內(nèi)墻抹灰勞務承包合同7篇

內(nèi)墻抹灰勞務承包合同7篇篇1甲方（發(fā)包方）：XXX乙方（承包方）：XXX根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就乙方向甲方提供內(nèi)墻抹灰勞務承包事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXX內(nèi)墻抹灰工程2.工程地點：XXX3.承包范圍：內(nèi)墻抹灰勞務及部分輔助材料4.承包方式：包工包料5.合同工期：自進場之日起，XXXX天內(nèi)完成全部抹灰工作。二、雙方權利義務1.甲方權利義務（1）為乙方提供施工所需的臨時設施及施工圖紙。（2）負責協(xié)調(diào)乙方與其他施工隊伍之間的關系，確保施工順利進行。（3）按照合同約定支付乙方勞務費用。2.乙方權利義務（1）按照甲方要求，組織熟練的抹灰工人進行施工。（2）遵守甲方制定的各項規(guī)章制度，服從甲方管理。（3）確保施工質(zhì)量符合國家標準及甲方要求。（4）在施工過程中，注意安全，防止發(fā)生事故。三、質(zhì)量標準1.本工程采用的內(nèi)墻抹灰材料必須符合國家標準及甲方要求。2.抹灰表面應平整、光滑，無空鼓、開裂等現(xiàn)象。3.嚴格按照施工圖紙及甲方要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合設計要求。四、價款結(jié)算與支付方式1.本合同價款為人民幣XXXX元（大寫：XXXX元整），包含勞務費用及部分輔助材料費用。2.支付方式：甲方按照乙方完成的工程量及合同約定單價，按月支付乙方勞務費用。具體支付時間及金額以雙方確認的付款憑證為準。3.乙方應向甲方提供合法有效的勞務發(fā)票，否則甲方有權拒絕支付款項。五、違約責任1.甲方未按合同約定支付乙方勞務費用的，應按照中國人民銀行同期貸款利率向乙方支付違約金。2.乙方施工質(zhì)量不符合合同約定的，應負責返工并承擔相應費用。3.乙方在施工過程中，因自身原因造成安全事故的，由乙方自行承擔責任。六、爭議解決1.甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議的，應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，除涉及爭議部分外，其他合同義務雙方應繼續(xù)履行。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定工作內(nèi)容全部完成并經(jīng)甲方驗收合格后終止。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。篇2發(fā)包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方內(nèi)墻抹灰工程事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.承包范圍：內(nèi)墻抹灰工程4.承包方式：包工包料（即包施工又包材料）二、工期及付款方式1.工期：自合同簽訂之日起，乙方應在[具體工期]日內(nèi)完成全部工作。2.付款方式：甲方在簽訂合同后，應向乙方支付工程總價的[比例]作為預付款。待工程完成后，甲方應支付剩余款項。具體金額和比例在附件中詳細列出。三、工程質(zhì)量及驗收標準1.乙方應嚴格按照甲方提供的設計圖紙和施工技術規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量符合甲方要求。2.甲方應在工程完成后，組織專業(yè)人員進行驗收。驗收標準按照相關施工規(guī)范執(zhí)行。3.如果驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應及時進行整改，直至驗收合格為止。四、雙方的權利和義務1.甲方的權利和義務：（1）甲方有權監(jiān)督乙方的施工過程，確保工程質(zhì)量符合甲方要求。（2）甲方應按時向乙方支付工程款項。（3）甲方應提供必要的技術支持和施工條件。2.乙方的權利和義務：（1）乙方有權要求甲方按時支付工程款項。（2）乙方應嚴格按照設計圖紙和施工技術規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量符合甲方要求。（3）乙方應接受甲方的監(jiān)督和管理。五、違約責任及賠償標準1.甲方違約：如果甲方未按時支付工程款項或未提供必要的技術支持和施工條件，導致乙方無法按時完成施工任務，甲方應承擔違約責任，并賠償因此給乙方造成的全部損失。2.乙方違約：如果乙方未嚴格按照設計圖紙和施工技術規(guī)范進行施工，導致工程質(zhì)量不符合甲方要求，乙方應承擔違約責任，并賠償因此給甲方造成的全部損失。六、爭議解決方式及管轄法院1.雙方應友好協(xié)商解決施工過程中的爭議。如果協(xié)商不成，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。