2023年二級建造師《建設工程法規(guī)及相關知識》考點速記速練200題（詳細解析）

PAGEPAGE942023年二級建造師《建設工程法規(guī)及相關知識》考點速記速練200題（詳細解析）一、單選題1.合同的變更、解除、終止或者無效，不影響仲裁協(xié)議的效力，這是屬于仲裁的（）。A、對當事人的法律效力B、對法院的約束力C、對仲裁機構的法律效力D、仲裁協(xié)議的獨立性答案：D解析：本題考查的是仲裁協(xié)議。仲裁協(xié)議獨立存在，合同的變更、解除、終止或者無效，不影響仲裁協(xié)議的效力。2.乙施工單位通過招標程序中標了甲開發(fā)公司的一個施工項目。簽約前，甲要求讓利5％，否則不簽施工合同。后雙方按中標價簽訂了備案合同，同時簽訂了讓利5％的補充協(xié)議?？⒐そY算時，甲按讓利協(xié)議扣減結算總價5％，乙以自己虧損為由不同意讓利并向法院起訴，要求按中標價結算。下列說法正確的是()。A、應以備案合同作為結算工程價款依據(jù)B、該補充協(xié)議屬于可撤銷合同C、應以補充協(xié)議作為結算工程價款依據(jù)D、乙方行為構成合同違約答案：A解析：當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的根據(jù)。3.根據(jù)《建筑法》，領取施工許可證后因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期，關于申請延期的說法，正確的是（）。A、延期每次不超過3個月B、應當由施工企業(yè)提出申請C、延期沒有次數(shù)限制D、超過延期時限但在寬限期內的施工許可證仍有效答案：A解析：建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期；延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。4.某貸款合同，借款方以一塊國有建設用地使用權向貸款方做了抵押擔保，但未到主管部門辦理抵押登記，貸款方即撥付了借貸的資金。按照相關法律規(guī)定，該抵押權（）。A、在貸款方將資金撥付至借款方賬戶時生效B、由于事先未獲得主管部門的批準，屬于無效合同C、自當事人雙方簽字蓋章后即生效D、在借貸雙方辦理完抵押登記手續(xù)后生效答案：D解析：本題考查的是抵押權。不動產類，應當辦理抵押登記，抵押權自登記時設立，抵押合同自合同簽訂之日起生效。5.甲施工企業(yè)將自有的一套設備抵押給了乙銀行，并于2014年5月1日簽訂了抵押合同。2014年6月10日甲施工企業(yè)又將該設備抵押給了丙銀行，當日簽了抵押合同且辦理了抵押登記。2015年6月10日，兩個抵押借款都已經到期，而甲施工企業(yè)均無力還款，現(xiàn)兩家銀行均申請法院拍賣該設備，以下拍賣所得價款還款順序合法的是（）。A、先償還乙銀行，后償還丙銀行B、先償還丙銀行，后償還乙銀行C、只償還乙銀行D、只償還丙銀行答案：B解析：本題考查的是抵押權。同一財產向兩個以上債權人抵押的,拍賣、變賣抵押財產所得的價款依照下列規(guī)定清償:(1)抵押權已經登記的,按照登記的時間先后確定清償順序;(2)抵押權已經登記的先于未登記的受償;(3)抵押權未登記的,按照債權比例清償。6.施工企業(yè)的分公司、項目經理部均不具有法人資格，根本原因是其（）。A、沒有依法成立B、沒有必要的財產或經費C、沒有自己的組織機構和場所D、不能夠獨立承擔民事責任答案：D解析：法人應當具備的條件：依法成立；有自己的名稱、組織機構和住所、財產或者經費；能夠獨立承擔民事責任；有法定代表人。7.下列不屬于掛靠的是()。A、資質等級低的施工單位借用資質等級高的施工單位資質承攬工程的B、勞務分包的發(fā)包單位不是該工程的施工總承包、專業(yè)承包單位或專業(yè)分包單位的C、施工單位在施工現(xiàn)場派駐的質量管理負責人與施工單位沒有建立勞動工資關系的D、專業(yè)分包的發(fā)包單位不是該工程的施工總承包或專業(yè)承包單位的，而是依約作為發(fā)包單位的建設單位答案：D解析：存在下列情形之一的，屬于掛靠：（1）沒有資質的單位或個人借用其他施工單位的資質承攬工程的；（2）有資質的施工單位相互借用資質承攬工程的，包括資質等級低的借用資質等級高的，資質等級高的借用資質等級低的，相同資質等級相互借用的；（3）專業