不可撤銷的工程居間費支付合同

1、不可撤銷的工程居間費支付合同施工方 / 委托方（公章）： （簡稱甲方）法人代表： 身份證號： 法人委托人 身份證號： 合作方 / 受委托方： （簡稱乙方）甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢，互利雙贏，根據(jù)中華人民共和國合同法、民法通則、 根據(jù)財 政部、國家稅務總局財稅 2009第 29號文件、國家工商行政總局 60號令文件關于“傭 金支付”的規(guī)定等有 關法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商， 達成一致，甲乙雙方保證共同遵守該合同不違約。第一條：委托內(nèi)容1、甲方主觀意志自愿有償委托乙方協(xié)助承接工程項目并支付報酬，乙方接受甲方有償委托，向甲方 提供訂立合同的機會。乙方就該工程（簡稱：本項目） 引薦給甲方并帶領甲方與本項目

2、發(fā)包方進行洽談與合作，并最終促成甲方與發(fā)包方簽訂施工合同，乙方完成委托工作結束。2、“工程合作成功”是指甲方與發(fā)包方簽訂書面施工承包合同成功并順利履行完成承包合同為標準，如果未簽訂承包合同本合同自動作廢。3、甲方的聲明與承諾：甲方首先得到乙方的信息介紹推薦，才得知參與本項目。甲方認可乙方全體成員整體一致性及提供本項目信息重要性；一旦甲方簽約成功、保證回饋乙方所付出 的勞務成本、資金、時間、 精力、智力和無形資產(chǎn)等業(yè)務貢獻，雙方商定：以甲方和發(fā)包方 簽訂的工程合同金額大約 51 億元（工程量 大約 1 億方，每方 51 元） 4%的下浮為居間費給乙 方作為報酬。總金額 2.04 億元人民幣大寫貳

3、億零肆佰萬 元整。 （工程有三期建設 ） 。如果甲方 承接本項目的第二期，第三期工程建設時換了其他資質(zhì)承接此項目 都必須無條件按此合同足 額支付本合同受益人的居間費。第二條：乙方的責任、義務1、乙方在與甲方簽訂本合同后，需要及時督促甲方申報資質(zhì)，資質(zhì)通過后，及時安排時間，帶領甲方法人代表或授權負責人與發(fā)包方洽談、看資料、簽訂承包施工合同等事項。2、乙方保證向甲方提供有關本項目真實信息。乙方承諾，如果乙方提供的本項目信息不真實， 乙方無權取得居間費報酬。3、乙方在甲方與發(fā)包方進行合同談判期間，應盡到積極協(xié)調(diào)工作，促成發(fā)包方與甲方的合作。4、乙方作為甲方項目合作者，不承擔甲方與他方的任何經(jīng)濟糾紛以

4、及法律責任和施工期間的安全、質(zhì)量、工期等一切責任。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務與乙方無關。第三條：甲方責任、義務1、甲方具有自愿、有償、誠信的主觀合作意志，負責提供公司資質(zhì)等有效資料（以電子媒介，微信等作為憑證），負責和發(fā)包方進行直接的合同談判，發(fā)包方規(guī)定的費用甲方承擔。2、如果合作成功，則甲方保證按本合同約定，向乙方足額支付居間費，甲方絕不違背該承諾、 或逆轉、或變更、或以任何理由干涉、或以任何借口拒付，保證履約執(zhí)行；甲方簽字代表個 人對支付乙方 居間費承擔一切經(jīng)濟及法律責任與不可撤銷的連帶支付責任。 如果未及時支付， 則逾期每日按未支付居間費的 3%向乙方支付違約金。乙方憑此承諾書

5、依法凍結甲方銀行帳戶，此承諾書 將自動轉為支付乙方居間費的借條。3、在甲方與發(fā)包方合同履約過程中，所產(chǎn)生的與工程有關的事情自行處理和承擔。4、甲方保證認可乙方提供本項目信息所起到的重要性。甲方支付乙方居間費是獨立存在的，甲方全體成員絕無異議，并無條件予以認可執(zhí)行，甲方簽字代表個人或施工方負責人個人自愿承擔一切法律責任及經(jīng)濟賠償責任。如果甲方與業(yè)主發(fā)包方已簽訂了正式合同而由于甲方的資質(zhì)等原因要重新?lián)Q公司或組成其他合作伙伴共同來承接本項目時（其中包括第一、二、三期工程及多期，多項和其它附屬工程等 ）甲方對乙方所簽訂的本合同仍然有效，甲方必須無條 件按本合同所簽訂的條款履約執(zhí)行。第四條：甲方支付乙方

