全國監(jiān)理工程師考試合同

1、一、單項選擇題（共50題，每題1分。每題的備選項中。只有1個最符合題意）1 .如果施工單位項目經(jīng)理由于工作失誤導致采購的材料不能按期到貨，施工合同沒有按期完成，則建設單位可以要求（）承擔責任。A.施工單位B.監(jiān)理單位C.材料供應商D.項目經(jīng)理2 .建設單位將自己開發(fā)的房地產(chǎn)項目抵押給銀行，訂立了抵押合同，后來又辦理了抵押登記。則（）。A. 項目轉移給銀行占有，抵押合同自簽訂之日起生效B. 項目轉移給銀行占有，抵押合同自登記之日起生效C.項目不轉移占有，抵押合同自簽訂之日起生效D.項目不轉移占有，抵押合同自登記之日起生效3 .抵押與質押的區(qū)別主要在于（）。A.擔保財產(chǎn)是否為第三人的財產(chǎn)B.擔保財

2、產(chǎn)變賣后的剩余部分是否歸債務人C.擔保財產(chǎn)是否轉移占有D.債權人是否有優(yōu)先受償權4 .招標人對施工投標保函的正確處理方式是（）。A.未中標的投標人不退還B.中標的投標人在中標的同時退還C.在中標的投標人向業(yè)主提交履約擔保后退還D.投標人在投標有效期內(nèi)撤銷投標書后退還5 .對處理建設單位與監(jiān)理單位之間拖欠監(jiān)理費的糾紛，沒有強制執(zhí)行效力的文書是（）。A.人民法院的判決B.仲裁機構的裁決C.經(jīng)過公證的還款協(xié)議D.經(jīng)過鑒證的還款協(xié)議6 .某建設項目，承包人與分包人口頭約定了施工合同內(nèi)容，施工任務完成后，由于承包人欠工程款而發(fā)生糾紛，但雙方一直沒有簽訂書面合同，此時應認定（）。A.施工合同成立，但不生效

3、B.施工合同成立，且已生效C.施工合同不成立，不生效D.施工合同不成立，但有效7 .如果當事人在施工合同中約定有仲裁條款，當合同其他條款無效時，應當認為（）。A.仲裁條款有效，由仲裁委員會解決爭議B.仲裁條款有效，由人民法院解決爭議C.仲裁條款無效，由人民法院解決爭議D.仲裁條款無效，由雙方另行選擇爭議解決方式8 .甲施工企業(yè)授權某采購員到乙公司采購鋼材，但該采購員用蓋有甲施工企業(yè)公章的空白合同文本，與乙公司訂立了購買水泥的合同，則該合同（）。A.有效，但應由采購員向乙公司支付貨款B.有效，由甲施工企業(yè)向乙公司支付貨款C.無效，由采購員向乙公司支付貨款D.無效，甲施工企業(yè)退貨,乙公司的損失由采

4、購員承擔9 .按合同法的規(guī)定，合同生效后，當事人就價款或者報酬沒有約定的，確定價款或報酬時應按（）的順序履行。A.訂立合同時履行地的市場價格、合同有關條款、補充協(xié)議B.合同有關條款、補充協(xié)議、訂立合同時履行地的市場價格C.補充協(xié)議、合同有關條款、訂立合同時履行地的市場價格D.補充協(xié)議、訂立合同時履行地的市場價格、合同有關條款10 .某物資采購合同履行過程中，由于供應方交付的貨物存在嚴重質量缺陷，采購方拒付貨款，其行為依據(jù)的是合同法中規(guī)定的（）。A.雙方享有的同時履行抗辯權B.后履行方享有的抗辯權C.先履行方享有的不安抗辯權D.后履行方享有的不安抗辯權11 .在施工合同的履行中，如果建設單位拖欠

