2024年度加工承攬合同標(biāo)的與承攬義務(wù)3篇_第1頁
2024年度加工承攬合同標(biāo)的與承攬義務(wù)3篇_第2頁
2024年度加工承攬合同標(biāo)的與承攬義務(wù)3篇_第3頁
2024年度加工承攬合同標(biāo)的與承攬義務(wù)3篇_第4頁
2024年度加工承攬合同標(biāo)的與承攬義務(wù)3篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩43頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度加工承攬合同標(biāo)的與承攬義務(wù)本合同目錄一覽1.合同當(dāng)事人信息1.1承攬方信息1.1.1承攬方名稱1.1.2承攬方地址1.1.3聯(lián)系人姓名1.1.4聯(lián)系電話1.2定作方信息1.2.1定作方名稱1.2.2定作方地址1.2.3聯(lián)系人姓名1.2.4聯(lián)系電話2.合同標(biāo)的物信息2.1標(biāo)的物名稱2.2標(biāo)的物規(guī)格型號2.3標(biāo)的物數(shù)量2.4標(biāo)的物單價(jià)2.5標(biāo)的物總價(jià)3.加工承攬合同標(biāo)的3.1加工承攬項(xiàng)目概述3.2加工承攬項(xiàng)目詳細(xì)內(nèi)容3.3加工承攬項(xiàng)目技術(shù)要求3.4加工承攬項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.承攬義務(wù)4.1承攬方義務(wù)4.1.1按時完成加工承攬任務(wù)4.1.2保證加工承攬質(zhì)量4.1.3遵守合同約定4.2定作方義務(wù)4.2.1按時支付加工承攬費(fèi)用4.2.2提供必要的加工承攬條件4.2.3遵守合同約定5.加工承攬費(fèi)用5.1加工承攬費(fèi)用總額5.2支付方式5.3付款時間6.加工承攬工期6.1工期開始時間6.2工期結(jié)束時間6.3延期責(zé)任7.質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收7.1質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)7.2驗(yàn)收程序7.3驗(yàn)收不合格處理8.違約責(zé)任8.1承攬方違約責(zé)任8.2定作方違約責(zé)任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機(jī)構(gòu)10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件11.合同生效與解除11.1合同生效條件11.2合同解除條件12.合同附件12.1合同附件一:加工承攬項(xiàng)目詳細(xì)內(nèi)容12.2合同附件二:加工承攬質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)13.其他約定13.1法律適用13.2合同份數(shù)13.3合同簽訂日期14.合同簽署14.1承攬方簽署14.2定作方簽署第一部分:合同如下:1.合同當(dāng)事人信息1.1承攬方信息1.1.1承攬方名稱:加工廠1.1.2承攬方地址:省市區(qū)路號1.1.3聯(lián)系人姓名:1.1.4聯(lián)系電話:138000000001.2定作方信息1.2.1定作方名稱:科技有限公司1.2.2定作方地址:省市區(qū)路號1.2.3聯(lián)系人姓名:1.2.4聯(lián)系電話:139000000002.合同標(biāo)的物信息2.1標(biāo)的物名稱:精密金屬零件2.2標(biāo)的物規(guī)格型號:M10x602.3標(biāo)的物數(shù)量:10000件2.4標(biāo)的物單價(jià):0.5元/件2.5標(biāo)的物總價(jià):5000元3.加工承攬合同標(biāo)的3.1加工承攬項(xiàng)目概述:本合同標(biāo)的為精密金屬零件的加工,包括零件的加工、檢驗(yàn)和包裝。3.2加工承攬項(xiàng)目詳細(xì)內(nèi)容:根據(jù)定作方提供的圖紙和技術(shù)要求,完成精密金屬零件的加工。3.3加工承攬項(xiàng)目技術(shù)要求:零件表面粗糙度Ra≤0.8μm,尺寸公差±0.02mm。3.4加工承攬質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T28282012《金屬制品尺寸、形狀和位置公差》。4.承攬義務(wù)4.1承攬方義務(wù)4.1.1按時完成加工承攬任務(wù):承攬方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成加工承攬任務(wù)。4.1.2保證加工承攬質(zhì)量:承攬方應(yīng)保證加工承攬的零件質(zhì)量符合合同約定的技術(shù)要求。4.1.3遵守合同約定:承攬方應(yīng)遵守合同約定的各項(xiàng)條款,包括但不限于質(zhì)量、工期和費(fèi)用。5.加工承攬費(fèi)用5.1加工承攬費(fèi)用總額:5000元5.2支付方式:定作方應(yīng)在合同簽訂后10日內(nèi)支付50%的預(yù)付款,剩余款項(xiàng)在承攬方完成加工任務(wù)并經(jīng)定作方驗(yàn)收合格后支付。5.3付款時間:預(yù)付款支付時間為合同簽訂后10日內(nèi),剩余款項(xiàng)支付時間為驗(yàn)收合格后10日內(nèi)。6.加工承攬工期6.1工期開始時間:2024年1月1日6.2工期結(jié)束時間:2024年2月28日6.3延期責(zé)任:如因承攬方原因?qū)е鹿て谘诱`,每延誤一日,承攬方應(yīng)向定作方支付相當(dāng)于合同總價(jià)1%的違約金;如因定作方原因?qū)е鹿て谘诱`,承攬方有權(quán)要求相應(yīng)順延工期。