照明工程施工合同

1、安裝工程施工合同編 號：工程名稱：工程地點：建設(shè)單位：施工單位：陜西天和照明設(shè)備工程有限公司簽訂日期：年月日安裝工程施工合同發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方： 陜西天和照明設(shè)備工程有限公司（以下簡稱乙方）依照中華人民共和國合同法 、中華人民共和國建筑法及其他 有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方 就張家堡廣場照明工程，特訂立本合同1. 合同內(nèi)容1.1 工程名稱：1.2 工程地點：1.3 工程范圍： 施工工期年月日年月日2.1 開始工作日期：2.2 結(jié)束工作日期：2.3 總?cè)諝v工作天數(shù)為 ： 天2. 承包方式本工程為包工包料（不包含燈具采購）的承包方式。3. 合同價款及付

2、款方式4.1 合同總價款（暫定）人民幣： 元，大寫：4.1.1 合同總價款包括照明工程施工費和照明工程二次設(shè)計費4.1.2 合同價款中照明工程二次設(shè)計費按工程總造價的 4%計取。4.2 付款方式4.2.1 施工進場兩天內(nèi)支付暫定工程款的 30%，工程施工電纜敷設(shè)完 畢支付暫定工程款的 50%，竣工驗收后支付至總工程款的 95%。質(zhì)保期 滿后一個月內(nèi)一次性支付 5%的質(zhì)保金。4.3 合同價款計算： 依據(jù)施工單位二次設(shè)計的施工圖、設(shè)計變更、簽 證，執(zhí)行全國統(tǒng)一安裝工程預算定額陜西省價目表 2001、陜西省 房屋修繕工程安裝工程費用定額 2001及配套文件工程類別依據(jù)三類 工程取費，不計取養(yǎng)老保險統(tǒng)

3、籌和安全、文明施工定額補貼費（計取 趕工費，費用額甲乙雙方協(xié)商） 。本合同包括的主材價格按甲方認價計 取。4.2.7 合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準。5. 雙方責任5.1 甲方責任：5.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供張家堡廣場原來地下管網(wǎng)圖、 照明工程電氣施工圖（招標文件中提供的圖紙）電子版。5.1.2 向乙方提供必要的場地及施工用水、用電（費用由乙方承擔）5.1.3 按合同約定向乙方支付合同價款。5.1.4 由于工期太緊，甲方必須在收到乙方文件（包括圖紙、變更、 與工程進度有關(guān)的文件） 2 小時內(nèi)予以確認，否則視為甲方已確認。5.1.5 甲方負責協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場中發(fā)生的非施工單位引起

4、的各種問題。5.1.6 甲方按計劃采購燈具，保證燈具到場時間不影響整個工程工 期。5.1.7 甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后 48 小時內(nèi)組織相關(guān)人 員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結(jié)算。5.2 乙方責任：5.2.1 乙方應向甲方提供竣工圖四套。5.2.2調(diào)試驗收合格后， 需免費對甲方操作人員進行技術(shù)培訓， 直至甲方人員能夠達到技術(shù)上熟練操作。5.2.3 按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、 安全管理，如在施工期間發(fā)生施 工質(zhì)量、安全事故，應及時報告甲方。 保證施工現(xiàn)場清潔符合有關(guān)規(guī)定， 按文明工地標準組織施工，做到“工完、料凈、場地清' 。5.2.4 隱蔽工程，隱蔽前應提前 8

5、小時通知甲方驗收， 經(jīng)甲方驗收合格 后方可隱蔽，自行隱蔽無效。5.2.5 乙方進場施工時應自覺遵守施工現(xiàn)場管理制度， 遵守甲方有關(guān)施 工現(xiàn)場管理的有關(guān)規(guī)定， 承擔在安裝、 施工過程中的放火、 防盜等安全 責任；對現(xiàn)場所有其他建筑及建筑裝修、設(shè)備、器具、綠化苗木不得破 壞。6。暫停施工6.1 當碰到重大質(zhì)量事故，安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫 停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后 12 小時內(nèi)提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保 護已完工程。 乙方實施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提 出復工要求，業(yè)主代表應當在 2小時內(nèi)給予答復。 甲方代表未能

6、在規(guī) 定時間內(nèi)提出處理意見，或收到乙方復工要求后 2 小時內(nèi)未予答復， 分包方可自行復工。 因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發(fā)生的追 加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成 停工的，由乙方承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。6.2 非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因（天氣、人為因數(shù)）可 進行暫時停工。7工程延誤對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方代表確認后，工期相 應順延； 7.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等，致使施 工不能正常進行；7.2 經(jīng)甲方認可的設(shè)計變更和工程量增加；7.3 一天內(nèi)非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過 8 小時；7.4 因甲方

7、采購的燈具不能按時到施工現(xiàn)場，或其它甲方原因造成 乙方的人員窩工，乙方有權(quán)索賠窩工費，同時工期順延。8不可抗力8.1 張家堡照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原 因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。8.2 非甲乙雙方的原因， 而是不可預料的外界因數(shù)影響造成的停工， 工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。9變更施工中甲方對原設(shè)計進行變更，應在變更前 3 天，向乙方發(fā)出書面 變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的費用整甲按合同的 結(jié)算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。10驗收10.1 安裝工程開始前， 乙方應提供主材的相關(guān)資料及材料報驗單， 報給甲方，甲方要在 2 小

8、時內(nèi)對材料的質(zhì)量進行檢查。10.2 隱蔽前通知甲方，經(jīng)甲方驗收合格后方可隱蔽。10.3 燈具安裝調(diào)試完畢后， 經(jīng)甲方驗收合格， 作為本工程的最終質(zhì) 量驗收。11. 工程質(zhì)保期11.1 本工程質(zhì)保期為工程驗收合格之日期一年。保修期內(nèi)如工程 發(fā)生故障，乙方必須在接到通知后的 12 小時內(nèi)派人員維修，因產(chǎn)品質(zhì) 量問題引起的工程維修， 甲方支付維修所發(fā)生的費用， 乙方維修。 因安 裝問題引起的工程維修，乙方負責免費維修。11.2保修期滿后， 乙方應建立 24 小時電話熱線跟蹤服務(wù)， 若工程發(fā) 生故障，乙方應在接到通知后 24 小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場維修，以最優(yōu)惠的成 本價維修更換。12違約責任12.1本工程驗

9、收質(zhì)量必須達到乙方承諾的合格標準。 12.2除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款，否則，違約方 須承擔違約責任。12.3 若乙方未能按本合同工期完工， 每延誤一天，支付合同總價的萬 分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權(quán)停工，甲 方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責。13.爭議的解決 凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，合同各方應 通過友好協(xié)商解決：如果協(xié)商不能解決，任何一方均可向本合同項目工 程地人民法院提起訴訟。14.其它14.1 由于開挖路面原因移動部分苗木時， 乙方請甲方代表現(xiàn)場確認， 甲方代表同意后， 乙方挖處苗木， 苗木的種植工作不在乙方合同范圍內(nèi)， 乙方不負責。14.2 乙