5、工程款，經(jīng)催告后在合理的期限內(nèi)仍未支付，則施工企業(yè)可以主張（），然后要求對方賠償損失。A.撤銷合同，無須通知對方B.撤銷合同，但應當通知對方C.解除合同，無須通知對方D.解除合同，但應當通知對方12 .某施工合同約定由施工單位負責采購材料，合同履行過程中，由于材料供應商違約而沒有按期供貨，導致施工沒有按期完成。此時應當由（）違約責任。A.建設單位直接向材料供應商追究B.建設單位向施工單位追究責任，施工單位向材料供應商追究C.建設單位向施工單位追究責任，施工單位向項目經(jīng)理追究D.建設單位不追究施工單位的責任，施工單位應向材料供應商追究13 .執(zhí)行政府定價的合同，如果當事人一方逾期交付貨物，遇政府

6、價格上調(diào)時，則應按（）執(zhí)行。A.原價格B.新價格C.原價與新價的平均價格D.市場價14 .某建設工程物資采購合同，采購方向供貨方交付定金4萬元。由于供貨方違約，按合同約定計算的違約金為10萬元，則采購方有權要求供貨方支付（）承擔違約責任。A.4萬元B.8萬元C.10萬元D.14萬元15 .按照訴訟的地域管轄規(guī)定，建設工程合同糾紛應由（）的人民法院管轄。A.工程所在地B.被告住所地C.原告住所地D.合同簽字地16 .招標投標過程中需要對現(xiàn)場進行考察，以了解現(xiàn)場情況?，F(xiàn)場考察組織工作由（）。A.招標人承擔，費用由投標人承擔B.投標人承擔，費用由招標人承擔C.招標人承擔，費用由招標人承擔D.投標人承

7、擔，費用由投標人承擔17 .公開招標在開標時，應當由（）。A.招標監(jiān)督機構主持，所有投標人均應參加B.招標監(jiān)督機構主持，投標人自愿參加C.招標人主持，所有投標人均應參加D.招標人主持，投標人自愿參加18 .開標時判定為無效的投標文件，應當（）。A.不再進入評標B.在初評階段淘汰C.在詳評階段淘汰D.在定標階段淘汰19 .對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，（）。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰20 .全部施工內(nèi)容只發(fā)一個合同包、招標人僅與一個中標人簽訂合同的招標方式，與按專業(yè)分別發(fā)包、

8、分別簽訂合同的招標方式相比，其特點是（）。A.管理較簡單，有能力參與競爭的投標人較少B.管理較簡單，有能力參與競爭的投標人較多C.管理較復雜，有能力參與競爭的投標人較少D.管理較復雜，有能力參與競爭的投標人較多21 .某施工項目招標采用評標價法評標，招標文件規(guī)定工期提前1個月，評標優(yōu)惠20萬元。某投標人報價1000萬元，工期提前1個月，如果只考慮工期因素，則其評標價應為（）。A.1020萬元B.1000萬元C.980萬元D.960萬元22 .在建設工程委托監(jiān)理合同（示范文本）中，綱領性的法律文件是（）。A.建設工程委托監(jiān)理合同B.建設工程委托監(jiān)理合同標準條件C.建設工程委托監(jiān)理合同專用條件D.

9、雙方共同簽署的修正文件23 .某監(jiān)理合同中，出現(xiàn)了需遵守X布地方性標準建設工程監(jiān)理規(guī)程”的約定，該約定應寫在（）中。A.建設工程委托監(jiān)理合同B.中標函C.建設工程委托監(jiān)理合同標準條件D.建設工程委托監(jiān)理合同專用條件24 .在監(jiān)理合同履行過程中，發(fā)生不可抗力導致施工被迫中斷，不可抗力影響消失后恢復施工前必要的監(jiān)理準備工作屬于（）。A.附加工作B.額外工作C.正常工作D.委托人工作25 .監(jiān)理合同的有效期是指（）。A.合同約定的開始日至完成日B.合同簽訂日至合同約定的完成日C.合同簽訂日至監(jiān)理人收到監(jiān)理報酬尾款日D.合同約定的開始日至工程驗收合格日26 .在監(jiān)理合同履行過程中，委托人提供一部汽車供