(yè)分包的發(fā)包單位不是該工程的施工總承包或專業(yè)承包單位的，但建設單位依約作為發(fā)包單位的除外；（4）勞務分包的發(fā)包單位不是該工程的施工總承包、專業(yè)承包單位或專業(yè)分包單位的；（5）施工單位在施工現(xiàn)場派駐的項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人中一人以上與施工單位沒有訂立勞動合同，或沒有建立勞動工資或社會養(yǎng)老保險關系的；（6）實際施工總承包單位或專業(yè)承包單位與建設單位之間沒有工程款收付關系，或者工程款支付憑證上載明的單位與施工合同中載明的承包單位不一致，又不能進行合理解釋并提供材料證明的；（7）合同約定由施工總承包單位或專業(yè)承包單位負責采購或租賃的主要建筑材料、構配件及工程設備或租賃的施工機械設備，由其他單位或個人采購、租賃，或者施工單位不能提供有關采購、租賃合同及發(fā)票等證明，又不能進行合理解釋并提供材料證明的；（8）法律法規(guī)規(guī)定的其他掛靠行為。8.甲施工企業(yè)將其自有吊車抵押給乙銀行后，乙銀行即依法享有對該吊車的（）。A、占有權B、使用收益權C、自由處分權D、優(yōu)先受償權答案：D解析：擔保物權是權利人在債務人不履行到期債務或者發(fā)生當事人約定的實現(xiàn)擔保物權的情形，依法享有就擔保財產優(yōu)先受償?shù)臋嗬?.關于行政糾紛的說法，正確的有（）。A、行政糾紛是平等主體間的財產糾紛B、只要發(fā)生行政糾紛，當事人就可以自主選擇申請行政復議或提起行政訴訟C、行政訴訟的被告只能是行政機關D、只要當事人對行政復議決定不服，就可以向人民法院提起行政訴訟答案：C解析：行政糾紛指的是行政執(zhí)法行為而引發(fā)的糾紛，對行政行為除法律、法規(guī)規(guī)定必須先申請行政復議的以外，公民、法人或者其他組織可以自主選擇申請行政復議還是提起行政訴訟。公民、法人或其他組織對行政復議決定不服的，除法律規(guī)定行政復議決定為最終裁決的以外，可以依照《行政訴訟法》的規(guī)定向人民法院提起行政訴訟。10.（2013二級）當事人不得在合同中協(xié)議選擇由（）的人民法院管轄。A、原告住所地B、合同簽訂地C、仲裁機構所在地D、標的物所在地答案：C解析：《民事訴訟法》規(guī)定，合同或者其他財產權益糾紛的當事人可以書面協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭議有實際聯(lián)系的地點的人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。11.根據(jù)《民法典》，應由建設單位與施工單位承擔連帶責任的情況是（）。A、建筑物外墻裝飾材料發(fā)生脫落、墜落致人損害B、體育場投入使用后發(fā)生倒塌致人損害C、高空施工作業(yè)中，因工人失手墜落工具致人損害D、公共場所進行挖掘作業(yè)，未設置明顯標志致人損害E、車輛所有人F、建筑物所有人G、工程建設單位H、廣告安裝單位答案：A解析：參案：B

某建筑物外墻廣告牌發(fā)生脫落，造成正在樓下停留的車輛損壞，本案中侵權之債的債權人是（）。12.根據(jù)《仲裁法》，可以進行仲裁的是（）。A、行政不作為糾紛B、涉外婚姻糾紛C、施工企業(yè)工資糾紛D、工程質量糾紛答案：D解析：本題考查的是民事糾紛的法律解決途徑?！吨俨梅ā穬H限于民商事仲裁；對于收養(yǎng)、婚姻、監(jiān)護、撫養(yǎng)、繼承糾紛及依法應當由行政機關處理的行政爭議不能仲裁。勞動爭議仲裁也不受此法調整。13.仲裁的基本特點不包括（）。A、自愿性B、專業(yè)性C、公權性D、保密性答案：C解析：本題考查的是民事糾紛的法律解決途徑。仲裁的基本特點包括：自愿性、專業(yè)性、獨立性、保密性、快捷性、執(zhí)行的強制性和廣泛性。14.施工企業(yè)發(fā)生的下列事故中,可構成工程重大安全事故罪的是()A、勞務作業(yè)人員王某在施工中不慎從樓上墜亡B、施工企業(yè)在程施工質量不符合標準,造成建筑物倒塌,砸死砸傷多人C、施工企業(yè)對裸露地面的鋼筋未采取防護和警示措施,造成路人李某摔成重傷D、勞務作業(yè)人員張某在工地食堂下毒,致使勞務作業(yè)人員集體中毒答案：B15.