7.質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收7.1質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):零件的表面粗糙度、尺寸公差等質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)符合合同約定的技術(shù)要求。7.2驗(yàn)收程序:定作方應(yīng)在承攬方完成加工任務(wù)后7日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。7.3驗(yàn)收不合格處理:如經(jīng)檢驗(yàn)不合格,定作方應(yīng)在驗(yàn)收不合格后3日內(nèi)提出書面異議,承攬方應(yīng)在收到異議后7日內(nèi)進(jìn)行整改,重新提交定作方驗(yàn)收。如經(jīng)重新驗(yàn)收仍不合格,定作方有權(quán)要求退回已支付的款項(xiàng)。8.違約責(zé)任8.1承攬方違約責(zé)任8.1.1如承攬方未能按時完成加工任務(wù),每延誤一日,應(yīng)向定作方支付相當(dāng)于合同總價(jià)1%的違約金。8.1.2如承攬方提供的零件質(zhì)量不符合合同約定的技術(shù)要求,定作方有權(quán)要求退回不合格的零件,并要求承攬方重新加工或更換,同時承攬方應(yīng)支付相當(dāng)于不合格零件價(jià)值1%的違約金。8.2定作方違約責(zé)任8.2.1如定作方未能按時支付款項(xiàng),每延誤一日,應(yīng)向承攬方支付相當(dāng)于應(yīng)付款項(xiàng)1%的違約金。8.2.2如定作方取消訂單或要求修改合同,定作方應(yīng)提前30日書面通知承攬方,并支付承攬方已發(fā)生費(fèi)用的50%作為違約金。9.爭議解決9.1爭議解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.合同解除與終止10.1合同解除條件:任何一方違反合同約定,致使合同無法繼續(xù)履行時,另一方有權(quán)解除合同。10.2合同終止條件:合同約定的加工承攬任務(wù)完成且定作方驗(yàn)收合格后,合同自行終止。11.合同生效與解除11.1合同生效條件:本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。11.2合同解除條件:除本合同第十條規(guī)定的合同解除條件外,任何一方不得擅自解除合同。12.合同附件12.1合同附件一:加工承攬項(xiàng)目詳細(xì)內(nèi)容12.2合同附件二:加工承攬質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)13.其他約定13.1法律適用:本合同適用中華人民共和國法律。13.2合同份數(shù):本合同一式兩份,承攬方和定作方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。13.3合同簽訂日期:2024年1月1日14.合同簽署14.1承攬方簽署:(簽字)14.2定作方簽署:(簽字)第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義:本合同中所述的第三方,包括但不限于中介方、監(jiān)理方、技術(shù)顧問、質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等,其具體身份和職責(zé)將在合同附件中明確。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是為了保證合同的有效履行,提高合同執(zhí)行的透明度和效率,確保合同標(biāo)的物的質(zhì)量和工期。15.3.1中介方:作為雙方之間的溝通橋梁,協(xié)助雙方解決合同履行過程中的問題。15.3.2監(jiān)理方:負(fù)責(zé)監(jiān)督合同執(zhí)行過程中的各項(xiàng)工作,確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。15.3.3技術(shù)顧問:提供技術(shù)指導(dǎo)和建議,確保加工承攬任務(wù)的技術(shù)要求得到滿足。15.3.4質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu):對加工承攬的零件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),確保其符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。16.第三方責(zé)任16.1第三方責(zé)任限額:第三方的責(zé)任限額根據(jù)其介入合同的具體職責(zé)和合同附件中的約定確定。如無特別約定,第三方的責(zé)任限額為合同總價(jià)的10%。16.2第三方責(zé)任承擔(dān):16.2.1中介方:對因其行為導(dǎo)致的合同履行障礙,承擔(dān)相應(yīng)的協(xié)調(diào)和調(diào)解責(zé)任。16.2.2監(jiān)理方:對監(jiān)理過程中的疏忽或不當(dāng)行為,承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。16.2.3技術(shù)顧問:對技術(shù)建議的錯誤或不當(dāng),承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。16.2.4質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu):對質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與承攬方的關(guān)系:第三方對承攬方的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),但不直接參與承攬方的日常生產(chǎn)活動。