10、監(jiān)理人使用。監(jiān)理工作完成后，該部汽車應（）。A.無償歸監(jiān)理人所有B.按使用前的原值付款后歸監(jiān)理人C.歸還委托人，監(jiān)理人無須支付費用D.歸還委托人，監(jiān)理人支付折舊等費用27 .勘察合同示范文本按照委托勘察任務的不同分為（一）、（二）兩個版本，分別適用于（）的委托任務。A.巖土工程勘察、水文地質勘察B.民用建設工程勘察、其他專業(yè)工程勘察C.為設計提供勘察工作、僅限于巖土工程勘察D.要求簡單的勘察、要求復雜的勘察28 .在設計合同中，計算設計期限”的開始時間是（）A.合同簽訂日B.設計人收到定金日C.開始設計日D.合同約定的時間29 .設計合同履行過程中，設計審批部門拖延對設計文件審批的損失應由（）

11、。A.發(fā)包人承擔B.設計人承擔C.雙方各自承擔D.設計審批部門承擔30 .依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，因承包人的原因不能按期開工，（）后推遲開工日期。A.需承包人書面通知工程師B.應經(jīng)建設行政主管部門批準C.應經(jīng)工程師批準D.需承包人書面通知發(fā)包人31施工中需要使用專利技術及特殊工藝時、按照施工合同示范文本的規(guī)定，如果是（）。A.發(fā)包人要求使用，由發(fā)包人辦理相應手續(xù)，發(fā)包人承擔相應費用B.發(fā)包人要求使用，由承包人辦理相應手續(xù)，發(fā)包人承擔相應費用C.承包人提出使用，由發(fā)包人辦理相應手續(xù)，承包人承擔相應費D.承包人提出使用，由承包人辦理相應手續(xù)，發(fā)包人承擔相應費用32 .施工過程中因承包人原因導致工

12、程實際進度滯后于計劃進度，承包人按工程師要求采取趕工措施后仍未按合同規(guī)定的工期完成施工任務，則此延誤的責任應由（）承擔。A.工程師B.承包人C.工程師和承包人D.發(fā)包人33 .依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，投料試車工作應在工程竣工（）。A.驗收后由發(fā)包人負責B.驗收前由發(fā)包人負責C.驗收后由工程師負責D.驗收前由工程師負責34 .由承包人負責采購的材料設備，到貨檢驗時發(fā)現(xiàn)與標準要求不符，承包人按工程師要求進行了重新采購，最后達到了標準要求。處理由此發(fā)生的費用和延誤的工期的正確方法是（）。A.費用由發(fā)包人承擔，工期給予順延B.費用由承包人承擔，工期不予順延C.費用由發(fā)包人承擔，工期不予順延D.費用由

13、承包人承擔，工期給予順延35 .按照施工合同示范文本規(guī)定，承包人的義務包括（）。A.協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線保護工作B.按工程需要提供非夜間施工使用的照明C.辦理臨時停電、停水、中斷道路申報批準手續(xù)D.組織設計交36 .按照施工合同示范文本規(guī)定，當組成施工合同的各文件出現(xiàn)含糊不清或矛盾時，應按（）順序解釋。A. 施工合同協(xié)議書、工程量清單、中標通知書B. 中標通知書、投標書及附件、合同履行中的變更協(xié)議C.合同履行中的洽商協(xié)議、中標通知書、工程量清單D.施工合同專用條款、施工合同通用條款、中標通知書37 .在簽訂施工合同時，要同時約定保修條款。防水工程的保修期限應不低于（）。A.1年B.2年

14、C.5年D.工程設計年限38 .工程竣工驗收未能通過，經(jīng)過承包人修正缺陷再次驗收檢驗合格。這種情況下，計算承包人的實際竣工日期應為（）日。A.承包人第一次提交竣工驗收報告B.承包人修改后再次提請竣工驗收C.最終驗收合格D.辦理竣工驗收手續(xù)39 .依據(jù)施工合同示范文本，當施工過程中發(fā)生不可抗力，致使承包人負責采購的設備運到現(xiàn)場準備安裝前造成損失，該損失應由（）承擔。A.發(fā)包人B.承包人C.設備供應人D.發(fā)包人和承包人分別40 .材料采購合同履行過程中，由供貨方代運的貨物，采購方在站場提貨地點與運輸部門共同驗貨。如果交貨數(shù)量少于訂購數(shù)量，（）。A. 由供貨方承擔全部責任B. 由運輸部門承擔全部責任