投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的，應當在（）提出。A、中標候選人公示期間B、中標結果公布后3日內C、中標通知書下達前D、正式合同簽訂前答案：A解析：本題考查的是中標的法定要求和招標投標投訴處理。《招投標法實施條例》規(guī)定，依法必須進行招標的項目，招標人應當自收到評標報告之日起3日內公示中標候選人，公示期不得少于3日；投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的，應當在中標候選人公示期間提出。16.權利人在債務人不履行到期債務時，對債務人或第三人特定的物享有的優(yōu)先受償權，稱為（）。A、用益物權B、擔保物權C、保證擔保D、處分權答案：B解析：擔保物權是權利人在債務人不履行到期債務或者發(fā)生當事人約定的實現(xiàn)擔保物權的情形，依法享有就擔保財產優(yōu)先受償?shù)臋嗬?7.當債務人期滿不能清償債務，債權人將債務人的抵押物折價或拍賣、變賣后，如價款不足或超過了債權數(shù)額，則（）。A、超過部分歸債務人，不足部分由債務人清償B、超過部分歸債權人，不足部分由債權人承擔C、超過部分歸債務人，不足部分由債權人承擔D、超過部分歸債權人，不足部分由債務人清償答案：A解析：本題考查的是抵押權、質權、留置權、定金的規(guī)定。抵押人僅為抵押物承擔抵押責任。超過部分歸抵押人，不足部分由債務人清償。本題中抵押人與債務人是同一人。18.下列情形中，不能構成委托代理終止的是（）。A、代理人辭去委托B、被代理人取得民事行為能力C、被代理人死亡D、代理人喪失民事行為能力答案：B解析：

《民法典》規(guī)定，有下列情形之一的，委托代理終止：（1）代理期間屆滿或者代理事務完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辭去委托；（3）代理人喪失民事行為能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作為被代理人或者代理人的法人、非法人組織終止。19.關于招標價格的說法，正確的是()?！?019二級】A、招標時可以設定最低投標限價B、招標時應當編制標底C、招標的項目應當采用工程量清單計價D、招標時可以設定最高投標限價答案：D20.按照合同約定，2012年1月1日發(fā)包方應該向承包方支付工程款，但沒有支付。2014年5月1日至6月30日之間，當?shù)匕l(fā)生了特大洪水，導致承包方不能行使請求權。則在此期間（）。A、訴訟時效中止B、訴訟時效中斷C、訴訟時效不中止D、訴訟時效終止答案：C解析：訴訟時效中止應同時滿足兩個條件：（1）該外力事件足以阻礙行為人，使之想行使請求權而不能行使；（2）該事件發(fā)生在訴訟時效的最后6個月內。本案不符合第二個條件。21.勞動爭議仲裁委員會由三方代表組成，下列選項中，不能成為代表的是（）。A、企業(yè)代表B、工會代表C、政府綜合部門代表D、勞動行政部門代表答案：C解析：解：

本題考查的是勞動爭議的解決。從仲裁主體上看，勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表、同級工會代表和用人單位方面代表組成。沒有政府綜合代表，所以選擇C選項。22.關于注冊建造師執(zhí)業(yè)范圍的說法，正確的是()。A、注冊建造師不得同時擔任兩個以上建設工程項目負責人，所有項目均為小型工程施工項目的除外B、注冊建造師擔任施工項目負責人，在其承建的建設工程項目竣工驗收或移交項目手續(xù)辦結前，經受聘企業(yè)同意的，可以再變更注冊至另一家企業(yè)C、注冊建造師擔任施工項目負責人期間，若發(fā)包方與注冊建造師受聘企業(yè)已解除承包合同的，可以更換施工項目負責人D、建設工程合同改造期間變更項目負責人的，企業(yè)應當于項目負責人變更15個工作日內報建設行政主管部門和有關部門及時進行網上變更答案：C解析：注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人。發(fā)生下列情形之一的除外：（1）同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的；（2）合同約定的工程驗收合格的；（3）因非承包方原因致使工程項目停工超過120天（含），經建設單位同意的。