2024建設工程施工合同示范文本GF

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024建設工程施工合同示范文本(GF本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)包人1.2承包人1.3工程師1.4工程1.5施工場地第二條合同范圍及工程內(nèi)容2.1工程范圍2.2工程內(nèi)容2.3工程量清單第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調(diào)整3.3支付方式3.4預付款3.5進度付款3.6竣工付款3.7質(zhì)量保證金第四條施工期限4.1施工期限4.2延期開工4.3暫停施工4.4提前竣工第五條工程質(zhì)量5.1工程質(zhì)量標準5.2質(zhì)量控制5.3質(zhì)量驗收5.4質(zhì)量爭議的處理第六條材料和設備6.1材料和設備供應6.2材料和設備驗收6.3材料和設備保管6.4材料和設備使用第七條施工安全7.1安全生產(chǎn)責任7.2安全措施7.3安全事故的處理第八條環(huán)境保護8.1環(huán)境保護責任8.2環(huán)保措施8.3環(huán)保驗收第九條變更與調(diào)整9.1合同變更9.2工程量調(diào)整9.3合同價款調(diào)整第十條違約責任10.1發(fā)包人的違約責任10.2承包人的違約責任10.3工程師的違約責任第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.2仲裁11.3訴訟第十二條合同的解除12.1合同解除的條件12.2合同解除的程序12.3合同解除后的處理第十三條合同的轉(zhuǎn)讓13.1合同轉(zhuǎn)讓的條件13.2合同轉(zhuǎn)讓的程序第十四條其他約定14.1保密條款14.2知識產(chǎn)權保護14.3不可抗力14.4法律適用14.5爭議解決14.6合同的效力14.7附件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)包人發(fā)包人是指按照本合同約定，擁有工程所有權，負責組織、管理和監(jiān)督工程建設的法人或其他組織。1.2承包人承包人是指按照本合同約定，承擔工程建設的法人或其他組織。1.3工程師工程師是指發(fā)包人指定的，負責施工過程的監(jiān)督、檢查和驗收等工作的專業(yè)技術人員。1.4工程工程是指本合同約定的建設項目，包括工程的設計、施工、設備安裝、調(diào)試、驗收等全部工作。1.5施工場地施工場地是指本合同約定的工程建設的地點，包括施工所需的用地、設施和環(huán)境等。第二條合同范圍及工程內(nèi)容2.1工程范圍工程范圍包括本合同約定的工程項目的全部或部分，具體以合同附件為準。2.2工程內(nèi)容工程內(nèi)容主要包括：（1）土建工程；（2）安裝工程；（3）裝飾工程；（4）設備采購與安裝；（5）調(diào)試與驗收；（6）其他與工程相關的建設工作。2.3工程量清單工程量清單是指本合同約定的，包含工程各項工作的工程量、工程內(nèi)容和工程造價等詳細信息的清單，作為本合同的附件。第三條合同價格3.1合同總價合同總價是指根據(jù)本合同約定的工程范圍、工程內(nèi)容和工程量清單，確定的工程建設的總造價。3.2價格調(diào)整價格調(diào)整是指由于市場行情變化、政策調(diào)整等原因，導致工程造價發(fā)生變化的，按照本合同約定的價格調(diào)整機制進行調(diào)整。3.3支付方式支付方式是指發(fā)包人按照本合同約定的支付條款，向承包人支付合同價款的方式。3.4預付款預付款是指發(fā)包人在合同簽訂后，按照本合同約定的比例和時間向承包人支付的預付款。3.5進度付款進度付款是指發(fā)包人按照本合同約定的工程進度，向承包人支付的合同價款。3.6竣工付款竣工付款是指工程竣工后，發(fā)包人按照本合同約定的條件向承包人支付的合同價款。3.7質(zhì)量保證金質(zhì)量保證金是指承包人按照本合同約定，為確保工程質(zhì)量向發(fā)包人支付的保證金。第四條施工期限4.1施工期限施工期限是指本合同約定的工程建設的完成時間，自工程開工之日起至工程竣工交付之日止。4.2延期開工延期開工是指由于發(fā)包人原因?qū)е鹿こ滩荒馨醇s定的時間開工的情況下，按照本合同約定的延期開工程序進行處理。4.3暫停施工暫停施工是指由于發(fā)包人原因?qū)е鹿こ虝簳r停止施工的情況下，按照本合同約定的暫停施工程序進行處理。4.4提前竣工提前竣工是指承包人在保證工程質(zhì)量的前提下，提前完成工程建設的，按照本合同約定的提前竣工程序進行處理。