《外墻涂料施工承包合同簡單3篇》_第1頁
《外墻涂料施工承包合同簡單3篇》_第2頁
《外墻涂料施工承包合同簡單3篇》_第3頁
《外墻涂料施工承包合同簡單3篇》_第4頁
《外墻涂料施工承包合同簡單3篇》_第5頁
已閱讀5頁,還剩7頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、外墻涂料施工承包合同簡單3篇外墻涂料對建筑既有裝飾作用又有保護作用.相對于其他傳統(tǒng)的外墻裝飾材料如外墻面磚、石材、金屬板材等,外墻涂料具有色彩豐富、重量輕、造價低、施工方便以及維修、更新容易等優(yōu)點,外墻涂料施工承包合同怎么寫呢?以下是我為大家整理的外墻涂料施工承包合同,感謝您的閱讀。外墻涂料施工承包合同1甲方:乙方:甲方將 的外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則,為明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。一、工程名稱:二、工程承包范圍及形式:外墻未貼面磚部分的墻、板、線條等(具體按甲方指定的部位),以包工包料承包施工。三、工期、質(zhì)量:以甲方下發(fā)通知為準,質(zhì)量為

2、合格及以上。面漆采用多樂士牌漆。四、承包費用及付款方式:1、承包費用及結(jié)算方式:按實際施工面積進行結(jié)算,單價38元/m(每平方米叁拾捌元整),此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。2、付款方式:外架拆除完畢,合同范圍內(nèi)工程全部施工完,驗收合格后10天內(nèi),付清全部工程價款,中途不預付工程款。五、甲、乙雙方責任:(一)、甲方職責1、對乙方進行技術(shù)交底;2、負責組織驗收。(二)、乙方職責1、所用材料的必須符合質(zhì)量要求,并提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。2、施工質(zhì)量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規(guī)范要求。3、做好已完的成品保護

3、。4、乙方應嚴格按安全規(guī)程操作,杜絕事故的發(fā)生。確保安全生產(chǎn)。所發(fā)生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。六、違約責任:1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質(zhì)量時,甲方有權(quán)隨時清退乙方,所有費用乙方自己承擔,不予結(jié)算。2、由于乙方自身原因造成質(zhì)量缺陷或下料失誤,乙方無條件返工或更換材料;3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發(fā)生糾紛所發(fā)生的損失由違約方負責。七、本合同對雙方具有約束力,任何一方違約所發(fā)生的損失由違約方負責。八、本合同自雙方簽字起生效,至工程款付清當日終止。本合同一式二份,雙方各持一份,未盡事宜,協(xié)商解決。甲方(公章):_乙方(公章):_法

4、定代表人(簽字):_法定代表人(簽字):_年_月_日_年_月_日外墻涂料施工承包合同2發(fā)包方: (以下簡稱甲方)承包方: (以下簡稱乙方)根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他相關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就外墻及室內(nèi)涂料工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。一、工程概況:1、工程名稱:外墻及室內(nèi)涂料裝飾工程2、工程地點:二、承包方式:包工包料,包腳手架三、承包內(nèi)容及價格本工程現(xiàn)有外墻涂料裝飾分項工程項目,采用“立邦”牌外墻涂料,調(diào)色外墻涂料每平方米 38.00 元;其他外墻涂料每平方米 35.00元;內(nèi)墻樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價

5、不含配套費及稅費,所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內(nèi)。四、施工及質(zhì)量要求1、乙方必須嚴格按現(xiàn)行規(guī)范標準施工,分項工程驗收要求達合格以上。2、涂刷質(zhì)量要求:表面顏色均勻一致,不允許有泛堿、咬色,和流墜、疙瘩,無砂眼、刷紋,裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍,陰陽角順直。3、材料要求:底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收,符合要求后使用。4、底漆和面漆按產(chǎn)品說明進行配比施工。5、質(zhì)量未達到要求者,其返工的工料損失由乙方負責,因乙方原因造成質(zhì)量問題被有關(guān)部門罰款由乙方負責。五、施工工期1、乙方根據(jù)甲方施工進度計劃要求,組織勞力。2、施工工期:根據(jù)甲方要求,乙方實際情況協(xié)商確定。六、結(jié)

6、算及付款方式1、結(jié)算方式:內(nèi)墻涂料工程量按實際展開面積計算,以分項單價乘以實際工程量結(jié)算。2、付款辦法:本工程無備料款,按每月經(jīng)有關(guān)部門審核進度款付至80%,工程竣工驗收合格后乙方提供工程結(jié)算資料并將有關(guān)資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內(nèi)審核完畢,按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%,余款3%作為質(zhì)量保修金,待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內(nèi)付清。七、安全施工在施工過程中,乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工,加強施工人員的安全教育管理,采取必須的安全防范措施,如造成安全事故,一切責任和經(jīng)濟損失由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。八、甲方職責1、負責協(xié)調(diào)乙方和現(xiàn)場其他施工單位工作關(guān)