17.2第三方與定作方的關(guān)系:第三方為定作方提供專業(yè)服務(wù),協(xié)助定作方監(jiān)督合同履行情況。17.3第三方與合同當(dāng)事人之間的關(guān)系:第三方與合同當(dāng)事人之間為委托與受托關(guān)系,第三方應(yīng)根據(jù)合同約定履行職責(zé)。18.第三方介入的額外條款及說明18.1第三方介入費(fèi)用:第三方介入的費(fèi)用由合同當(dāng)事人承擔(dān),具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式在合同附件中明確。18.2第三方介入期限:第三方介入的期限根據(jù)合同需要確定,最長不得超過合同履行期限的一半。18.3第三方介入的變更:如需變更第三方的介入內(nèi)容或期限,需經(jīng)合同當(dāng)事人協(xié)商一致并書面確認(rèn)。18.4.1合同履行完畢;18.4.2合同當(dāng)事人協(xié)商一致;18.4.3第三方無法繼續(xù)履行職責(zé)。第三部分:其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:加工承攬項(xiàng)目詳細(xì)內(nèi)容詳細(xì)要求:包括加工承攬項(xiàng)目的具體要求、技術(shù)參數(shù)、圖紙、工藝流程等。明確加工承攬項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.附件二:加工承攬質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)要求:列出加工承攬零件的尺寸、形狀、表面粗糙度、硬度等質(zhì)量指標(biāo)。明確質(zhì)量檢驗(yàn)方法和驗(yàn)收程序。3.附件三:第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求:明確第三方介入的具體職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任。約定第三方介入的費(fèi)用、期限和變更條件。4.附件四:支付進(jìn)度表詳細(xì)要求:列出支付款項(xiàng)的金額、時間節(jié)點(diǎn)和支付方式。明確預(yù)付款、進(jìn)度款和尾款的具體金額。5.附件五:爭議解決程序詳細(xì)要求:約定爭議解決的方式,如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟。明確爭議解決機(jī)構(gòu)或法院的管轄權(quán)。6.附件六:違約責(zé)任說明詳細(xì)要求:列出各種違約行為的具體表現(xiàn)和違約責(zé)任。明確違約責(zé)任的計(jì)算方法和承擔(dān)方式。7.附件七:合同履行過程中的溝通記錄詳細(xì)要求:記錄雙方在合同履行過程中的溝通內(nèi)容、時間節(jié)點(diǎn)和參與人員。說明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.承攬方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為:未能按時完成加工任務(wù)。責(zé)任認(rèn)定:每延誤一日,承攬方應(yīng)向定作方支付相當(dāng)于合同總價(jià)1%的違約金。違約行為:提供的零件質(zhì)量不符合合同約定。責(zé)任認(rèn)定:定作方有權(quán)要求退回不合格的零件,并要求承攬方重新加工或更換,承攬方應(yīng)支付相當(dāng)于不合格零件價(jià)值1%的違約金。2.定作方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為:未能按時支付款項(xiàng)。責(zé)任認(rèn)定:每延誤一日,定作方應(yīng)向承攬方支付相當(dāng)于應(yīng)付款項(xiàng)1%的違約金。違約行為:取消訂單或要求修改合同。責(zé)任認(rèn)定:定作方應(yīng)提前30日書面通知承攬方,并支付承攬方已發(fā)生費(fèi)用的50%作為違約金。3.第三方違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為:未能履行協(xié)議約定的職責(zé)。責(zé)任認(rèn)定:第三方應(yīng)根據(jù)協(xié)議約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,包括但不限于賠償損失、支付違約金等。4.其他違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為:任何一方違反合同約定的其他條款。責(zé)任認(rèn)定:違約方應(yīng)根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。全文完。2024年度加工承攬合同標(biāo)的與承攬義務(wù)1本合同目錄一覽1.合同當(dāng)事人基本信息1.1.承攬方基本信息1.1.1.承攬方名稱1.1.2.承攬方地址1.1.3.承攬方聯(lián)系方式1.2.加工方基本信息1.2.1.加工方名稱1.2.2.加工方地址1.2.3.加工方聯(lián)系方式2.合同標(biāo)的物2.1.標(biāo)的物名稱2.2.標(biāo)的物規(guī)格型號2.3.標(biāo)的物數(shù)量2.4.標(biāo)的物質(zhì)量要求2.5.標(biāo)的物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3.加工承攬合同標(biāo)的3.1.