工程施工承攬協(xié)議

合同編號：__________工程施工承攬協(xié)議名稱：________________________地址：________________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：_____________________名稱：________________________地址：________________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：_____________________鑒于委托方委托承攬方進行______工程的施工，雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程進度：____________________1.5工程預(yù)算：____________________第二條承攬范圍和工程質(zhì)量2.1承攬方應(yīng)按照委托方提供的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.2承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)工程的一切施工活動，包括施工準(zhǔn)備、施工過程中的各項作業(yè)、工程驗收及保修等。2.3承攬方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成工程施工，如因承攬方原因?qū)е鹿こ萄悠?，?yīng)按照違約責(zé)任條款承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三條材料供應(yīng)3.1委托方負(fù)責(zé)提供工程所需的全部材料，并確保材料質(zhì)量符合工程要求。3.2委托方應(yīng)按照工程進度及時供應(yīng)材料，如因委托方原因?qū)е鹿こ踢M度受阻，承攬方有權(quán)要求委托方支付逾期違約金。第四條工程款支付4.1本工程款按照工程進度分階段支付。具體支付比例和時間如下：（1）工程進度達到30%時，支付合同總金額的30%；（2）工程進度達到60%時，支付合同總金額的60%；（3）工程驗收合格后，支付合同總金額的95%；（4）剩余的5%作為質(zhì)量保證金，在工程保修期滿后支付。4.2委托方支付工程款時，應(yīng)提供合法的發(fā)票。4.3承攬方開具發(fā)票后，委托方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)支付工程款，否則承攬方有權(quán)暫停施工。第五條工程驗收5.1工程完成后，承攬方應(yīng)按照委托方和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行自檢，確保工程質(zhì)量符合要求。5.2委托方對工程進行驗收，如驗收不合格，承攬方應(yīng)按照委托方的要求進行整改，直至驗收合格。5.3工程驗收合格后，雙方簽署工程驗收報告。第六條保修6.1工程保修期限為______年，自工程驗收合格之日起計算。6.2在保修期限內(nèi)，因施工質(zhì)量原因?qū)е鹿こ坛霈F(xiàn)問題，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)免費維修或更換。6.3保修期滿后，如委托方需延長保修期限，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。7.2承攬方如未能按照約定工期完成工程，應(yīng)按照違約責(zé)任條款向委托方支付違約金。7.3委托方如未能按照約定時間支付工程款，承攬方有權(quán)暫停施工，由此導(dǎo)致工程延期的一切責(zé)任由委托方承擔(dān)。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第九條其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。9.3本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議。甲方（委托方）：______________乙方（承攬方）：______________簽訂日期：______年______月______日注意事項：1.明確工程范圍：在合同中詳細(xì)描述工程的項目、地點、內(nèi)容、進度和預(yù)算，確保雙方對工程有清晰的理解。2.質(zhì)量保證：承攬方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。3.材料供應(yīng)：委托方應(yīng)及時供應(yīng)符合工程要求的材料，確保工程進度不受影響。4.工程款支付：按照工程進度分階段支付工程款，并提供合法的發(fā)票。5.工程驗收：工程完成后，雙方進行驗收，確保工程質(zhì)量符合要求。6.保修責(zé)任：承攬方應(yīng)在保修期內(nèi)負(fù)責(zé)免費維修或更換因施工質(zhì)量問題導(dǎo)致的工程問題。7.違約責(zé)任：明確違約情形和違約金的支付標(biāo)準(zhǔn)，確保雙方在違約時的權(quán)益得到保障。8.爭議解決：在發(fā)生爭議時，通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。關(guān)鍵詞語的法律名詞解釋：1.工程施工：指按照委托方的要求，由承攬方進行的建設(shè)活動。2.委托方：指委托承攬方進行工程施工的一方。3.承攬方：指接受委托方委托進行工程施工的一方。4.工程質(zhì)量：指工程的安全性、可靠性、適用性、耐久性等特性。5.工程款：指委托方按照工程進度支付給承攬方的報酬。6.工程驗收：指委托方對承攬方完成的工程進行檢查，以確定是否符合合同約定的過程。7.保修：指承攬方對工程在保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)修復(fù)或更換。8.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。9.爭議解決：指在合同履行過程中，當(dāng)雙方發(fā)生分歧時，通過協(xié)商或法律途徑解決爭議的過程。特殊應(yīng)用場合：1.緊急工程：如果工程需要趕進度，比如因為客戶需求或其他原因，可以在合同中增加一個關(guān)于加班和加急費用的條款。例如，如果工程需要在未來兩周內(nèi)完成，承攬方需要加班或增加人員，相關(guān)費用由委托方承擔(dān)。2.設(shè)計變更：如果工程在施工過程中需要進行設(shè)計變更，可以增加一個關(guān)于設(shè)計變更的條款。例如，如果委托方在工程進行中提出設(shè)計變更，承攬方應(yīng)盡力適應(yīng)變更，并按照新的設(shè)計完成工程。同時，委托方應(yīng)承擔(dān)因設(shè)計變更產(chǎn)生的額外費用。3.不可抗力：如果工程受到自然災(zāi)害或其他不可抗力因素的影響，可以增加一個關(guān)于不可抗力的條款。例如，如果因為臺風(fēng)導(dǎo)致工程無法正常進行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并根據(jù)實際情況調(diào)整工程進度和費用。4.工程驗收：如果工程驗收不合格，可以增加一個關(guān)于重新施工的條款。例如，如果工程驗收不合格，承攬方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進