第五條工程質(zhì)量5.1工程質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準是指本合同約定的，工程建設的質(zhì)量要求，包括質(zhì)量等級、質(zhì)量指標和質(zhì)量驗收標準等。5.2質(zhì)量控制質(zhì)量控制是指承包人按照本合同約定的質(zhì)量標準，采取有效措施，確保工程質(zhì)量的過程。5.3質(zhì)量驗收質(zhì)量驗收是指工程竣工后，發(fā)包人和工程師按照本合同約定的驗收標準和方法，對工程質(zhì)量進行的檢查、鑒定和評價。5.4質(zhì)量爭議的處理質(zhì)量爭議的處理是指發(fā)包人和承包人在工程質(zhì)量方面發(fā)生爭議時，按照本合同約定的處理方式進行解決。第六條材料和設備6.1材料和設備供應材料和設備供應是指發(fā)包人按照本合同約定的時間和數(shù)量，向承包人供應工程所需的材料和設備。6.2材料和設備驗收材料和設備驗收是指承包人按照本合同約定的驗收標準和方法，對發(fā)包人供應的材料和設備進行的檢查、鑒定和評價。6.3材料和設備保管材料和設備保管是指承包人對發(fā)包人供應的材料和設備進行妥善保管，確保其完好無損的責任。6.4材料和設備使用材料和設備使用是指承包人按照本合同約定的要求和使用方法，使用發(fā)包人供應的材料和設備進行工程建設。第八條環(huán)境保護8.1環(huán)境保護責任承包人應按照我國有關環(huán)境保護的法律、法規(guī)和標準，對施工過程中產(chǎn)生的廢棄物、廢水、廢氣等進行處理，確保不對環(huán)境造成污染。8.2環(huán)保措施承包人應采取有效措施，減少施工過程中對周圍環(huán)境的干擾和破壞，包括但不限于：（1）合理布置施工現(xiàn)場，盡量減少對周圍環(huán)境的影響；（2）對施工現(xiàn)場進行綠化，保護生態(tài)環(huán)境；（3）嚴格按照規(guī)定處理廢棄物和廢水，防止污染；（4）使用環(huán)保型材料和設備，降低對環(huán)境的影響。8.3環(huán)保驗收工程竣工后，承包人應按照我國有關環(huán)境保護的法規(guī)和標準，對施工過程中對環(huán)境造成的影響進行驗收，確保符合相關要求。第九條變更與調(diào)整9.1合同變更合同變更是指在合同履行過程中，由于不可抗力等原因，導致合同內(nèi)容發(fā)生變更的情況。合同變更應按照本合同約定的程序進行。9.2工程量調(diào)整由于設計變更、工程量增減等原因，導致工程量發(fā)生變化的，應當按照本合同約定的工程量調(diào)整方法進行調(diào)整。9.3合同價款調(diào)整合同價款的調(diào)整是指由于合同變更、工程量調(diào)整等原因，導致合同價款發(fā)生變化的，按照本合同約定的價格調(diào)整機制進行調(diào)整。第十條違約責任10.1發(fā)包人的違約責任發(fā)包人違反本合同的約定，導致承包人不能按時、按質(zhì)、按量完成工程的，應當承擔違約責任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償因此給承包人造成的損失；（3）按照實際影響時間順延工期。10.2承包人的違約責任承包人違反本合同的約定，導致工程不能按時、按質(zhì)、按量完成的，應當承擔違約責任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償因此給發(fā)包人造成的損失；（3）按照實際影響時間順延工期。10.3工程師的違約責任工程師違反本合同的約定，導致工程不能按時、按質(zhì)、按量完成的，應當承擔違約責任，包括但不限于：（1）支付違約金；（2）賠償因此給發(fā)包人和承包人造成的損失；（3）按照實際影響時間順延工期。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式合同爭議的解決方式包括但不限于協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟等。11.2仲裁合同爭議提交仲裁的，應當按照本合同約定的仲裁委員會進行。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。11.3訴訟合同爭議提起訴訟的，應當向有管轄權的人民法院提起。第十二條合同的解除12.1合同解除的條件合同解除的條件包括但不限于：（1）雙方協(xié)商一致；（2）不可抗力導致合同無法履行；（3）一方違約嚴重，對方要求解除合同。12.2合同解除的程序合同解除應當按照本合同約定的程序進行，包括但不限于通知對方、辦理相關手續(xù)等。12.3合同解除后的處理合同解除后，雙方應當按照本合同約定的方式處理合同解除后的相關事宜，包括但不限于結算、賠償?shù)?。第十三條合同的轉(zhuǎn)讓13.1合同轉(zhuǎn)讓的條件合同轉(zhuǎn)讓的條件包括但不限于：（1）雙方協(xié)商一致；（2）轉(zhuǎn)讓方不再履行合同義務；（3）受讓方愿意履行合同義務。