7、系;2、向乙方提供本工程相應施工圖紙壹份,并對乙方進行質(zhì)量、安全技術(shù)交底,施工中如有圖紙設計更改,應及時通知乙方,否則應予簽證;3、甲方應提供現(xiàn)場水、電,費用由甲方負責;提供垂直運輸機械以及提供開升降機專職人員,及時進行技術(shù)交底和現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決提供水電至施工作業(yè)現(xiàn)場;九、乙方職責除甲方提供的機械設備外,其余的工具均由乙方負責(包括雨具),嚴格按施工進度計劃組織,確保工程工期和質(zhì)量;十、附則1、本合同如有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議,其補充協(xié)議視同本合同,具有同等法律效力。2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份;3、本合同自簽字后生效,至工程竣工驗收,工程款項結(jié)清后終止。甲方

8、(公章):_乙方(公章):_法定代表人(簽字):_法定代表人(簽字):_年_月_日_年_月_日外墻涂料施工承包合同3發(fā)包方(甲方):承包方(乙方):按照中華人民共和國經(jīng)濟合同法、建筑安裝工程承包合同條例及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議。第一條 工程概況1.1 工程名稱:寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程1.2 工程地點: 寶楊路3320號1.3 承包范圍: 1-3號外墻涂1.4 承包方式:包工包料 (外墻膩子甲方提供)1.5 工期:自接到甲方通知后 10天 內(nèi)完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管

9、理。1.6 工程質(zhì)量:合格1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.1.8 合同價款采用固定單價,單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣): 63000.00元(大寫):陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內(nèi)容(另有約定的除外)。1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用,少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。第二條 甲方工作2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。2.2甲方簽訂合同

10、后3天內(nèi)向乙方明確施工范圍及施工要求。第三條 乙方工作3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作,并承擔相應費用。3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門

11、窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。3.7工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。第四條 關(guān)于工期的約定4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。4.2乙方在合同簽訂后3日內(nèi)提供施工組織設計,甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質(zhì)疑和合理修正時,乙方應在此后3天內(nèi)提供修正的施工組織設計。4.3非乙方原因造成的工期延誤,經(jīng)雙方協(xié)商,以經(jīng)甲方簽證的聯(lián)系單為準,工期可以順延。4.4工程竣工結(jié)算時乙方提供發(fā)票,甲方出具免稅憑證。第五條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定5.1本工程質(zhì)量應達

12、到國家建筑裝飾行業(yè)標準質(zhì)量評定合格標準。施工項目質(zhì)量驗收若無相應的國家驗收標準時,則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收,甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認;若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工直接費;若乙方?jīng)]提前24小時通知甲方驗收且自行驗收,甲方不予承認,甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗,無論復驗是否合格,甲方不承擔應復驗而引起的產(chǎn)品損壞、停工損失,工期不予順延。5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不予

13、順延。5.4工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用。第六條 關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定6.1支付方式:工程開工后,工程完成至30%時,支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后,支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經(jīng)甲方審定結(jié)算后支付至結(jié)算價的95%,余款作為保修金。 保修金為工程結(jié)算價的5%,在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內(nèi)容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字,在決算時按實結(jié)算。第

14、七條 關(guān)于材料供應的約定7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.7.2 乙方采購的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,并且對工程造成的損失由乙方負責。第八條 有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明,應符合中華人民共和國消防條例和有關(guān)防火設計規(guī)范。8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程、建筑安裝工人安全操作規(guī)程、中華人民共和國消防條例和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

15、8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。第九條 爭議與違約責任9.1、違約(1)工期:施工過程中由于乙方原因造成工期延誤,每逾期一天,須按工程結(jié)算總價款的向甲方支付違約金,并承擔因此給甲方造成的一切損失,如乙方不按本條款執(zhí)行,甲方有權(quán)從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認后,工期相應順延,但甲方不承擔任何費用。(2)產(chǎn)品質(zhì)量:如乙方提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格的,乙方除應立即調(diào)換合格產(chǎn)品外,還應按不合格產(chǎn)品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的,乙方還應承擔相應的違約責任。(3)工程質(zhì)量:如因乙方原因引起工程質(zhì)量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準),乙方必須立即整改,直至質(zhì)量達到合格為止,同時向甲方支付與質(zhì)量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的,乙方應據(jù)實賠償。(4)付款:如甲方無故延遲支付工程款,經(jīng)乙方合理催告后仍未支付的,則每逾期一天,應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。9.2、爭議(1)雙方約定,在合同履行過程中產(chǎn)生爭議時,各方協(xié)商解決,協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。(2)對于不存在爭議的部分,各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工,且不得以此為由拖延

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論