建設工程合同履行期間變更項目負責人的，企業(yè)應當于項目負責人變更5個工作日內報建設行政主管部門和有關部門及時進行網上變更。注冊建造師擔任施工項目負責人，在其承建的建設工程項目竣工驗收或移交項目手續(xù)辦結前，不得變更注冊至另一企業(yè)。23.某地建設行政主管部門檢查某施工企業(yè)的施工工地，發(fā)現(xiàn)該施工企業(yè)沒有按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定設置圍檔，依法責令其停止施工。該建設行政主管部門對該施工企業(yè)采取的行政行為屬于（）。A、行政處罰B、行政裁決C、行政處分D、行政強制答案：A解析：2021年1月經修改后公布的《行政處罰法》規(guī)定，行政處罰的種類：（1）警告、通報批評；（2）罰款、沒收違法所得、沒收非法財物；（3）暫扣許可證件、降低資質等級、吊銷許可證件；（4）限制開展生產經營活動、責令停產停業(yè)、責令關閉、限制從業(yè)；（5）行政拘留；（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。24.不同行政法規(guī)對同一事項的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。A、國務院主管部門B、最高人民法院C、國務院D、全國人大常委會答案：C解析：同一制定機關制定的條文規(guī)定不一致時由制定機關裁決。25.建設單位委托設計單位進行設計工作，雙方沒有約定著作權的歸屬，圖紙由甲設計師完成，則圖紙的著作權歸（）。A、建設單位和設計單位共同所有B、設計單位和甲設計師共同所有C、建設單位和甲設計師共同所有D、建設單位獨自所有答案：B解析：計單位接受建設單位委托創(chuàng)作的委托作品。受委托創(chuàng)作的作品，著作權的歸屬由委托人和受托人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的，著作權屬于受托人。26.（2005一級）某建設單位與某監(jiān)理公司簽訂一份監(jiān)理合同，在合同履行中，雙方發(fā)生爭議而訴訟至法院。法院應根據(jù)《合同法》分則中關于（）合同的相關規(guī)定處理此案。A、建設工程B、技術服務C、委托D、居間答案：C解析：建設工程合同分為施工、勘察、設計合同。監(jiān)理合同屬于委托合同27.甲公司按合同約定向乙公司提供50噸水泥，但乙公司在收貨時發(fā)現(xiàn)水泥的數(shù)量實為55噸。于是乙公司委托運輸公司退回了多收的5噸水泥。就此，甲公司有義務向乙公司支付相關費用，這是基于（）。A、合同之債B、侵權之債C、無因管理之債D、不當?shù)美畟鸢福篊解析：甲向乙發(fā)貨是合同之債，乙多收了5噸是不當?shù)美?。法律?guī)定當甲催討時，乙負有“返還”的義務。但返還不等于必須組織車輛送還。因此，乙的送還是一種無因管理行為，甲基于此原因有義務付費。28.關于計算機軟件著作權的說法，錯誤的是（）。A、自然人的軟件著作權保護期為自然人終生B、軟件著作權屬于軟件開發(fā)者C、由國家機關下達任務開發(fā)的軟件，著作權的歸屬由項目任務書規(guī)定D、接受他人委托開發(fā)的軟件，其著作權的歸屬由委托人與受托人簽訂書面合同約定答案：A解析：著作權的保護期由于權利內容以及主體的不同而有所不同：（1）作者的署名權、修改權、保護作品完整權的保護期不受限制。（2）公民的作品，其發(fā)表權、使用權和獲得報酬權的保護期，為作者終生及其死后50年。如果是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第50年的l2月31日。（3）法人或者其他組織的作品、著作權（署名權除外）由法人或者其他組織享有的職務作品，其發(fā)表權、使用權和獲得報酬權的保護期為50年，截止于作品首次發(fā)表后第50年的l2月31日，但作品自創(chuàng)作完成后50年內未發(fā)表的，不再受著作權法保護。29.一般保證的保證人未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起（）個月。A、3B、6C、9D、12答案：B解析：債權人與保證人可以約定保證期間,但是約定的保證期間早于主債務履行期限或者與主債務履行期限同時屆滿的,視為沒有約定;沒有約定或者約定不明確的,保證期間為主債務履行期限屆滿之日起6個月。