13.2合同轉(zhuǎn)讓的程序合同轉(zhuǎn)讓應當按照本合同約定的程序進行，包括但不限于通知對方、辦理相關手續(xù)等。第十四條其他約定14.1保密條款雙方同意，在合同履行過程中，對對方的商業(yè)秘密和機密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。14.2知識產(chǎn)權保護雙方同意，在合同履行過程中，對對方的知識產(chǎn)權予以保護，不得侵犯對方的知識產(chǎn)權。14.3不可抗力不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、社會事件等。14.4法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。14.5第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程量清單詳細列出工程各項工作的工程量、工程內(nèi)容和工程造價等信息。附件二：材料和設備供應清單詳細列出發(fā)包人應供應的材料和設備的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。附件三：施工圖紙包括工程的平面圖、立面圖、剖面圖等詳細施工圖紙。附件四：工程質(zhì)量標準詳細列出工程建設的質(zhì)量要求，包括質(zhì)量等級、質(zhì)量指標和質(zhì)量驗收標準等。附件五：環(huán)保措施方案詳細列出承包人應采取的環(huán)保措施，包括廢棄物處理、環(huán)保材料使用等。附件六：施工組織設計詳細列出承包人的施工組織方案，包括施工進度計劃、施工人員配置等。附件七：安全生產(chǎn)措施方案詳細列出承包人應采取的安全生產(chǎn)措施，包括施工現(xiàn)場安全管理、安全防護設施等。附件八：合同價格明細表詳細列出合同總價、價格調(diào)整、支付方式等合同價款相關信息。附件九：工期計劃詳細列出工程的開工日期、竣工日期以及各階段的施工計劃。附件十：違約金計算公式及標準詳細列出違約金的計算公式及標準。附件十一：爭議解決方式及程序詳細列出爭議解決的途徑、仲裁或訴訟的程序等。附件十二：合同轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細列出合同轉(zhuǎn)讓的條件、程序以及轉(zhuǎn)讓后的權益等。附件十三：保密協(xié)議詳細列出雙方應遵守的保密條款，包括保密內(nèi)容、保密期限等。附件十四：知識產(chǎn)權保護協(xié)議詳細列出雙方應遵守的知識產(chǎn)權保護條款，包括知識產(chǎn)權的歸屬、使用等。說明二：違約行為及責任認定：1.發(fā)包人違約行為及責任認定：（1）未按約定時間支付預付款、進度付款、竣工付款等，應支付違約金，并賠償因此給承包人造成的損失。（2）未按約定提供施工場地、材料和設備，導致工程不能按時、按質(zhì)、按量完成的，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、順延工期等。示例：如果發(fā)包人未能在約定的時間內(nèi)提供施工場地，導致承包人無法按時開工，承包人可以要求發(fā)包人支付違約金，并賠償因延期開工給承包人造成的損失，如人工費、材料費等。2.承包人違約行為及責任認定：（1）未按約定時間、質(zhì)量、數(shù)量完成工程的，應支付違約金，并賠償因此給發(fā)包人造成的損失。（2）未按約定使用發(fā)包人提供的材料和設備，導致工程質(zhì)量不符合約定的，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、返工等。示例：如果承包人未按約定使用發(fā)包人提供的材料，導致工程質(zhì)量問題，承包人應承擔修復工程、支付違約金的責任。3.工程師違約行為及責任認定：（1）未按約定進行施工過程的監(jiān)督、檢查和驗收工作，導致工程質(zhì)量不符合約定的，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。（2）未按約定時間提供設計變更、工程量調(diào)整等文件的，應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、順延工期等。示例：如果工程師未能按約定時間提供設計變更文件，導致工程延期，工程師應承擔支付違約金、賠償因延期造成的損失的責任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水等）、社會事件（如戰(zhàn)爭、罷工等）。2.違約金：指一方違反合同約定，應支付給另一方的金錢賠償。3.工期：指工程從