工段承攬合同范本

工段承攬合同范本1.甲方（買(mǎi)方/出租方/委托方）：

名稱：XX集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

地址：中華人民共和國(guó)XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：張三

聯(lián)系方式：依照我國(guó)工商行政管理部門(mén)登記的通訊方式

乙方（賣(mài)方/承租方/服務(wù)提供方）：

名稱：YY工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）

地址：中華人民共和國(guó)XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)

法定代表人：李四

聯(lián)系方式：依照我國(guó)工商行政管理部門(mén)登記的通訊方式

合同簡(jiǎn)介：

鑒于甲方擁有豐富的工程項(xiàng)目資源，具備工程項(xiàng)目投資、建設(shè)、管理的能力；乙方作為專業(yè)從事工程建設(shè)的承攬方，具備相應(yīng)的工程建設(shè)資質(zhì)和豐富的施工經(jīng)驗(yàn)。雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，就甲方將其擁有的某一工段項(xiàng)目委托給乙方承攬施工事宜，達(dá)成以下協(xié)議：

一、背景及前提條件

1.甲方擬開(kāi)展一項(xiàng)位于XX省XX市的工程項(xiàng)目，項(xiàng)目名稱為“XX工程項(xiàng)目”，該項(xiàng)目包含若干工段，現(xiàn)甲方就其中一部分工段（以下簡(jiǎn)稱“本工段”）進(jìn)行承攬招標(biāo)。

2.乙方在了解本工段的相關(guān)情況后，自愿參加投標(biāo)，并承諾按照甲方的要求完成本工段的施工任務(wù)。

3.甲方在綜合考慮乙方的資質(zhì)、實(shí)力、施工經(jīng)驗(yàn)等因素后，決定將本工段委托給乙方承攬。

二、雙方合作內(nèi)容

1.本合同項(xiàng)下，甲方委托乙方承攬的本工段包括但不限于以下內(nèi)容：土建工程、裝飾工程、安裝工程等（具體以甲方提供的施工圖紙、工程量清單為準(zhǔn)）。

2.乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、工程量清單及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，施工，確保工程質(zhì)量和安全。

三、合同期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至本工段竣工驗(yàn)收合格、工程款支付完畢之日終止。

2.乙方應(yīng)按照甲方要求的施工進(jìn)度計(jì)劃，合理安排施工，確保本工段按期完成。

四、雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)利與義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

（2）甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付工程款；

（3）甲方應(yīng)提供必要的施工圖紙、工程量清單等技術(shù)資料；

（4）甲方應(yīng)協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題。

2.乙方的權(quán)利與義務(wù)：

（1）乙方有權(quán)按照合同約定收取工程款；

（2）乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、工程量清單及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，施工，確保工程質(zhì)量和安全；

（3）乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成施工；

（4）乙方應(yīng)承擔(dān)因施工過(guò)程中的安全生產(chǎn)事故、質(zhì)量問(wèn)題等造成的損失。

五、價(jià)格與支付條件

1.雙方根據(jù)本工段的工程量、工程特點(diǎn)、施工難度等因素，協(xié)商確定本工段的合同總價(jià)款為人民幣XX萬(wàn)元。

2.甲方支付工程款的方式如下：

（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的30%作為預(yù)付款；

（2）乙方完成本工段工程量的50%時(shí)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的30%；

（3）乙方完成本工段工程量的100%時(shí)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的30%；

（4）本工段竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期為竣工驗(yàn)收合格之日起一年。

六、履行期限

1.乙方應(yīng)在本合同簽訂后30日內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工；

2.乙方應(yīng)按照甲方要求的施工進(jìn)度計(jì)劃，確保本工段按期完成。

七、違約責(zé)任

1.甲方未按約定支付工程款的，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率支付逾期付款違約金；

2.乙方未按約定完成施工任務(wù)，導(dǎo)致工程延期或質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

八、不可抗力

1.因不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行或部分履行，雙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，協(xié)商解決；