2.合同簽訂地法院對合同具有管轄權。如果合同涉及多個法院管轄，雙方應協(xié)商確定一個管轄法院。協(xié)商不成的，按照相關法律規(guī)定確定管轄法院。3.合同中的爭議解決條款具有優(yōu)先效力。如果合同中的爭議解決條款與合同其他條款存在沖突，以爭議解決條款為準。4.法院受理案件后，應根據(jù)合同約定和法律相關規(guī)定進行審理。審理過程中應遵循公平公正原則，保護雙方當事人的合法權益。5.合同簽訂地法院作出判決后，雙方應履行判決結(jié)果。如一方不履行判決結(jié)果，另一方有權向合同簽訂地法院申請強制執(zhí)行。6.在爭議解決過程中，雙方應積極配合法院的調(diào)查取證工作，并提供相關證據(jù)材料。如一方不配合或提供虛假證據(jù)材料，將承擔相應的法律責任。7.合同簽訂地法院作出的判決結(jié)果具有終局性效力。如一方對判決結(jié)果有異議，可依法向上一級法院申請再審或抗訴。但不影響判決結(jié)果的執(zhí)行。篇3發(fā)包方（甲方）：XXXX承包方（乙方）：XXXX根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，為確保工程質(zhì)量、進度，明確雙方的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商訂立如下合同：一、工程概況1.工程名稱：XXXX內(nèi)墻抹灰工程2.工程地點：XXXX3.承包范圍：本工程內(nèi)墻抹灰施工內(nèi)容，包含但不限于以下項目：（1）內(nèi)墻抹灰前，將墻面清理干凈，澆水濕潤；（2）內(nèi)墻抹灰材料制備、運輸、上料；（3）內(nèi)墻抹灰施工，包括底層、中層、面層的抹灰施工；（4）清理現(xiàn)場，確保工完場清。二、合同工期1.乙方施工工期為XX天，自XXXX年XX月XX日開始施工，至XXXX年XX月XX日結(jié)束施工。施工期間如遇下列情況，可順延工期：（1）因建設單位原因影響開工；（2）因設計變更、工程量增加而影響進度；（3）因材料供應不足或材料質(zhì)量問題而影響進度；（4）因施工條件或有關政策、法律、法規(guī)變化而影響進度。工期順延由乙方在合理期限內(nèi)提出書面申請，甲方審核批準后生效。三、勞務報酬及支付方式1.本工程采用固定單價承包方式，內(nèi)墻抹灰勞務報酬為每平方米XX元（不含稅金）。具體支付方式和時間按照建設單位的要求執(zhí)行。乙方需提供相應的發(fā)票以便甲方支付勞務報酬。四、質(zhì)量保證措施1.乙方應建立健全質(zhì)量管理體系，制定施工質(zhì)量控制措施，確保施工質(zhì)量符合建設單位要求。如因乙方施工質(zhì)量問題導致建設單位處罰或投訴，乙方應承擔相應的責任。2.乙方應嚴格按照施工圖紙和甲方要求進行施工，確保施工工序正確、施工材料合格、施工設備正常運行。如因乙方原因?qū)е率┕べ|(zhì)量問題或安全隱患，乙方應及時進行整改并承擔相應的費用。3.甲方有權對乙方的施工質(zhì)量進行監(jiān)督抽查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或安全隱患，甲方有權要求乙方進行整改并承擔相應的責任。五、安全保證措施1.乙方應建立健全安全管理體系，制定施工安全措施和操作規(guī)程，確保施工安全符合建設單位要求。如因乙方施工安全問題導致建設單位處罰或投訴，乙方應承擔相應的責任。2.乙方應嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保施工人員佩戴安全防護用品、使用安全設備。如因乙方原因?qū)е率┕ぐ踩珕栴}或事故，乙方應及時進行整改并承擔相應的費用。3.甲方有權對乙方的施工安全進行監(jiān)督抽查，如發(fā)現(xiàn)安全問題或事故隱患，甲方有權要求乙方進行整改并承擔相應的責任。六、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行合同條款，確保施工質(zhì)量和進度。如一方違約，應承擔相應的違約責任。2.在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行時，雙方可協(xié)商解除合同。協(xié)商不成的，可向人民法院提起訴訟解決爭議。3.合同終止后，乙方應盡快完成收尾工作并清理現(xiàn)場。甲方應按照合同約定支付勞務報酬并返還乙方提供的設備材料。如有其他未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。七、其他條款1.本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充完善。協(xié)商不成時按《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)處理。如因違約引起訴訟或仲裁時，違約方應承擔相應的法律責任和費用。同時，雙方應積極配合相關部門調(diào)查取證工作。2.