裝飾裝修合同糾紛起訴狀

1、裝飾裝修合同糾紛起訴狀 裝飾裝修合同糾紛起訴狀 民事起訴狀 原告：陜西某裝飾工程有限公司。 地址：陜西省*市*路*大廈*座*室。 法定代表人：趙某某，職務(wù)：總經(jīng)理。 聯(lián)系電話：18*. 第一被告：西安某二手車經(jīng)銷有限公司。 地址：西安市*區(qū)*寨*莊*區(qū)*號。 法定代表人：宋某，職務(wù)：執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 聯(lián)系電話：02*-*,18*。 第二被告：宋某，男，漢族，19*年*月*日出生，住西安市*區(qū)*小區(qū)*號樓*層*室，身份證號：61*。 聯(lián)系電話：13*，13*。 訴訟請求： 1、請求判令兩被告向原告支付工程款1328936.7元及逾期利息66446.83元（暫計至2015年7月2日）； 2、本案訴

2、訟費用由兩被告全部承擔(dān)。 事實與理由： 第二被告系第一被告股東兼法定代表人，2014年6月8日，因第一被告尚在設(shè)立之中，故第二被告與原告簽訂了一份工程裝修承包合同，合同中約定，原告承包*寨工業(yè)園車行即第一被告營業(yè)場所裝修工程。依據(jù)當(dāng)時的工程設(shè)計圖紙計算的預(yù)算價為1246781元，經(jīng)優(yōu)惠后的合同造價為120萬元，如被告要求增加或減少工程項目，工程總造價相應(yīng)增減；工人及材料進場一周內(nèi)，被告支付合同總造價40%，工期過半，再支付合同總造價40%，工程完工7日內(nèi)，付足到工程總造價的97%。若出現(xiàn)被告不能按期付工程進度款，供材料未按時到位或提出設(shè)計圖紙修改等情形之一，工期相應(yīng)順延。合同簽訂后，原告按照約

3、定于2014年6月9日正式進場施工，施工過程中，被告就工程設(shè)計圖紙進行了多次變更，工程于2014年8月20日竣工，第一被告也于2014年8月26日投入營業(yè)使用。該工程合同預(yù)算價為120萬元，增項部分造價為1135172.7元，減項部分價值為106236元，工程決算總價為2228936.7元。2014年6月14日至2014年8月20日，第一被告股東惠某某、方某某累計向原告支付工程進度款90萬元，合同期間被告并未按約定支付進度款，目前仍欠原告工程款1328936.7元。2014年10月，原告向被告直接送達了決算書，被告并未提出異議，原告于2015年6月5日再次向被告郵寄送達了工程總價決算書。原告多次找兩被告要求支付工程款，但兩被告均置之不理，不予支付。 基于以上事實，原告認(rèn)為，在第一被告設(shè)立期間，第二被告與原告為建設(shè)營業(yè)場所而簽訂的工程裝修承包合同是雙方真實意思表示，該合同合法有效。被告拒不履行付款義務(wù)的行為，屬于嚴(yán)重違約。為維護原告的合法權(quán)益，依照相關(guān)法律之規(guī)定，依法提起訴訟，請