15、C.屬于交運前的問題由供貨方承擔責任，運輸過程中的問題由運輸部門承擔責任D.先由運輸部門承擔全部責任，然后由運輸部門再與供貨方協(xié)商處理責任41 .供貨方供應的袋裝水泥，采購方與供貨方進行現(xiàn)場交貨的數(shù)量檢驗時，應采用（）計算交貨數(shù)量。A.查點法B.理論換算法C.衡量法D.經(jīng)驗鑒別法42 .依據(jù)FIDIC施工合同條件有關動員預付款的規(guī)定，下列說法不正確的是（）。43 預付款的金額不少于合同價22%B.要獲得動員預付款，承包商應提供履約保函和預付款保函C.預付款保函金額要大于預付款額D.自承包商累計獲得工程進度款達到合同總價（減去暫列金額）10的月開始扣回預付款43 .按照FIDIC施工合同條件規(guī)定

16、，施工中遇到（）影響，屬于承包商應承擔的風險。A.不利的氣候條件B.招標文件未說明的污染C.不利于施工的外界自然條件D.其他承包商的干擾44 .分包工程施工過程中，分包商因執(zhí)行了工程師的錯誤指令而返工并造成損失。對此損失（）。A.分包商可直接向工程師遞交索賠報告B.分包商可直接向業(yè)主遞交索賠報告C.在承包商接到分包商的索賠報告后，以自己的名義向工程師遞交索賠報告D.在承包商接到分包商的索賠報告后，向工程師轉交分包商的索賠報告45 .按照FIDIC施工合同條件規(guī)定，因非承包商原因導致不能進行規(guī)定的竣工檢驗，工程師應以（）簽發(fā)接收證書。A.本該進行檢驗日B.缺陷通知期內(nèi)補充檢驗通過日C.工程實際移

17、交日D.業(yè)主實際使用日46 .按照FIDIC施工合同條件規(guī)定，如果指定分包商不是因執(zhí)行承包商的錯誤指令而出現(xiàn)違約行為時，（）。A.業(yè)主可將指定分包商的違約行為視為承包商的違約B.應由選定指定分包商的工程師和指定分包商共同承擔責任C.應由承包商和指定分包商共同承擔責任D.應由指定分包商直接對業(yè)主承擔責任47 .按照FIDIC施工合同條件規(guī)定，由于工程師的原因使承包商的實際進度滯后于計劃進度，承包商遵照工程師的指示對進度計劃進行修改，所發(fā)生的費用由（）。A.業(yè)主額外支付B.工程師承擔C.承包商自行承擔D.業(yè)主與承包商協(xié)商補償48 .依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列關于承包商索賠的說法，錯誤的是（）

18、。A.只能向有合同關系的對方提出索賠B.工程師可以對證據(jù)不充分的索賠報告不予理睬C.工程師的索賠處理決定不具有強制性的約束力D.索賠處理應盡可能協(xié)商達成一致49 .某工程項目施工過程中，承包人運料車由于公共道路斷路不能向工地運送材料，致使工期拖延5天，承包人就此向發(fā)包人提出工期索賠。其理由是發(fā)包人應承擔外部協(xié)調(diào)不力責任。此種索賠屬于（）。A.總索賠B.道義索賠C.默示索賠D.工程變更索賠50 .依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)，承包人應向工程師遞交（）。A.現(xiàn)場同期記錄B.索賠意向通知C.索賠報告D.索賠證據(jù)二、多項選擇題（共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上