本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份存檔備案；合同副本根據(jù)需要制作多份備用。每份合同具有同等法律效力且相互補充完整。篇4發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：_________4.工程造價：_________第二條承包方式及范圍1.承包方式：_________2.承包范圍：_________第三條施工工期1.乙方應嚴格按照甲方要求的工期組織施工，確保施工質(zhì)量。2.如遇下列情況，乙方可順延工期：（1）因甲方原因造成工程停工；（2）不可抗力因素。第四條工程質(zhì)量及驗收標準1.乙方必須嚴格按照施工設計圖紙、技術規(guī)范和操作程序進行施工，確保工程質(zhì)量達到甲方要求。2.甲方有權對施工質(zhì)量進行監(jiān)督，對不符合質(zhì)量要求的施工部分，甲方有權要求乙方返工或整改。3.工程竣工驗收時，乙方必須提供完整的施工記錄、材料清單等技術資料。4.工程質(zhì)量標準：_________第五條付款方式及結(jié)算方式1.付款方式：_________2.結(jié)算方式：_________第六條違約責任及賠償金額的計算方法1.甲方若不按合同約定支付工程款，每逾期一天，應向乙方支付合同總價萬分之五的違約金。2.乙方若不按合同約定交付工程，每逾期一天，應向甲方支付合同總價萬分之五的違約金。3.若因乙方施工質(zhì)量問題導致工程無法按時交付，乙方應承擔全部責任，并賠償甲方因此造成的損失。4.若因甲方原因造成工程停工，甲方應承擔全部責任，并賠償乙方因此造成的損失。5.違約賠償金額的計算方法：按照合同總價的萬分之五計算。第七條合同生效及終止條件1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本合同生效后，雙方應認真履行，關于合同的修改、補充應通過協(xié)商后簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同在履行過程中如遇到不可抗力因素導致無法繼續(xù)履行時，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可終止合同。4.本合同終止后，雙方應友好協(xié)商解決相關事宜。第八條其他約定事項1.甲方應提供必要的生活和工作條件，確保乙方的施工順利進行。2.乙方應妥善保管甲方的施工設備、材料和技術資料，防止丟失或損壞。如有丟失或損壞，乙方應承擔全部賠償責任。3.甲方有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督和管理，確保施工符合甲方的要求。如有違反施工規(guī)范的行為，甲方有權要求乙方進行整改或返工。如因此造成工期延誤或損失，乙方應承擔全部責任。4.乙方應按時向甲方報送施工進度和存在的問題，確保甲方能夠及時了解和掌握施工情況。如因乙方未按時報送相關信息而導致甲方無法及時了解和掌握施工情況，乙方應承擔全部責任。篇5發(fā)包方（甲方）：[公司名稱]承包方（乙方）：[公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內(nèi)容：內(nèi)墻抹灰第二條承包方式乙方采用包工包料方式承包，具體包以下內(nèi)容：1.乙方自帶施工所需工具和施工材料。2.乙方負責施工過程中的一切費用。3.乙方自行解決生活、住宿、交通等問題。4.乙方在施工中要嚴格按照甲方要求的施工規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。5.乙方在施工中要采取必要的安全措施，確保施工安全。第三條承包價格及支付方式1.承包價格：每平方米[價格]元。2.支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。3.甲方在支付款項時，需扣除乙方因質(zhì)量問題所造成的損失。第四條工程質(zhì)量及驗收1.乙方必須嚴格按照施工圖紙和甲方要求進行施工，確保工程質(zhì)量符合驗收標準。2.工程驗收時，甲方應提供必要的驗收條件和驗收時間。3.乙方應積極配合甲方的驗收工作，確保驗收順利進行。4.如果工程質(zhì)量存在問題，甲方有權要求乙方進行整改或返修。5.整改或返修的費用由乙方承擔。第五條違約責任1.甲方若不按合同約定支付勞務承包費用，每逾期一天，向乙方支付合同總價萬分之五的違約金。2.乙方若不能按合同約定工期完成施工任務，每逾期一天，向甲方支付合同總價萬分之五的違約金。3.乙方施工質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標準，乙方需承擔由此給甲方造成的全部損失。4.甲方若違反合同約定，需承擔由此給乙方造成的全部損失。5.任何一方因不可抗力因素不能履行合同時，應及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供有關部門的證明文件，以便雙方協(xié)商處理。6.