加工承攬合同標(biāo)的概述3.2.加工承攬合同標(biāo)的詳細(xì)描述3.3.加工承攬合同標(biāo)的圖紙及技術(shù)文件4.承攬義務(wù)4.1.承攬方義務(wù)4.1.1.按時完成加工任務(wù)4.1.2.保證加工質(zhì)量4.1.3.按合同規(guī)定提供原材料4.1.4.遵守國家法律法規(guī)4.2.加工方義務(wù)4.2.1.嚴(yán)格按照合同要求驗(yàn)收加工成果4.2.2.及時支付加工費(fèi)用4.2.3.配合承攬方解決加工過程中出現(xiàn)的問題4.2.4.不得擅自改變合同約定5.加工費(fèi)用及支付方式5.1.加工費(fèi)用總額5.2.加工費(fèi)用支付方式5.3.預(yù)付款及進(jìn)度款支付比例5.4.付款時間及期限6.交貨時間及地點(diǎn)6.1.交貨時間6.2.交貨地點(diǎn)6.3.交貨方式7.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法7.1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)7.2.驗(yàn)收方法7.3.驗(yàn)收時間8.違約責(zé)任8.1.承攬方違約責(zé)任8.1.1.按合同規(guī)定支付違約金8.1.2.按合同規(guī)定賠償損失8.2.加工方違約責(zé)任8.2.1.按合同規(guī)定支付違約金8.2.2.按合同規(guī)定賠償損失9.爭議解決方式9.1.爭議解決方式概述9.2.爭議解決程序9.3.爭議解決地點(diǎn)10.合同生效及終止10.1.合同生效條件10.2.合同生效日期10.3.合同終止條件10.4.合同終止日期11.合同附件11.1.附件一:加工承攬合同標(biāo)的圖紙及技術(shù)文件11.2.附件二:加工承攬合同標(biāo)的樣品11.3.附件三:其他相關(guān)文件12.合同簽訂時間及地點(diǎn)12.1.簽訂時間12.2.簽訂地點(diǎn)13.合同份數(shù)13.1.合同份數(shù)概述13.2.合同份數(shù)分配14.其他約定事項(xiàng)14.1.其他約定事項(xiàng)概述14.2.其他約定事項(xiàng)具體內(nèi)容第一部分:合同如下:1.合同當(dāng)事人基本信息1.1.承攬方基本信息1.1.1.承攬方名稱:科技有限公司1.1.2.承攬方地址:省市區(qū)路號1.2.加工方基本信息1.2.1.加工方名稱:制造有限公司1.2.2.加工方地址:省市區(qū)路號2.合同標(biāo)的物2.1.標(biāo)的物名稱:精密機(jī)械部件2.2.標(biāo)的物規(guī)格型號:M201.52.3.標(biāo)的物數(shù)量:10000件2.4.標(biāo)的物質(zhì)量要求:符合GB/T3098.12008標(biāo)準(zhǔn)2.5.標(biāo)的物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):以國家相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)3.加工承攬合同標(biāo)的3.1.加工承攬合同標(biāo)的概述:本合同標(biāo)的為精密機(jī)械部件的加工制作,包括原材料采購、加工生產(chǎn)、成品檢驗(yàn)及包裝等環(huán)節(jié)。3.3.加工承攬合同標(biāo)的圖紙及技術(shù)文件:附件一為加工承攬合同標(biāo)的圖紙及技術(shù)文件。4.承攬義務(wù)4.1.承攬方義務(wù)4.1.1.按時完成加工任務(wù):承攬方應(yīng)在合同約定的時間內(nèi)完成加工任務(wù),確保按時交付合格產(chǎn)品。4.1.2.保證加工質(zhì)量:承攬方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的質(zhì)量要求,保證加工產(chǎn)品的質(zhì)量。4.1.3.按合同規(guī)定提供原材料:承攬方應(yīng)按合同約定提供符合要求的原材料,確保原材料的質(zhì)量。4.1.4.遵守國家法律法規(guī):承攬方在履行合同過程中,應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)。5.加工費(fèi)用及支付方式5.1.加工費(fèi)用總額:人民幣壹佰萬元整(¥100,000.00)5.2.加工費(fèi)用支付方式:分階段支付,合同簽訂后支付預(yù)付款30%,產(chǎn)品完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后支付進(jìn)度款60%,余款10%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿后支付。5.3.預(yù)付款及進(jìn)度款支付比例:預(yù)付款30%,進(jìn)度款60%,質(zhì)保金10%5.4.付款時間及期限:預(yù)付款在合同簽訂后5個工作日內(nèi)支付,進(jìn)度款在產(chǎn)品完工并驗(yàn)收合格后15個工作日內(nèi)支付。6.交貨時間及地點(diǎn)6.1.交貨時間:自合同簽訂之日起60個工作日內(nèi)完成全部產(chǎn)品的加工制作。6.2.交貨地點(diǎn):制造有限公司指定倉庫6.3.交貨方式:承攬方負(fù)責(zé)將產(chǎn)品運(yùn)輸至加工方指定倉庫,并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。7.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法7.1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):以國家相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),同時參照本合同約定的質(zhì)量要求。