債權人與債務人對主債務履行期限沒有約定或者約定不明確的,保證期間自債權人請求債務人履行債務的寬限期屆滿之日起計算。30.勞動者因勞動爭議向人民法院提起訴訟的，應當依法先經過（）。A、和解B、調解C、投訴D、仲裁答案：D31.工程招標過程中，招標代理機構應以（①）的名義發(fā)布招標公告，（②）對招標行為承擔法律責任。A、①招標代理機構，②招標人B、①招標人，②招標代理機構與招標人分別C、①招標代理機構，②招標代理機構與招標人連帶D、①招標人，②招標人答案：D解析：代理是指代理人在代理權限范圍內，以被代理人的名義與第三人實施法律行為而行為后果由該被代理人承擔的法律制度。32.【2017二級】關于節(jié)能技術進步的說法，正確的是（）。A、利用財政性資金引進循環(huán)經濟重大裝備的，應當制定創(chuàng)新方案，并報有關部門審批B、國家采取強制措施研發(fā)施工節(jié)能技術C、節(jié)能技術政策大綱應由縣級以上人民政府發(fā)布D、各級政府應當對循環(huán)經濟重大科技攻關項目的自主創(chuàng)新研究，安排財政性資金予以支持答案：A33.根據(jù)《民法典》，關于定金的說法，正確的是()。A、定金合同自訂立之日起生效B、當事人既約定違約金，又約定定金的，非違約方只能選擇適用定金條款C、實際交付的定金數(shù)額多于或者少于約定數(shù)額的，視為未約定定金D、約定的定金數(shù)額超過主合同標的額20%的，超過部分不產生定金的效力答案：D解析：定金合同自實際交付定金時成立。故A錯。當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款，故B錯。實際交付的定金數(shù)額多于或者少于約定數(shù)額的，視為變更約定的定金數(shù)額，故C錯。34.以下勞務派遣活動，符合法律規(guī)定的是（）。A、甲可以被勞務派遣公司派到某施工企業(yè)擔任安全員B、乙可以被勞務派遣公司派到某公司做臨時性工作1年以上C、丙在無工作期間，其所屬勞務派遣公司不再向其支付工資D、丁被勞務派遣公司派到某船廠工作發(fā)生工傷，船廠要求勞務公司承擔工傷責任答案：D35.關于建設工程代理，說法正確的是（）。A、工程招標應當委托代理B、承包活動不可以委托代理C、訴訟代理人必須是律師D、材料采購任何時候不得轉委托代理答案：B解析：建設工程承包活動不得委托代理。36.張某在現(xiàn)場作業(yè)時不慎將左手無名指壓斷，在項目經理的調解下，張某與雇主達成協(xié)議約定：“雇主一次性向張某支付5000元作為補償，張某放棄訴訟的權利”?，F(xiàn)張某表示反悔，則說法正確的是（）。A、該協(xié)議是無效的B、該協(xié)議具有強制執(zhí)行力C、張某可以起訴D、人民法院不予受理答案：C解析：本題考查的是調解的規(guī)定。調解協(xié)議具有法律效力，但不具有強制約束力。37.某建設項目總投資5000萬元，使用政府投資2000萬元。施工合同價3600萬元，最終與施工單位結算價款總額為4000萬元。則結算時，應按照（）預留質量保證金。A、100萬元B、120萬元C、150萬元D、200萬元答案：B解析：全部或者部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額3％左右的比例預留保證金。38.某施工單位技術負責人李某2014年3月上班，2015年5月，施工單位以李某懷孕不能勝任工作為由將其解雇。當?shù)氐纳夏甓嚷毠ぴ缕骄べY為2500元，李某上月工資6000元，前12個月平均工資8500元，如李某不愿意回單位上班，可主張()賠償金。A、12750元B、25500元C、11250元D、22500元答案：D解析：用人單位違反《勞動合同法》規(guī)定解除或者終止勞動合同，勞動者要求繼續(xù)履行勞動合同的，用人單位應當繼續(xù)履行；勞動者不要求繼續(xù)履行勞動合同或者勞動合同已經不能繼續(xù)履行的，用人單位應當依法向勞動者支付賠償金。賠償金標準為經濟補償標準的2倍。39.某工程項目因為施工工藝需要于夜間施工，嚴重影響了相鄰小區(qū)居民的正常休息，于是小區(qū)居民報警，警察到施工現(xiàn)場后，核實了相關證件齊全完備，但恰逢本市中考，遂要求施工單位停止夜間施工，施工企業(yè)與居民維權小組談判，賠償10萬元作為補償。