橋梁建設施工合同違約協(xié)議書

橋梁建設施工合同違約協(xié)議書合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、違約責任1.甲方如未按主合同約定的時間、質量、數(shù)量完成工程，應向乙方支付違約金，違約金計算方式為：違約部分工程合同價的__________%。2.乙方如未按主合同約定的時間、質量、數(shù)量完成工程，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：違約部分工程合同價的__________%。3.甲方如未按主合同約定支付工程款，應向乙方支付滯納金，滯納金計算方式為：應付款項的__________‰，每日計算一次。4.乙方如未按主合同約定支付材料款、人工費等，應向甲方支付滯納金，滯納金計算方式為：應付款項的__________‰，每日計算一次。二、違約金支付方式1.違約方應在違約行為發(fā)生后的__________日內，向守約方支付違約金。2.違約金支付方式為：銀行轉賬、現(xiàn)金支付等方式。三、違約金的上限1.無論違約方違約程度如何，違約金總額不得超過主合同總金額的__________%。2.如違約金不足以彌補守約方的損失，違約方還應承擔相應的賠償責任。四、爭議解決1.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.訴訟費用由敗訴方承擔。五、其他約定1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至主合同約定的工程竣工日期。3.本協(xié)議未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.橋梁建設施工合同2.工程設計圖紙3.工程量清單4.材料采購合同5.施工人員名單6.付款憑證7.質量檢測報告8.工程進度報告9.違約金計算公式10.法院判決書（如有）二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間、質量、數(shù)量完成工程2.乙方未按約定時間、質量、數(shù)量完成工程3.甲方未按約定支付工程款4.乙方未按約定支付材料款、人工費等5.雙方在履行協(xié)議過程中發(fā)生的其他爭議三、法律名詞及解釋：1.甲方：指承擔橋梁建設施工合同義務的一方。2.乙方：指承擔橋梁建設施工合同權利的一方。3.違約金：指違約方因未履行合同義務而應支付給對方的經濟賠償。4.滯納金：指違約方未按約定時間支付款項而應支付給對方的違約金。5.法院：指具有管轄權的人民法院。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：協(xié)商調整工期，必要時簽訂工期順延協(xié)議。2.工程質量問題：及時整改，重新驗收，支付違約金。3.付款爭議：提供付款憑證，協(xié)商解決，必要時訴訟解決。4.材料供應不足：提前采購，備用材料，與供應商協(xié)商解決。5.施工人員傷亡：依法賠償，購買保險，加強安全培訓。五、所有應用場景：1.橋梁建設施工合同簽訂及履行2