承攬加工合同三篇

1、承攬加工合同三篇承攬加工合同 篇1合同編號：_ 簽訂地點：_簽訂時間：_年_月_日定作方：_承攬方：_第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限項目名稱及內(nèi)容_計量單位_數(shù)量_工作量_報酬_交付期限_單價_金額_(注：空格如不夠用，可以另接。)第二條技術標準、質(zhì)量要求：第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：第五條承攬人使用的材料由_人提供。材料的檢驗方法：_第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成?？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵旱谄邨l工作成果檢驗標準、方法和期限：第八條結(jié)算方式及期限：第九條定作人在_年_月_日前交定金(大寫)_元。第十條定作人解除

2、承攬合同應及時書面通知承攬人。第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。第十二條違約責任：第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。按下列第_種方式解決：(一)提交_仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。定作方(公章)_ 承攬方(公章)：_簽訂地點：_ 簽訂地點：_年_月_日 _年_月_日承攬加工合同 篇2甲方(定作方)：乙方(承攬方)：根據(jù)中華人民共和國合同法規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。一、加工制作內(nèi)容1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。2、制作內(nèi)容(1)主

3、鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：;噸位：;單價約元(大寫：);(3)其他：以上主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。二、合同價款及結(jié)算方式1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準)。2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。三、質(zhì)量要求1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范

4、)認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關質(zhì)量要求。3、要求第三方檢測單位為：(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗超聲波探傷檢測鋼材力學性能復驗(2)其他檢測項目：。(3)試驗檢測費用：合同價格甲方自理四、交貨地點和時間1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。2、交貨時間：年月日開始提貨。五、包裝及運輸1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。3、

5、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。六、雙方權(quán)利及義務1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)?，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。4、乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。七、違約責任按中華人民共和國合同法相關規(guī)定執(zhí)行。八、合同糾紛處理方式甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。九、附則1、本合同式份，雙方各

6、執(zhí)份。2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：法定代表人：委托代理人：法定代表人：委托代理人：年月日年月日承攬加工合同 篇3服裝加工承攬合同:承攬方：_ 地址：_ 郵編：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務：_定作方：_ 地址：_ 郵編：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務：_定作方委托承攬方加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工成品：品名 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注 第二條 加工成品質(zhì)量要求:_第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：1用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)

7、定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）第四條 技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：1承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；

8、定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）第五條 價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條 驗收標準和方法：1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應

9、當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條 交（提）貨的時間和地點：1交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，

10、必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條 包裝要求及費用負擔：_第九條 運輸辦法及費用負擔：_第十條 結(jié)算方式及期限：_第十一條 其他：1根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。第十二條 承攬方的違約責任：1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的

11、，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物

12、，應當向定作方償付違約金_元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因

13、此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條 定作方的違約責任：1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而

14、造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。第十六條 本合同自_年_月_日起