則以下說法正確的是（）。A、由于施工企業(yè)沒有辦理夜間施工許可證，所以不得進行夜間施工B、施工企業(yè)與居民之間構成了不當?shù)美畟鵆、施工企業(yè)與居民之間構成了侵權之債D、施工企業(yè)與居民之間構成了無因管理之債答案：C解析：公民或者法人沒有法律依據(jù)而侵害他人的財產權利或者人身權利的行為將會產生侵權之債。40.甲訴乙建設工程施工合同糾紛一案，人民法院立案審理。在庭審中，甲方未經法庭許可中途退庭，則人民法院對該起訴訟案件()。A、移送二審法院裁決B、按撤訴處理C、按缺席判決D、進入再審程序答案：B解析：原告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，或者未經法庭許可中途退庭的，可以按撤訴處理；被告反訴的，可以缺席判決。被告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，或者未經法庭許可中途退庭的，可以缺席判決。41.某建筑物倒塌造成他人損害，由建設單位與施工企業(yè)承擔連帶責任。該種債的產生依據(jù)是()。A、合同B、無因管理C、不當?shù)美鸇、侵權答案：D解析：本題考查侵權之債。侵權，是指公民或法人沒有法律依據(jù)而侵害他人的財產權利或人身權利的行為。建筑物、構筑物或者其他設施倒塌、塌陷造成他人損害的，由建設單位與施工單位承擔連帶責任，但是建設單位與施工單位能夠證明不存在質量缺陷的除外。42.根據(jù)法律規(guī)定，關于土地所有權表述正確的是（）。A、土地所有權屬于用益物權B、土地所有權歸國家所有C、城市的土地，屬于國家所有D、無居民海島、礦藏、水流、海域屬于集體所有答案：C解析：土地所有權屬于所有權，城市的土地，屬于國家所有。無居民海島、礦藏、水流、海域屬于國家所有。集體所有的不動產包括法律規(guī)定屬于集體所有的土地和森林、山嶺、草原、荒地、灘涂等。43.由于不具備編寫招標文件和組織評標的能力，甲房地產公司依照法律規(guī)定，與乙招標代理公司簽訂了一份合同，指定由乙公司負責某住宅小區(qū)工程的公開招標工作。甲乙之間的這種法律關系屬于（）。A、法定代理B、指定代理C、委托代理D、表見代理答案：C解析：委托代理是代理人按照被代理人的委托行使代理權。44.下列關于施工企業(yè)資質證書的申請、延續(xù)和變更，說法不正確的是()。A、企業(yè)申請增項資質，應當申請最低等級資質B、企業(yè)資質證書的有效期為5年C、建筑業(yè)企業(yè)應當于資質證書有效期屆滿前3個月前，向原資質許可機關提出延續(xù)申請D、資質許可機關應當在資質證書有效期屆滿前做出是否準予延續(xù)的決定，逾期未做出決定的，視為拒絕延續(xù)答案：D解析：資質許可機關應當在建筑業(yè)企業(yè)資質證書有效期屆滿前做出是否準予延續(xù)的決定；逾期未做出決定的，視為準予延續(xù)。45.招標人采取招標公告的方式對某工程進行施工招標，于2010年3月3日開始發(fā)售招標文件，3月6日停售；3月22日招標人對已發(fā)出的招標文件作了必要的澄清和修改，投標截止日期為同年3月25日。上述招標程序中的錯誤有（）處。A、1B、2C、3D、4答案：B解析：本題考查的是招標基本程序。標書發(fā)售后日期不得少于5天，招標人對招標文件修改時間為投標截止期15天前修改?？偣灿袃商庡e誤。46.（2016一級）分包工程發(fā)包人沒有將其承包的工程進行分包，在施工現(xiàn)場所設項目管理機構的①項目負責人、②技術負責人、③項目核算負責人、④質量管理人員、⑤安全管理人員不是工程承包人本單位人員的，視同（）。A、肢解發(fā)包B、勞務分包C、再分包D、允許他人以本企業(yè)名義承攬工程答案：D47.自然人的軟件著作權，保護期為自然人終生及其死亡后（）年，截止于當年的12月31日。A、10B、20C、40D、50答案：D解析：本題考查的是計算機軟件的法律保護。自然人的軟件著作權，保護期為自然人終生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日。48.某建設工程施工過程中發(fā)生較大事故，根據(jù)《生產安全事故報告和調查處理條例》規(guī)定，該級事故應由()負責調查。