19、符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選。所選的每個選項得O.5分）51 .法人應當具備（）等條件。A.依法成立B.有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費C.有自己的名稱、組織機構和場所D.能夠獨立承擔民事責任E.經(jīng)上級行政主管機關批準52 .在抵押合同中，某些抵押財產(chǎn)應當辦理抵押物登記手續(xù)。抵押合同自登記之日起生效的包括（）等抵押合同。A.土地使用權B.城市房地產(chǎn)C.車輛D.機器E.土地所有權53 .建筑工程一切險的保險期終止時間可以是（）日。A.工程動工B.全部工程收合格C.工程所有人實際占有全部工程D.施工合同約定的竣工E.保修期滿54 .按照合同法的規(guī)定，屬于要約邀請的包括（）。A.價目表的寄送

20、B.招標公告C.遞送投標書D.無價格的商業(yè)廣告E.發(fā)出中標通知書55 .締約過失責任的構成必須具備的條件包括（）。A.締約一方受有損失B.締約一方有違約行為C.締約當事人有過錯D.合同尚未成立E.合同已經(jīng)成立56 .在施工合同中，（）的合同屬于無效合同。A.施工企業(yè)偽造資質等級證書簽訂B.招標人與投標人串通簽訂C.施工企業(yè)的違約責任明顯過高D.建設單位的違約責任明顯過高E.約定的質量標準低于強制性標準57 .施工合同雙方當事人對合同是否可撤銷發(fā)生爭議，可向（）請求撤銷合同。A.建設行政主管部門B.仲裁機構C.人民法院D.工程師E.設計單位58 .合同履行中，承擔違約責任的方式包括（）等。A.繼

21、續(xù)履行B.采取補救措施C.賠償損失D.返還貝產(chǎn)E.追繳財產(chǎn)，收歸國有59 .發(fā)生涉及工程造價問題的施工合同糾紛時，如果仲裁庭認為需要進行證據(jù)鑒定，可以由（）鑒定部門鑒定。A.申請人指定的B.政府建設主管部門指定的C.工程師指定的D.當事人約定的E.仲裁庭指定的60 .按照招標投標法的要求，招標人如果自行辦理招標事宜，應具備的條件包括（）。A.有編制招標文件的能力B.已發(fā)布招標公告C.具有開標場地D.有組織評標的能力E.已委托公證機關公證61 .在開標時，如果發(fā)現(xiàn)投標文件出現(xiàn)（）等情況，應按無效投標文件處理。A.未按招標文件的要求予以密封B.投標函未加蓋投標人的企業(yè)公章C.聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體協(xié)

22、議書D.明顯不符合技術標準要求E.完成期限超過招標文件規(guī)定的期限62 .按照招標投標法的規(guī)定，不允許招標人在定標過程中（）A.與投標人就投標價格進行談判B.將中標結果通知未中標的投標人C.強制中標人接受新的承包條件D.在評標委員會推薦備選中標人名單外確定中標人E.授權評標委員會確定中標人63 .建設工程監(jiān)理招標的特點包括（）。A.招標文件強調(diào)對人員數(shù)量的要求B.招標宗旨是對監(jiān)理單位能力的選擇C.報價在選擇中居于次要地位D.邀請投標人較少E.強調(diào)對監(jiān)理單位提供設備的要求64 .依照建設工程委托監(jiān)理合同標準條件的規(guī)定，監(jiān)理人執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務過程中可以行使的權力包括（）。A.工程設計的建議權B.工程規(guī)模

23、的認定權C.工程設計變更的決定權D.承包人索賠要求的審核權E.施工協(xié)調(diào)的主持權65 .監(jiān)理合同履行過程中，合同當事人承擔違約責任的原則包括（）。A.委托人違約，賠償監(jiān)理人經(jīng)濟損失B.因監(jiān)理人的過失造成工程損失時，應賠償委托人全部損失C.因監(jiān)理人過失造成的損失賠償額，累計不超過扣除稅金后的監(jiān)理酬金總額D.因監(jiān)理人工作失誤，不賠償委托人損失E.任何一方索賠要求不成立時，應當補償對方的各種費用支出66 .在設計合同履行過程中，設計人的責任包括（）。A.按時提供設計依據(jù)文件和基礎覺杜B.施工圖設計完成后，組織鑒定和驗收C.負責審查外商提供的設計資料D.保證設計質量E.設計交底67 .按照設計合同示范文