6、居間費的時間、支付方式1、 甲方支付乙方居間費經(jīng)甲乙雙方協(xié)商按合同簽訂實際金額的4燦算。2、 乙方收取所有居間費時不出具任何收款憑證，所有居間費均為稅后款，所涉及的所有稅費由甲方負責繳納，甲方必須無條件履行。并承擔一切涉稅之法律責任。3、 以下乙方受益人分流表是按 第一期工程量大約人民幣 51億元的4%總金額2.04億元人民 幣，大寫貳 億零肆佰萬元人民幣來分配的。4、支付方式。（1 ）、甲方與發(fā)包方簽訂好了正式施工合同當天付乙方紅包費貳拾萬元支付給胡真興（在居間費中扣除）。（2） 、正式合同簽訂后收到甲方預付款當天以現(xiàn)金劃帳形式支付給乙方貳佰萬元（在居間費中 扣 除）0（3）、本項目開工以后

7、，以每方 2元人民幣作為居間費到每個月月底結賬。3，乙方受益人分流表如下：（表中信息打印或手寫都有效）姓名開戶行銀行卡號或賬號占數(shù)金額（萬元）第五條：違約責任、誠信原則1、若經(jīng)乙方推薦、引薦、介紹發(fā)包方與甲方進行磋商后以及本合同簽訂后，甲方跨過乙方與發(fā)包方或其關聯(lián)人或關聯(lián)單位簽訂任何合同，即甲方構成違約；仍應全額向乙方支付居間費。2、甲方若違約，乙方有權直接向簽約所在地人民法院或乙方所在地人民法院提起訴訟仲裁，并且乙方有權向社會公眾（包括但不限于甲方的親屬、朋友、同事、客戶等）、網(wǎng)絡媒體、書面媒介等進行訴求與公開，甲方承擔由此引發(fā)的一切法律責任與經(jīng)濟賠償責任和社會不良影響后果。法人或授權代表（

8、簽字蓋章）法定住址:3、雙方認可涉及本項目的溝通信息（包括但不限于：電話信息、網(wǎng)絡信息、電子郵件微信等資料），一律作為合作憑證或履約憑證，擁有的法律效力不可撤銷。第六條：本合同解除和終止條件1、甲乙雙方就解除合同協(xié)商一致。2、總居間費已付清；若有追加的工程量，按此比例支付居間費。第七條：爭議和違約的解決方式1、 本合同簽訂之后，如發(fā)生合同爭議或違約，雙方協(xié)商解決，為以后長期合作打下良好誠信基礎，協(xié)商 不成，雙方同意提交乙方所在地人民法院或合同簽訂地人民法院仲裁處理。2、 追素期間所產(chǎn)生的一切費用 （含律師費，訴訟費，執(zhí)行費，財產(chǎn)保全費，公證費，違約金，罰金，差 旅費等）均由甲方承擔。第八條：本

9、合同書是建立在甲方與發(fā)包方簽訂有效施工合同基礎上，若甲方與發(fā)包方簽訂正式施工合同，他相關承諾不相抵觸，獨立則本合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兌現(xiàn)的見索即付憑證，與甲方其執(zhí)行，不受甲方或發(fā)包方企業(yè)改制、更名、更換法人或增減企業(yè)股東人數(shù)及變更股東而影響。第九條：其它事項1、 本合同共四頁紙一式四份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)三份，具有同等法律效力?？崭褚詫嶋H填寫為準。2、 本合同打印或手寫、本合同網(wǎng)簽蓋章的電子掃描件微信件傳送如同原件一樣具有同等法律效力。3、本合同原件給乙方三份，甲方的營業(yè)執(zhí)照、法人授權委托書、和發(fā)包方簽訂的工程合同分 別掃描（或復印）的掃描件（或復印件）各一份給乙方備案，該文書均作為本合同附