A、國務院B、省級人民政府C、設區(qū)的市級人民政府D、縣級人民政府答案：C解析：特別重大事故由國務院或者國務院授權有關部門組織事故調查組進行調查。重大事故、較大事故、一般事故分別由事故發(fā)生地省級人民政府、設區(qū)的市級人民政府、縣級人民政府負責調查。49.施工企業(yè)以自有的房產作抵押，向銀行借款100萬，后來施工企業(yè)無力還貸，經訴訟后其抵押房產被拍賣，拍得價款150萬元，貸款的利息及違約金為20萬元，實現(xiàn)抵押的費用為10萬元，則拍賣后應返還施工企業(yè)的款項為（）萬元。A、10B、20C、30D、50答案：B解析：本題考查的是抵押權。抵押擔保的范圍為主債權、利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)抵押的費用。本題主債權100萬、違約金及利息20萬、實現(xiàn)抵押的費用10萬，共130萬，則返還施工企業(yè)款項為150萬減130萬，等于20萬。50.某20層高層住宅工程施工項目招標，由于地質條件特殊，地基基礎形式較為復雜。招標文件中規(guī)定投標人應當具有如下條件，其中合法的是（）。A、投標人必須具有施工總承包一級或以上資質，擬任項目經理必須是一級注冊建造師B、投標人具有同類工程施工項目經驗的，評標中加5分C、外省市投標人必須在本市設有分支機構，以保證在保修期內能及時響應招標人的維修要求D、消防系統(tǒng)設施設備應按照招標文件要求從特定供應商處采購答案：B51.關于代理的說法，正確的是（）。A、經被代理人同意的轉代理，代理人不再承擔責任B、同一代理事項有數(shù)位代理人的，應當推選牽頭人C、作為委托人的法人、非法人組織終止的，委托代理終止D、表見代理是有權代理答案：C解析：A錯，轉委托代理經被代理人同意或者追認的，被代理人可以就代理事務直接指示轉委托的第三人，代理人僅就第三人的選任以及對第三人的指示承擔責任。B錯，數(shù)人為同一代理事項的代理人的，應當共同行使代理權，但是當事人另有約定的除外。D錯，表見代理是無權代理。52.標的物為第三人合法占有，買受人取得了返還標的物請求權，稱之為（）。A、簡易交付B、占有改定C、指示交付D、擬制交付答案：C解析：本題考查的是買賣合同的法律特征及當事人的權利和義務。標的物的交付方式：

現(xiàn)實交付：直接交付標的物

簡易交付：標的物合同訂立前已為買受人占有，合同生效視為完成交付

占有改定：合同生效后標的物仍由出賣人繼續(xù)占有，但其所有權已轉移給買受人

指示交付：標的物為第三人合法占有，買受人取得了返還標的物請求權

擬制交付：轉移倉單及提單。53.資格預審文件或者招標文件的發(fā)售期不少于（）日。A、3B、5C、10D、15答案：B解析：本題考查的是招標基本程序。資格預審文件或者招標文件的發(fā)售期不少于5日。54.關于表見代理的說法，正確的是（）。A、表見代理屬于無權代理,對本人不發(fā)生法律效力B、本人承擔表見代理產生的責任后,可以向無權代理人追償因代理行為而遭受的損失C、表見代理中,由行為人和本人承擔連帶責任D、第三人明知行為人無代理權仍與之實施民事行為,構成表見代理答案：B解析：表見代理對本人產生有權代理的效力，即在相對人與本人之間產生民事法律關系。本人在承擔表見代理行為所產生的責任后，可以向無權代理人追償因代理行為而遭受的損失。AC錯誤B正確，D屬于惡意串通，不能構成表見代理。55.關于合同形式的說法，正確的是（）。A、合同必須采用書面形式B、口頭形式屬于合同的其他形式C、未依法采取書面形式訂立的合同無效D、合同可以采用數(shù)據(jù)電文形式答案：D56.關于仲裁調解的說法，正確的是()。A、仲裁庭在作出裁決前應當先行調解B、在調解書簽收前，當事人反悔的，仲裁庭應當及時作出裁決C、法院在強制執(zhí)行仲裁裁決時，應當進行調解D、調解書經雙方當事人簽收后，若當事人反悔的調解書不具有法律效力答案：B解析：仲裁庭在作出裁決前，可以先行調解。當事人自愿調解的，仲裁庭應當調解。調解不成的，應當及時作出裁決。調解達成協(xié)議的，仲裁庭應當制作調解書或者根據(jù)協(xié)議的結果制作裁決書。調解書與裁決書具有同等法律效力。調解書經雙方當事人簽收后，即發(fā)生法律效力。在調解書簽收前當事人反悔的，仲裁庭應當及時作出裁決。57.關于人身保險合同和財產保險合同的說法，不正確的是（）。