7.2.驗(yàn)收方法:由雙方共同成立驗(yàn)收小組,對加工產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。7.3.驗(yàn)收時間:產(chǎn)品完工后5個工作日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。8.違約責(zé)任8.1.承攬方違約責(zé)任8.1.1.若承攬方未按時完成加工任務(wù),每延遲一天,應(yīng)支付加工費(fèi)用總額的1%作為違約金。8.1.2.若承攬方提供的原材料不符合質(zhì)量要求,導(dǎo)致產(chǎn)品不合格,應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任,包括重新加工、賠償損失等。8.2.加工方違約責(zé)任8.2.1.若加工方未按時驗(yàn)收產(chǎn)品,每延遲一天,應(yīng)支付加工費(fèi)用總額的0.5%作為違約金。8.2.2.若加工方未按合同規(guī)定支付加工費(fèi)用,每延遲一天,應(yīng)支付未付款項(xiàng)的1%作為滯納金。9.爭議解決方式9.1.爭議解決方式概述:雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議。9.2.爭議解決程序:若協(xié)商不成,任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.3.爭議解決地點(diǎn):省市區(qū)人民法院。10.合同生效及終止10.1.合同生效條件:本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2.合同生效日期:2024年1月1日10.3.合同終止條件:合同履行完畢或雙方協(xié)商一致解除合同。10.4.合同終止日期:合同終止條件成就之日起。11.合同附件11.1.附件一:加工承攬合同標(biāo)的圖紙及技術(shù)文件11.2.附件二:加工承攬合同標(biāo)的樣品11.3.附件三:其他相關(guān)文件12.合同簽訂時間及地點(diǎn)12.1.簽訂時間:2024年1月1日12.2.簽訂地點(diǎn):省市區(qū)路號13.合同份數(shù)13.1.合同份數(shù)概述:本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。13.2.合同份數(shù)分配:甲乙雙方各保留兩份合同正本,作為合同執(zhí)行和履行的依據(jù)。14.其他約定事項(xiàng)14.1.其他約定事項(xiàng)概述:雙方在合同執(zhí)行過程中應(yīng)遵守誠實(shí)信用原則,相互配合,共同維護(hù)合同權(quán)益。14.2.其他約定事項(xiàng)具體內(nèi)容:若因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行,雙方應(yīng)及時通知對方,并根據(jù)不可抗力的影響程度,協(xié)商解決合同履行問題。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1.第三方定義:在本合同中,“第三方”指的是除甲乙雙方以外的任何個人或機(jī)構(gòu),包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢測機(jī)構(gòu)、咨詢顧問等。15.2.第三方介入原因:第三方介入合同,可能是為了提供專業(yè)服務(wù)、監(jiān)督合同執(zhí)行、確保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、解決爭議等。15.3.第三方介入程序:任何一方提出引入第三方時,應(yīng)提前通知另一方,并共同商定第三方介入的具體事宜。16.第三方責(zé)任限額16.1.責(zé)任限額定義:第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任,不得超過合同總金額的一定比例,具體比例由甲乙雙方在合同中約定。16.2.責(zé)任限額約定:本合同中第三方責(zé)任限額為合同總金額的10%,即人民幣壹拾萬元整(¥100,000.00)。17.第三方職責(zé)17.1.第三方職責(zé)概述:第三方應(yīng)根據(jù)合同約定和甲乙雙方的要求,履行相應(yīng)的職責(zé)。17.2.第三方具體職責(zé):17.2.1.中介方:協(xié)助甲乙雙方達(dá)成協(xié)議,提供合同相關(guān)的咨詢服務(wù)。17.2.2.監(jiān)理方:監(jiān)督合同的執(zhí)行,確保甲乙雙方按照合同約定履行義務(wù)。17.2.3.檢測機(jī)構(gòu):對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測,確保產(chǎn)品符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。17.2.4.咨詢顧問:提供專業(yè)意見,協(xié)助甲乙雙方解決合同執(zhí)行中的問題。18.第三方權(quán)利18.1.第三方權(quán)利概述:第三方在合同項(xiàng)下享有相應(yīng)的權(quán)利,包括但不限于:18.1.1.獲得合同執(zhí)行所需的信息和資料。18.1.2.在合同約定范圍內(nèi),對甲乙雙方的行為進(jìn)行監(jiān)督。18.1.3.在合同履行過程中,提出合理化建議。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1.第三方與甲方的劃分:19.1.1.第三方與甲方的關(guān)系僅限于合同約定范圍內(nèi),甲方對第三方的行為承擔(dān)責(zé)任。