維修合同格式

1、維修合同格式維修合同合同編號(hào)：甲方：法定住址：法定代表人：職務(wù)：委托代理人：身份證號(hào)碼： 通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人：電話(huà)：傳真：帳號(hào)：電子信箱：乙方：法定住址：法定代表人：職務(wù)：委托代理人：身份證號(hào)碼： 通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系人：電話(huà)：傳真：帳號(hào)：電子信箱： 雙方本著互惠互利的原則，通過(guò)友好協(xié)商簽定以下修繕協(xié)議：條 修繕修理項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬I丨修繕修理項(xiàng)目及內(nèi)容丨計(jì)量單位丨數(shù)量或工作量報(bào)酬I單價(jià)丨金額I合計(jì)人民幣金額:第二條 定作人保證其有權(quán)對(duì)上述 進(jìn)行修繕。第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修 繕的企業(yè)。第四條材料I材料I商標(biāo)I生產(chǎn)I規(guī)格I計(jì)量I數(shù)量I質(zhì)量I提供I交付I消耗I單

2、價(jià)I價(jià)款I(lǐng)名稱(chēng)II廠(chǎng)家I型號(hào)I單位II I人I日期I定額I I I第五條檢驗(yàn)1、 定作人檢驗(yàn)承攬人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)： 、方法：、時(shí)間：、地點(diǎn)：2、 承攬人檢驗(yàn)定作人提供材料的標(biāo)準(zhǔn)： 、方法：、時(shí)間：、地點(diǎn)：第六條修繕修理時(shí)間從年月日到年月日。第七條質(zhì)量要求修繕修理項(xiàng)目應(yīng)符合 的規(guī)定和要求求，具體的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求包括： 第八條資料提供1、 定作人于時(shí)間，以的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙： 。2、承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日向定作人提出書(shū)面異議。定作人應(yīng)在收到書(shū)面異議后的 日內(nèi)答復(fù)。第九條轉(zhuǎn)包1、定作人同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包

3、括： 。2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng) 當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。3、雙方必須在得到對(duì)方書(shū)面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行 承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方 面停止此協(xié)議的執(zhí)行。4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第 三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。第十條保密承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不 得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。具體包括：1、雙方同意在本合同執(zhí)行過(guò)程中了解到的與雙方有關(guān) 的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。2、雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密 義務(wù)。3、定作人對(duì)

4、其專(zhuān)有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。第十一條 中途變更的后果定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。第十二條協(xié)助1、承攬工作中定作人應(yīng)對(duì)承攬人提供以下協(xié)助：，并滿(mǎn)足以下要求： 。2、定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在 天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。3、定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。第十三條監(jiān)督承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。第十四條保管義務(wù)承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工 作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損 害賠償責(zé)任。第十五條更換部件

5、：1、 部件更換可能會(huì)影響 的功能、性能，承攬 人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備 同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié) 商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。3、更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報(bào)價(jià)，供定作人參考確認(rèn)，報(bào)價(jià)中的部件價(jià)格不得高 于設(shè)備的生產(chǎn)商在 市授權(quán)的維修中心提供的部件價(jià)格。定作人可以在經(jīng)承攬人書(shū)面確認(rèn)的第三家處購(gòu)買(mǎi)部件。4、承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定 作人書(shū)面同意的第三方更換或拆卸部件。第十六條交付修繕修理項(xiàng)目完工后，交付時(shí)間： ，交付方式：，交付地點(diǎn)：。第十七條驗(yàn)收

6、1、雙方約定由 來(lái)進(jìn)行本次修繕的驗(yàn)收工作，并向其支付規(guī)定報(bào)酬 元。該部分費(fèi)用由定作人來(lái)負(fù)擔(dān)2、修繕修理項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) ，具體驗(yàn)收時(shí)間為：第十八條修繕費(fèi)用本次修繕的費(fèi)用為 元，定作人在 年月日前向承攬人預(yù)付材料款 元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗(yàn)收合格后 日內(nèi)將尾款元全部付清。第十九條結(jié)算方式報(bào)酬與材料費(fèi)的結(jié)算方式為：第二十條保修設(shè)備修復(fù)后，對(duì)于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供 個(gè)月的保修。但下列情況不屬保修范圍：1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞；2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷；3、因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞；4、因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。第二一條合同的變更

7、本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時(shí)，任何一方需變更本 合同的，要求變更一方應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意 后，雙方在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)簽訂書(shū)面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書(shū)面文件，任何一方無(wú)權(quán)變更本合同，否則， 由此造成對(duì)方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。第二十二條合同的終止如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。1、在沒(méi)有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本 合同的義務(wù)。2、未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。3、更換部件時(shí)，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌 /或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費(fèi) 用，并免費(fèi)更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要 按市場(chǎng)價(jià)格

8、進(jìn)行賠償。4、未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。第二十三條合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī) 定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書(shū)面 同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓?zhuān)唇?jīng)另一方書(shū)面 明確同意，均屬無(wú)效。第二十四條聲明及保證定作人：1、定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān) 或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。承攬人：1、承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2、在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)承攬人履行本

9、合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第二十五條 通知1、根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2、 各方通訊地址如下： 。3、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。第二十六條 爭(zhēng)議的處理1、本合同受中華人民共和國(guó)法律管轄并按其進(jìn)行解釋。2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列 第種方式解決：提交仲裁委員會(huì)仲裁；依法向人民法院起

10、訴。第二十七條不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能 履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可 抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。2、聲稱(chēng)受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)書(shū)面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方， 并在該不可抗力事件發(fā)生后 日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時(shí)間的適當(dāng)證據(jù)及合同不能 履行或者需要延期履行的書(shū)面資料。聲稱(chēng)不可抗力事件導(dǎo)致 其對(duì)本合同的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的一方，有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影 響。3、不可抗力事件發(fā)生時(shí)，雙方應(yīng)立即通過(guò)友好協(xié)商決 定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或

11、其影響終止或消除后， 雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)。如不可 抗力及其影響無(wú)法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼 續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時(shí)延遲合同 的履行，且遭遇不可抗力一方無(wú)須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲 延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。4、本合同所稱(chēng)“不可抗力”是指受影響一方不能合理 控制的，無(wú)法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無(wú)法克服， 并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對(duì)本合同全部或部分 的履行在客觀(guān)上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件 包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、地震， 以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、 動(dòng)亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十八條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可 以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的 內(nèi)容，按照通常理解對(duì)本合同作出合理解釋。該解釋具有約 束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十九條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法 規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充合同