若因甲方原因需調(diào)整合同內(nèi)容或變更施工范圍時，須經(jīng)雙方協(xié)商一致后正式簽訂書面協(xié)議。任何一方不得擅自變更或解除本合同。若擅自變更或解除本合同，違約方需承擔由此給守約方造成的全部損失。7.本合同未盡事宜，雙方應友好協(xié)商處理。協(xié)商不成的，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.在施工過程中若有爭議時，雙方應友好協(xié)商處理。協(xié)商不成的，可依法向合同簽訂地人民法院提起訴訟。在爭議處理過程中，除有爭議的部分外，其他部分應繼續(xù)履行。10.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。任何一方不得擅自變更或解除本合同。如需變更或解除本合同，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后正式簽訂書面協(xié)議。篇6發(fā)包方：[公司名稱]承包方：[公司名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內(nèi)容：內(nèi)墻抹灰4.工程造價：[工程造價]第二條承包方式及要求1.承包方式：本工程采取包工包料的方式，由乙方負責購買施工所用的所有材料，并按時到達施工地點。乙方同時需自帶施工設備、工具等，并自行承擔施工過程中的所有費用。2.施工要求：乙方在施工中必須按照甲方提供的施工圖紙和技術要求施工，確保施工質(zhì)量符合甲方要求。如果因乙方施工質(zhì)量問題導致工程返工或整改，乙方需承擔相應的責任和費用。第三條工程期限1.工程開工日期：[開工日期]2.工程竣工日期：[竣工日期]3.如因甲方原因造成工程停工，工期相應順延。第四條付款及結(jié)算方式1.付款及結(jié)算方式：本工程采用分期付款的方式，具體為工程開工前支付總工程款的XX%，工程中期支付總工程款的XX%，工程竣工后支付總工程款的XX%。剩余XX%的工程款作為質(zhì)量保證金，待工程保修期滿后一次性支付。2.乙方在收到甲方支付的款項后，需向甲方提供正規(guī)的發(fā)票。如因乙方未提供發(fā)票導致甲方無法支付款項，責任由乙方自行承擔。第五條保修期及保修責任1.保修期：本工程的保修期為XX年，自工程竣工之日起計算。在保修期內(nèi)，如因乙方施工質(zhì)量問題導致的工程損壞，乙方需承擔相應的責任和費用。2.保修責任：在保修期內(nèi)，乙方需對甲方提出的工程質(zhì)量問題進行及時的維修和處理。如乙方未在規(guī)定時間內(nèi)進行維修和處理，甲方有權委托其他單位進行處理，相關費用由乙方承擔。第六條違約責任及賠償1.違約責任：如因一方違約導致合同無法按時履行或無法履行，違約方需承擔相應的違約責任。具體為：若甲方違約，需向乙方支付違約金并賠償乙方因此造成的損失；若乙方違約，需向甲方支付違約金并賠償甲方因此造成的損失。2.賠償：在發(fā)生違約情況時，違約方需對守約方進行賠償。具體賠償金額根據(jù)違約方違約程度及守約方損失情況而定。第七條爭議解決及法律適用1.爭議解決：如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，雙方應繼續(xù)履行合同中不涉及爭議的其他條款。2.法律適用：本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如果因不可抗力因素導致合同無法按時履行或無法履行，雙方可協(xié)商解除合同或變更合同條款。但解除或變更合同需以書面形式進行確認。第八條合同生效及其他約定事項1.合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。具有同等法律效力。未盡事宜雙方可另行簽訂補充協(xié)議進行約定。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。2.約定事項：在合同履行過程中雙方應嚴格保密本合同內(nèi)容及與本合同相關的所有信息不得向任何第三方泄露否則應承擔相應的法律責任。此外雙方應互相配合共同推進工程進度確保工程質(zhì)量達到甲方要求。篇7發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際情況，就勞務承包給乙方的有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內(nèi)容：內(nèi)墻抹灰4.承包范圍：_________第二條承包方式1.本工程采取包清工方式，由乙方負責提供勞務人員和設備進行施工。2.乙方需按照甲方提供的施工圖紙和技術要求，完成內(nèi)墻抹灰工作。第三條合同工期1.本工程計劃開工日期為_________年_________月_________日，計劃完工日期為_________年_________月_________日。2.乙方應在計劃開工日期前組織人員進場，并按時完成分配的施工任務。第四條勞務報酬及支付方式1.本工程的勞務報酬按照實際完成的工程量計算，