19.1.2.第三方不得要求甲方承擔(dān)超出合同約定的責(zé)任。19.2.第三方與乙方的劃分:19.2.1.第三方與乙方的關(guān)系僅限于合同約定范圍內(nèi),乙方對第三方的行為承擔(dān)責(zé)任。19.2.2.第三方不得要求乙方承擔(dān)超出合同約定的責(zé)任。19.3.第三方與甲乙雙方共同責(zé)任:19.3.1.若第三方因履行職責(zé)造成甲乙雙方的損失,甲乙雙方應(yīng)共同承擔(dān)責(zé)任,按比例分擔(dān)損失。19.3.2.第三方責(zé)任限額內(nèi),由第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;超出責(zé)任限額的部分,甲乙雙方按比例分擔(dān)。20.第三方變更及退出20.1.第三方變更:任何一方需更換第三方時,應(yīng)提前通知另一方,并經(jīng)雙方同意后方可更換。20.2.第三方退出:若第三方因故退出合同,應(yīng)提前通知甲乙雙方,并共同商定后續(xù)事宜。21.第三方保密條款21.1.第三方在本合同項(xiàng)下所獲得的信息,應(yīng)予以保密,未經(jīng)甲乙雙方同意,不得向任何第三方泄露。第三部分:其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:加工承攬合同標(biāo)的圖紙及技術(shù)文件要求:包含產(chǎn)品圖紙、技術(shù)參數(shù)、加工工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等詳細(xì)信息。說明:此附件為合同執(zhí)行過程中的重要依據(jù),承攬方和加工方均應(yīng)仔細(xì)核對。2.附件二:加工承攬合同標(biāo)的樣品要求:提供合同標(biāo)的物的實(shí)物樣品,以供雙方確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)量。說明:樣品應(yīng)保持完好,并在合同執(zhí)行過程中作為產(chǎn)品驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。3.附件三:原材料采購合同要求:詳細(xì)列出采購的原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時間等信息。說明:此附件為原材料采購的正式合同,承攬方需確保材料符合合同要求。4.附件四:加工進(jìn)度報(bào)告要求:定期提供加工進(jìn)度報(bào)告,包括已完成的加工任務(wù)、剩余任務(wù)、預(yù)計(jì)完成時間等。說明:此報(bào)告用于雙方了解加工進(jìn)度,確保合同按期完成。5.附件五:產(chǎn)品驗(yàn)收報(bào)告要求:詳細(xì)記錄產(chǎn)品驗(yàn)收情況,包括驗(yàn)收時間、驗(yàn)收結(jié)果、不合格產(chǎn)品處理等。說明:此報(bào)告為產(chǎn)品驗(yàn)收的正式記錄,對不合格產(chǎn)品需明確處理措施。6.附件六:付款憑證要求:提供所有付款的憑證,包括銀行轉(zhuǎn)賬記錄、支票等。說明:此憑證為付款的正式記錄,用于證明雙方履行了付款義務(wù)。7.附件七:爭議解決文件要求:記錄雙方在合同執(zhí)行過程中產(chǎn)生的爭議,包括爭議內(nèi)容、解決方式等。說明:此文件為爭議解決的正式記錄,有助于后續(xù)問題的處理。說明二:違約行為及責(zé)任認(rèn)定:1.違約行為:承攬方未按時完成加工任務(wù)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):每延遲一天,承攬方應(yīng)支付加工費(fèi)用總額的1%作為違約金。示例:若合同規(guī)定加工期限為60天,承攬方實(shí)際完成時間為70天,則需支付10天的違約金。2.違約行為:加工方未按時驗(yàn)收產(chǎn)品責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):每延遲一天,加工方應(yīng)支付加工費(fèi)用總額的0.5%作為違約金。示例:若合同規(guī)定驗(yàn)收時間為產(chǎn)品完工后5個工作日,加工方實(shí)際驗(yàn)收時間為10個工作日,則需支付5天的違約金。3.違約行為:承攬方提供的原材料不符合質(zhì)量要求責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):承攬方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任,包括重新加工、賠償損失等。示例:若原材料不合格導(dǎo)致產(chǎn)品無法使用,承攬方需重新加工或賠償加工方損失。4.違約行為:加工方未按合同規(guī)定支付加工費(fèi)用責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):每延遲一天,加工方應(yīng)支付未付款項(xiàng)的1%作為滯納金。示例:若加工方未在規(guī)定時間內(nèi)支付10萬元款項(xiàng),則需支付1000元的滯納金。5.違約行為:第三方未履行職責(zé)責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):第三方責(zé)任限額內(nèi),由第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;超出責(zé)任限額的部分,甲乙雙方按比例分擔(dān)。示例:若第三方因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行,超出10萬元責(zé)任限額的部分,甲乙雙方按比例分擔(dān)。全文完。