2.因不可抗力事件導(dǎo)致合同解除，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

九、爭(zhēng)議解決

1.本合同在履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、其他條款

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議；

2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

十一、附則

1.本合同附件包括但不限于：施工圖紙、工程量清單等；

2.本合同附件為本合同的重要組成部分，具有同等法律效力。

十二、簽署

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

法定代表人/負(fù)責(zé)人：

法定代表人/負(fù)責(zé)人：

簽署日期：年月日

簽署日期：年月日

（以上范本僅供參考，具體合同內(nèi)容需根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。）

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是甲方向乙方委托承攬本工段的施工任務(wù)，確保工程按照甲方的要求按期完成，達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。具體內(nèi)容包括：

1.乙方負(fù)責(zé)本工段的土建工程、裝飾工程、安裝工程等施工任務(wù)，具體工程內(nèi)容以甲方提供的施工圖紙、工程量清單為準(zhǔn)；

2.乙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，保證工程質(zhì)量和施工安全；

3.甲方負(fù)責(zé)提供施工所需的技術(shù)資料、施工圖紙等，并監(jiān)督、檢查乙方的施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面。

第二條定義

1.“本工段”指甲方委托乙方承攬的XX工程項(xiàng)目中的一部分，具體范圍以施工圖紙、工程量清單為準(zhǔn)；

2.“工程款”指甲方根據(jù)合同約定支付給乙方的施工費(fèi)用；

3.“竣工驗(yàn)收”指本工段按照甲方提供的施工圖紙、工程量清單及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求完成，且經(jīng)甲方驗(yàn)收合格；

4.“質(zhì)保期”指甲方支付給乙方的質(zhì)保金所對(duì)應(yīng)的期限，自本工段竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

一、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定的工期、質(zhì)量、安全完成本工段的施工任務(wù)；

（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全等方面進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并提出整改要求；

（3）甲方有權(quán)在乙方完成本工段工程量后，按照合同約定進(jìn)行驗(yàn)收。

2.義務(wù)：

（1）甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付工程款；

（2）甲方應(yīng)提供必要的施工圖紙、工程量清單等技術(shù)資料，并對(duì)乙方施工過(guò)程中提出的技術(shù)問(wèn)題及時(shí)予以解答；

（3）甲方應(yīng)協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題，為乙方施工提供必要的支持。

二、乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）乙方有權(quán)按照合同約定收取工程款；

（2）乙方有權(quán)要求甲方提供必要的施工技術(shù)資料，并對(duì)甲方提出的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行咨詢；

（3）乙方有權(quán)在合同約定的工期內(nèi)，要求甲方提供施工現(xiàn)場(chǎng)，確保施工順利進(jìn)行。

2.義務(wù)：

（1）乙方應(yīng)按照甲方提供的施工圖紙、工程量清單及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，施工，確保工程質(zhì)量和安全；

（2）乙方應(yīng)按照合同約定的工期完成施工，如遇特殊情況需延期，應(yīng)提前向甲方提出書(shū)面申請(qǐng)；

（3）乙方應(yīng)承擔(dān)因施工過(guò)程中的安全生產(chǎn)事故、質(zhì)量問(wèn)題等造成的損失，并按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

（4）乙方應(yīng)保證施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)保、消防、安全等符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

（5）乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的技術(shù)資料，并在合同終止后歸還給甲方；

（6）乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并按照甲方的要求及時(shí)完成整改工作。

第四條價(jià)格與支付條件

1.價(jià)格條款：雙方確認(rèn)，本工段的合同總價(jià)款為人民幣XX萬(wàn)元，該價(jià)格包括但不限于工程材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等。

2.支付方式：甲方通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式支付乙方工程款。

3.支付時(shí)間：

（1）合同簽訂后7個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的30%作為預(yù)付款；

（2）乙方完成本工段工程量的50%時(shí)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的30%；