24、本的規(guī)定，在設計合同的履行中，發(fā)包人要求終止或解除合同，后果責任包括（）。A.設計人未開始設計工作的，退還發(fā)包人已付的定金B(yǎng).設計人未開始設計工作的，不退還發(fā)包人已付定金C.設計工作不足一半時，按該階段設計費的一半支付設計費D.設計工作超過一半時，按實際完成的工作量支付設計費E.設計工作超過一半時，按該階段設計費的全部支付設計費68 .按照施工合同示范文本的規(guī)定，對合同雙方有約束力的合同文件包括（）。A.投標書及其附件B.招標階段對投標人質疑的書面解答C.資格審查文件D.工程報價單E.履行合同過程中的變更協(xié)議69 .按照施工合同示范文本的規(guī)定，由于（）等原因造成的工期延誤，經(jīng)工程師確認后工期可

25、以順延。A.發(fā)包人未按約定提供施工場地B.分包人對承包人的施工干擾C.設計變更D.承包人的主要施工機械出現(xiàn)故障E.發(fā)生不可抗力70 .依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，施工合同發(fā)包人的義務包括（）。A.辦理臨時用地、停水、停電申請手續(xù)B.向施工單位進行設計交底C.提供施工場地地下管線資料D.做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物的保護E.開通施工現(xiàn)場與城鄉(xiāng)公共道路的通道71 .下列有關隱蔽工程與重新檢驗提法中正確的有（）。A.承包人自檢后書面通知工程師驗收B.工程師接到承包人的通知后，應在約定的時間與承包人共同檢驗C.若工程師未能按時提出延期檢驗要求，又未能按時參加驗收，承包人可自行檢驗D.若工程師已經(jīng)在驗

26、收合格記錄上簽字，只有當有確切證據(jù)證明工程有問題的情況下才能要求承包人對已隱蔽的工程進行重新檢驗E.重新檢驗如果不合格，應由承包人承擔全部費用，但工期予以適當順延72 .施工合同履行過程中，當發(fā)包人收到竣工結算報告后56天內(nèi)仍然不支付竣工結算款時，承包人可以（）。A.留置該工程B.拍賣該工程C.與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價D.請仲裁機構將該工程依法拍賣E.申請法院將該工程依法拍賣73 .依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列有關設計變更說法中正確的有（）。A.發(fā)包人需要對原設計進行變更，應提前14天書面通知承包人B.承包人為了便于施工，可以要求對原設計進行變更C.承包人在變更確認后的14天內(nèi)，未向工程師

27、提出變更價款報告，視為該工程變更不涉及價款變更D.工程師確認增加的工程變更價款，應在工程驗收后單獨支付E.合同中沒有適用和類似變更工程的價款，由承包人提出變更價格，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行74.設備性能驗收過程中，監(jiān)理工程師應當簽發(fā)設備初步驗收證書”的情況包括（）。A.一次檢驗即達到性能保證值指標B.一次檢驗雖有個別微小缺陷，但不影響設備安全可靠運行C.二次驗收不合格，缺陷屬于采購方使用原因D.二次驗收不合格，缺陷屬于設備制造原因E.采購方生產(chǎn)原因在合同約定期限內(nèi)不能進行性能試驗75 .依據(jù)FIDIC施工合同條件規(guī)定，工程師的職權范圍包括（）A.修改進度計劃B.控制使用暫列金額C.批準工程分包并審查分包商資質D.發(fā)布變更指令E.審查承包商索賠要求76 .依據(jù)FIDIC施工合同條件規(guī)定，指定分包商的特點表現(xiàn)為（）。A.由業(yè)主指定，并與其簽定合同B.工作內(nèi)容不屬于合同約定由承包商應完成工作范圍C.對其付款從暫列金額內(nèi)開支D.承包商負責對其施工進行協(xié)調(diào)管理E.對其違約行為承包商承擔連帶責任77 .按照FIDIC施工合同條件中有關風險責任劃分的規(guī)定，業(yè)主應承擔的風險包括（）。A.業(yè)主提供的設計不當造成的損失B.承包商施工原因造成的爆炸C