2024年度加工承攬合同標(biāo)的與承攬義務(wù)2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方地址1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同標(biāo)的物描述2.1標(biāo)的物名稱2.2標(biāo)的物規(guī)格型號2.3標(biāo)的物數(shù)量2.4標(biāo)的物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)3.加工承攬內(nèi)容3.1加工工藝要求3.2承攬方法與技術(shù)3.3加工流程與步驟4.交貨期限與地點(diǎn)4.1交貨期限4.2交貨地點(diǎn)4.3交貨方式5.質(zhì)量保證與驗(yàn)收5.1質(zhì)量保證期限5.2質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.3質(zhì)量驗(yàn)收程序6.價(jià)格與付款方式6.1標(biāo)的物單價(jià)6.2總價(jià)計(jì)算方式6.3付款時間節(jié)點(diǎn)6.4付款方式7.違約責(zé)任7.1違約情形7.2違約責(zé)任承擔(dān)7.3違約賠償標(biāo)準(zhǔn)8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決機(jī)構(gòu)8.3爭議解決程序9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.2合同終止條件9.3合同解除與終止程序10.合同生效與解除10.1合同生效條件10.2合同解除條件10.3合同生效日期11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3違反保密義務(wù)的責(zé)任12.合同附件12.1附件一:技術(shù)規(guī)格書12.2附件二:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)12.3附件三:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)13.合同簽署與生效13.1簽署日期13.2簽署地點(diǎn)13.3生效日期14.其他約定事項(xiàng)14.1合同變更14.2合同補(bǔ)充14.3合同解釋第一部分:合同如下:1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.1.1承攬方:________1.1.2承攬方地址:________1.1.3承攬方聯(lián)系方式:電話________,郵箱________1.2合同雙方地址1.2.1承攬方地址:________1.2.2定作方地址:________1.3合同雙方聯(lián)系方式1.3.1承攬方聯(lián)系人:________1.3.2定作方聯(lián)系人:________1.3.3承攬方聯(lián)系電話:________1.3.4定作方聯(lián)系電話:________1.3.5承攬方電子郵箱:________1.3.6定作方電子郵箱:________2.合同標(biāo)的物描述2.1標(biāo)的物名稱:________2.2標(biāo)的物規(guī)格型號:________2.3標(biāo)的物數(shù)量:________件2.4標(biāo)的物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按照國家標(biāo)準(zhǔn)________執(zhí)行3.加工承攬內(nèi)容3.1加工工藝要求:按照承攬方提供的工藝文件________執(zhí)行3.2承攬方法與技術(shù):采用________技術(shù),確保產(chǎn)品質(zhì)量3.3加工流程與步驟:詳見附件一:加工流程圖4.交貨期限與地點(diǎn)4.1交貨期限:自合同生效之日起________日內(nèi)4.2交貨地點(diǎn):________4.3交貨方式:________5.質(zhì)量保證與驗(yàn)收5.1質(zhì)量保證期限:自產(chǎn)品交付之日起________個月5.2質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按照國家標(biāo)準(zhǔn)________執(zhí)行5.3質(zhì)量驗(yàn)收程序:詳見附件二:驗(yàn)收流程6.價(jià)格與付款方式6.1標(biāo)的物單價(jià):人民幣________元/件6.2總價(jià)計(jì)算方式:總價(jià)=標(biāo)的物單價(jià)×標(biāo)的物數(shù)量6.3付款時間節(jié)點(diǎn):合同簽訂后________日內(nèi)支付合同總價(jià)________%,剩余部分于產(chǎn)品交付合格后________日內(nèi)支付6.4付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬,收款賬戶信息詳見附件三:付款賬戶信息7.違約責(zé)任7.1違約情形:7.1.1承攬方未按合同約定時間交付產(chǎn)品7.1.2承攬方交付的產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7.1.3定作方未按合同約定時間支付款項(xiàng)7.2違約責(zé)任承擔(dān):7.2.1承攬方未按合同約定時間交付產(chǎn)品,每逾期一日應(yīng)向定作方支付合同總價(jià)________%的違約金7.2.2承攬方交付的產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作方有權(quán)要求承攬方無償進(jìn)行修理或更換,并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用7.2.3定作方未按合同約定時間支付款項(xiàng),每逾期一日應(yīng)向承攬方支付合同總價(jià)________%的違約金8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭議8.1.2協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決8.2爭議解決機(jī)構(gòu)8.2.1雙方同意將爭議提交至________仲裁委員會仲裁解決8.3爭議解決程序8.3.1雙方應(yīng)按照仲裁委員會的仲裁規(guī)則提交仲裁申請8.3.2仲裁庭應(yīng)自受理仲裁申請之日起________日內(nèi)作出仲裁裁決9.