（3）乙方完成本工段工程量的100%時(shí)，甲方支付乙方合同總價(jià)款的30%；

（4）本工段竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總價(jià)款的10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期為竣工驗(yàn)收合格之日起一年。

第五條履行期限

1.合同有效期限：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至本工段質(zhì)保期結(jié)束之日止。

2.關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：

（1）乙方應(yīng)在合同簽訂后30日內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工；

（2）乙方應(yīng)按照甲方要求的施工進(jìn)度計(jì)劃，確保本工段按期完成；

（3）乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成本工段的施工任務(wù)；

（4）本工段竣工驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)按照甲方要求及時(shí)完成整改工作。

第六條違約責(zé)任

1.甲方違約：

（1）甲方未按約定支付工程款的，應(yīng)向乙方支付逾期付款違約金，違約金按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算；

（2）甲方未按約定提供施工圖紙、技術(shù)資料等，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常施工的，甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的損失；

（3）甲方未按約定協(xié)調(diào)解決施工過(guò)程中的問(wèn)題，導(dǎo)致工程延期或質(zhì)量不符合約定的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2.乙方違約：

（1）乙方未按約定完成施工任務(wù)，導(dǎo)致工程延期或質(zhì)量不符合約定的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金金額為合同總價(jià)款的5%；

（2）乙方未按約定保證施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)保、消防、安全等，導(dǎo)致發(fā)生安全生產(chǎn)事故、環(huán)境污染等，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

（3）乙方在施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，未及時(shí)整改，甲方有權(quán)要求乙方暫停施工，并按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)乙方進(jìn)行處罰；

（4）乙方未按約定履行質(zhì)保義務(wù)，甲方有權(quán)從質(zhì)保金中扣除相應(yīng)的費(fèi)用。如質(zhì)保金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)額外賠償責(zé)任。

第七條不可抗力

1.定義：本合同所稱的不可抗力，指在合同履行期間，由于不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況所導(dǎo)致的事件，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等）、社會(huì)事件（如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、罷工等）以及政府行為（如政策變動(dòng)、禁令等）。

2.責(zé)任免除條件：

（1）發(fā)生不可抗力事件后，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明材料；

（2）雙方應(yīng)協(xié)商確定不可抗力事件對(duì)合同履行的影響程度，根據(jù)實(shí)際情況，可部分或全部免除受影響一方的責(zé)任；

（3）受不可抗力影響的一方在盡力克服不可抗力影響后，應(yīng)盡快恢復(fù)合同的履行；

（4）如不可抗力事件持續(xù)發(fā)生，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行已無(wú)意義，雙方均有權(quán)解除合同。

第八條爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；

2.若協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解；

3.調(diào)解不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟；

4.在訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同約定的其他條款，除非法院判決或裁定中止履行；

5.訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)等因解決爭(zhēng)議所產(chǎn)生的費(fèi)用，由敗訴方承擔(dān)，雙方另有約定的除外。

第九條其他條款

1.通知方式：本合同項(xiàng)下的任何通知、要求、批準(zhǔn)、同意等，均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并通過(guò)掛號(hào)信、特快專遞、電子郵件或?qū)Ｈ诉f送等方式送達(dá)對(duì)方指定的聯(lián)系地址。送達(dá)日期以實(shí)際收到或發(fā)送日期為準(zhǔn)。

2.合同變更：本合同的任何修改、補(bǔ)充或變更，均需雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式明確記載。未經(jīng)雙方書(shū)面同意，任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容。

3.終止條件：在以下情況下，一方有權(quán)書(shū)面通知另一方解除合同：

（1）對(duì)方嚴(yán)重違反合同條款，經(jīng)催告后仍未改正；

（2）對(duì)方發(fā)生破產(chǎn)、清算、重大資產(chǎn)重組等影響合同履行的情況；

（3）不可抗力事件持續(xù)發(fā)生，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行已無(wú)意義。

4.合同解除后的處理：合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定，辦理合同解除后的相關(guān)事宜，包括但不限于工程款的結(jié)算、已完工程量