攬方提交進度報告及相應發(fā)票，發(fā)包方支付合同總額的35%；（4）工程進度達到75%時，承攬方提交進度報告及相應發(fā)票，發(fā)包方支付合同總額的20%；（5）工程竣工并經驗收合格后，承攬方提交竣工報告及相應發(fā)票，發(fā)包方支付合同總額的5%。3.4價款調整：因不可抗力因素或設計變更導致工程量增減，雙方可協(xié)商調整合同價款。第四條工程期限4.1工程開工日期：____年____月____日4.2工程竣工日期：____年____月____日4.3工期延誤：如非發(fā)包方原因導致工程延誤，承攬方應按合同約定向發(fā)包方支付違約金。第五條工程質量5.1質量標準：符合國家及行業(yè)相關標準和要求。5.2質量保證：承攬方應對工程質量承擔永久責任。5.3質量驗收：工程竣工后，由雙方共同組織驗收，驗收合格后方可投入使用。第六條材料供應6.1材料種類：包括但不限于電纜、光纜、接頭、插座等。6.2材料供應時間：根據(jù)工程進度提前通知發(fā)包方，確保材料及時到位。6.3材料質量要求：材料必須符合國家及行業(yè)相關標準，并提供相關合格證明。第八條施工人員管理8.1施工人員資質：承攬方應確保施工人員具備相應的資質和技能，以保證工程質量。8.2施工人員配備：承攬方應根據(jù)工程需要合理安排施工人員，確保工程進度和質量。8.3施工人員管理責任：承攬方應對施工人員的行為和施工質量承擔管理責任。第九條安全生產9.1安全生產要求：承攬方應嚴格按照國家及行業(yè)的安全生產規(guī)定進行施工，確保施工安全。9.2安全事故處理：如發(fā)生安全事故，承攬方應立即報告發(fā)包方，并按照相關法規(guī)和程序處理。9.3安全生產培訓：承攬方應對施工人員進行定期的安全生產培訓，提高施工安全意識和技能。第十條變更與解除10.1合同變更：如因設計變更或雙方協(xié)商一致，可對合同內容進行變更，變更內容應以書面形式簽訂補充協(xié)議。10.2合同解除：在合同履行過程中，如一方違約，另一方有權解除合同，并有權要求違約方承擔相應的違約責任。第十一條違約責任11.1承攬方違約：如承攬方未按合同約定履行義務，發(fā)包方有權要求承攬方承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。11.2發(fā)包方違約：如發(fā)包方未按合同約定履行義務，承攬方有權要求發(fā)包方承擔違約責任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。第十二條爭議解決12.1爭議解決方式：如合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。12.2訴訟管轄：合同簽訂地人民法院具有管轄權。第十三條合同的簽訂、生效與終止13.1簽訂日期：本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。13.2生效日期：本合同自簽訂之日起生效。13.3終止日期：本合同在工程竣工并經驗收合格后終止。第十四條其他約定14.1雙方約定的其他事項：雙方可根據(jù)實際情況，在合同履行過程中協(xié)商確定其他事項，并以書面形式補充約定。14.2附件：本合同附件包括工程設計圖紙、工程量清單、材料供應清單等，附件與合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程設計圖紙：包括綜合布線系統(tǒng)的設計方案、平面布局圖、系統(tǒng)圖等，用于指導施工和驗收。2.工程量清單：詳細列出工程所需材料、設備和勞務的清單和數(shù)量，用于報價和結算。3.材料供應清單：列出所需材料的品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保材料質量和供應。4.施工方案：詳細說明施工工藝、程序、進度安排等，確保施工順利進行。5.施工人員名單：列出參與施工的工程技術人員、工人等名單及其資質證明，確保施工質量。6.安全生產措施：包括施工現(xiàn)場安全防護措施、應急預案等，確保施工安全。7.質量保證措施：包括質量檢測方法、驗收標準等，確保工程質量。8.培訓資料：包括施工安全培訓、技術培訓等資料，提高施工人員的安全意識和技能。說明二：違約行為及責任認定：1.承攬方違約行為：（1）未按合同約定時間完成工程；（2）工程質量不符合合同約定；（3）未按合同約定提供材料或提供的材料不合格；（4）未按合同約定支付價款或延遲支付；（5）其他違反合同約定的行為。違約責任認定：承攬方應按合同約定向發(fā)包方支付違約金，并承擔因違約導致發(fā)包方的損失。示例說明：如果承攬方未按合同約定時間完成工程，應按照合同約定的違約金比例向發(fā)包方支付違約金，并承擔因工程延期導致的額外費用。2.發(fā)包方違約行為：（1）未按合同約定支付預付款、進度款或延遲支付；（2）未按合同約定提供施工場地、施工條件等；（3）其他違反合同約定的行為。違約責任認定：發(fā)包方應按合同約定向承攬方支付違約金，并承擔因違約導致承攬方的損失。示例說明：如果發(fā)包方未按合同約定支付進度款，應按照合同約定的違約金比例向承攬方支付違約金，并承擔因延遲支付導致的施工人員工資、材料價格上漲等損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.合同履行：指合同雙方按照合同約定履行各自的權利和義務。3.違約金：指一方違反合同約定時，按照合同約定向對方