加工承攬協(xié)議(1)

1、加工承攬協(xié)議(1)訂立協(xié)議雙方：承攬方：定作方：定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本協(xié)議,以便共同遵守第一條加工成品：品名規(guī)格單位數(shù)量備注第二條 加工成品質(zhì)量要求:.加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存，作為驗收的依據(jù)第三條 原材料的提供方法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量:1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照協(xié)議規(guī)定原材料， 并 接受定作方檢驗承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合協(xié)議規(guī)定的原材料而影 響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨 2,用定作方原 材料完成工作的，協(xié)議應當明確規(guī)定原材料的消耗定額 .定作方應按協(xié)議規(guī)定的時 間，數(shù)量，

2、質(zhì)量，規(guī)格提供原材料.承攬方對定作方提供的原材料要按協(xié)議規(guī)定及時 檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊.承攬方對定作方提供的原材料 不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件.3,原材料等物品交提日期計算， 參照第七條規(guī)定執(zhí)行.第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┓椒?1 承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供 的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復， 提出修改意見.承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作 方，因此造成的損失，由定作方賠償.2， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要 求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和

3、復制品.3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等.第五條價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定.第六條驗收標準和方法： 1,按照協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準 2 定 作方應當按協(xié)議規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作 驗收前承攬方應當向定作方 提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明.對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項 目，應當由雙方協(xié)商，在協(xié)議中規(guī)定保證期限保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用 或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外， 由承攬方負責修復或退換.3,當事人雙 方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提

4、供檢驗證明.第七條交提貨的時間和地點：1， 交提定作物期限應當按照協(xié)議規(guī)定履行.任何一 方要求提前或延期交提定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.2,交提定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期 為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物 的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計 算.)第八條包裝要求及費用負擔：第九條運輸方法及費用負擔：第十條結(jié)算方式及期限：第十一條其他：(如: 1. 根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金.定

5、金數(shù)額由雙方協(xié)商確定.定作方不履行協(xié) 議的，無權(quán)請求返還定金.承攬方不履行協(xié)議的，應當雙倍返還定金.2 根據(jù)國家 有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款.承攬方不履行協(xié)議的， 除承當違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.定作方不履行協(xié)議的，可以把預付款抵作 違約金和賠償金；有余款的可以請求返還.等等.)第十二條承攬方的違約責任:一，未按協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按 質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承當逾期交付的責任；經(jīng)過修整 或調(diào)換后，仍不符合協(xié)議規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于協(xié)議規(guī)定，

6、定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理；少交局部定作方不再需要的，有權(quán)解除協(xié)議，因此造成的損失由承攬方賠償三，未按協(xié)議規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包 裝，并承當因此而支付的費用.定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的， 承 攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部.因包裝不符協(xié)議 規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金 元；協(xié)議中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額 計算，向定作方償付違約金以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金 總額的

7、千分之一償付違約金.未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的 % 10% - 30%幅度或酬金總額的 % 20%-6 0%幅度違約金六，異地交付的定作物不符合協(xié)議規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位人，除按協(xié)議規(guī) 定負責運到指定地點或接收單位人外，并承當因此多付的運雜費和逾期交付定 作物的責任八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、 滅失的、應當償付定作方因此造成的損失九，未按協(xié)議規(guī)定的方法和期限對定

8、作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā) 現(xiàn)原材料不符合要求而未按協(xié)議規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對 工作質(zhì)量，數(shù)量承當責任十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬 方應賠償定作方因此造成的損失如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求 辦理，并承當逾期交付的責任.第十三條 定作方的違約責任：一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成 的損失.二，中途廢止協(xié)議，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行局部價款總 值的%10% - 30%幅度的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的 2 0% - 6 0%

9、的幅度違約金.三，未按協(xié)議規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或 未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除協(xié)議，定作方應當賠償承攬方 因此而造成的損失；承攬方不要求解除協(xié)議的，除交付定作物的日期得以順延外， 定作方應當償付承攬方停工待料的損失.四，超過協(xié)議規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還 應當承當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費.定作方超過領取期限六個月不領取定作物 的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定 作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償缺乏局部；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失五，

10、超過協(xié)議規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金六,無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款七，變更交付定作物地點或接收單位人，承當因此而多支出的費用第十四條 不可抗力：在協(xié)議規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承當違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在協(xié)議規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的， 不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承當責任，并賠償承攬方由 此造成的損失.第十五條 糾紛的處理：加工承攬協(xié)議發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向協(xié)議管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.本協(xié)議自 年月日起生效，協(xié)議履行完畢即失效.本協(xié)議執(zhí)行期間，雙方不得隨意