合同解除與終止9.1合同解除條件9.1.1雙方協(xié)商一致,可以解除合同9.1.2發(fā)生不可抗力,致使合同目的無法實(shí)現(xiàn)9.1.3一方違約,經(jīng)另一方催告后在合理期限內(nèi)仍未履行9.2合同終止條件9.2.1合同約定的期限屆滿9.2.2合同解除9.2.3合同履行完畢9.3合同解除與終止程序9.3.1雙方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定辦理合同解除或終止手續(xù)9.3.2合同解除或終止后,雙方應(yīng)按照約定或法律規(guī)定處理剩余事項(xiàng)10.合同生效與解除10.1合同生效條件10.1.1雙方簽署合同并加蓋公章10.1.2合同經(jīng)雙方代表簽字10.2合同解除條件10.2.1發(fā)生合同約定的解除條件10.2.2法律法規(guī)規(guī)定的解除條件10.3合同生效日期10.3.1合同自雙方代表簽字之日起生效11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.1.1合同內(nèi)容11.1.2雙方的商業(yè)秘密11.2保密期限11.2.1自合同簽訂之日起至合同終止后________年11.3違反保密義務(wù)的責(zé)任11.3.1違反保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任11.3.2給對方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任12.合同附件12.1附件一:技術(shù)規(guī)格書12.2附件二:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)12.3附件三:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)12.4附件四:付款賬戶信息13.合同簽署與生效13.1簽署日期13.1.1承攬方簽署日期:________13.1.2定作方簽署日期:________13.2簽署地點(diǎn)13.2.1承攬方簽署地點(diǎn):________13.2.2定作方簽署地點(diǎn):________13.3生效日期13.3.1合同自雙方代表簽字之日起生效14.其他約定事項(xiàng)14.1合同變更14.1.1合同的任何變更均需經(jīng)雙方書面同意并簽署書面文件14.2合同補(bǔ)充14.2.1本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充14.3合同解釋14.3.1本合同條款的解釋權(quán)歸承攬方和定作方共同所有第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中“第三方”是指除合同雙方外的任何個人或組織,包括但不限于中介方、監(jiān)理方、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入的目的15.2.1第三方介入的目的是為了確保合同履行的公正性、效率性和專業(yè)性。15.3第三方介入的方式15.3.1.1中介服務(wù):第三方作為中介,協(xié)助雙方進(jìn)行合同簽訂、履行和爭議解決。15.3.1.2監(jiān)理服務(wù):第三方對承攬方的加工過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查,確保符合合同要求。15.3.1.3檢驗(yàn)服務(wù):第三方對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)。15.4第三方介入的約定15.4.1雙方應(yīng)在本合同中明確約定第三方介入的具體方式和職責(zé)。15.4.2第三方介入的具體條款應(yīng)在合同附件中詳細(xì)列明。15.5第三方費(fèi)用15.5.1第三方服務(wù)的費(fèi)用由合同雙方根據(jù)具體情況協(xié)商確定。15.5.2費(fèi)用支付方式、時間及金額應(yīng)在合同中明確約定。16.第三方責(zé)任16.1第三方責(zé)任限額16.1.1第三方的責(zé)任限額由合同雙方根據(jù)第三方服務(wù)的性質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)協(xié)商確定。16.1.2責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定,并作為第三方服務(wù)條款的一部分。16.2第三方責(zé)任范圍16.2.1第三方的責(zé)任范圍應(yīng)限于其提供服務(wù)的范圍內(nèi)。16.2.2第三方對因自身過失或故意造成對方損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。16.3第三方責(zé)任免除16.3.1在不可抗力情況下,第三方不承擔(dān)任何責(zé)任。16.3

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論