A、在合同的有效期內，保險標的的危險程度顯著增加的，被保險人應當按照合同約定及時通知保險人B、保險人對人身保險的保險費，不得用訴訟方式要求投保人支付C、人身保險合同的投保人可以是受益人D、建設工程項目同時由多家保險公司承保的，應當按照約定的比例分別向不同的保險公司提出索賠要求答案：B解析：受益人是指人身保險合同中由被保險人或者投保人指定的享有保險金請求權的人，投保人、被保險人可以為受益人。58.路人甲不慎掉入沿街的一個正在施工的井口受傷。三年后出院到法院起訴，要求施工單位賠償其損失。對此案，法院（）。A、不予受理，因為已過了訴訟時效B、在甲補充了有關時效中止或中斷的證據(jù)后才可以受理C、應當受理D、不應當受理，因為本案過錯難以分清答案：C解析：超過訴訟時效的，①仍可起訴（法院不主動審查），②仍可私了。59.《注冊建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請注冊的，建設主管部門不予受理或者不予注冊，并給予警告，申請人（）年內不得再次申請注冊。A、1B、2C、3D、4答案：A解析：本題考查的是建造師及建造師工作中違法行為應承擔的法律責任。隱瞞有關情況或者提供虛假材料申請注冊的，建設主管部門不予受理或者不予注冊，并給予警告，申請人1年內不得再次申請注冊。60.以下關于勞動爭議仲裁與仲裁法規(guī)定的民事仲裁比較，表述錯誤的是（）。A、勞動糾紛實行先裁后審，民事糾紛實行或裁或審B、勞動仲裁實行法定管轄，民事仲裁實行約定管轄C、勞動仲裁的時效為1年，民事仲裁適用訴訟時效D、二者仲裁機構均屬于民間社會團體，獨立于行政機關答案：D解析：勞動爭議仲裁有以下基本特點：1.從仲裁主體上看，勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表、工會代表和企業(yè)方面代表組成。勞動爭議仲裁委員會組成人員應當是單數(shù)，是帶有司法性質的行政執(zhí)行機關。它不是一般的民間組織，也區(qū)別于司法結構、群眾自治性組織和行政機構。2.從解決對象看，勞動爭議仲裁解決勞動爭議，這是與《仲裁法》規(guī)定的仲裁方式的重大區(qū)別。3.從仲裁實行的原則看，勞動爭議仲裁實行的是法定管轄，而《仲裁法》規(guī)定的是約定管轄。4.從與訴訟的關系看，當事人對勞動爭議仲裁裁決不服的，可以向法院起訴?！吨俨梅ā芬?guī)定的仲裁，則采用或裁或審的體制。61.留置，是指合同當事人一方依據(jù)法律規(guī)定或合同約定，占有合同中對方的財產，有權留置以保護自身合法利益的法律行為。在下列合同中不能適用留置擔保的是（）。A、甲單位簽訂的一份保管合同B、乙企業(yè)作為承運人的運輸合同C、丙公司作為賣方的買賣合同D、丁私營企業(yè)作為加工人的承攬合同答案：C解析：本題考查的是質權、留置和定金。買賣合同一般不適用留置。62.甲建筑公司承攬了某住宅小區(qū)的施工項目，由于拖欠農民工工資，被50位農民工集體告上了法庭，此案應到（）所在地法院起訴。A、原告B、被告C、原告或被告D、項目答案：B解析：該題是對一般地域管轄的考察。一般地域管轄，是以當事人與法院的隸屬關系來確定訴訟管轄，通常實行"原告就被告"原則，即以被告住所地作為確定管轄的標準。63.在歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護范圍內，禁止（）。A、修建加油站B、影視攝制或大型群眾活動C、修建停車場D、拆除歷史建筑以外的建筑答案：A解析：《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護條例》規(guī)定，在歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村保護范圍內禁止進行下列活動：（1）開山、采石、開礦等破壞傳統(tǒng)格局和歷史風貌的活動；（2）占用保護規(guī)劃確定保留的園林綠地、河湖水系、道路等；（3）修建生產、儲存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蝕性物品的工廠、倉庫等；（4）在歷史建筑上刻劃、涂污。64.下列關于保證方式的說法，不正確的是（）。A、一般保證，是指當事人在保證合同中約定，當債務人不能履行債務時，由保證人承擔保證責任的保證方式B、一般保證的保證人在主合同糾紛未經審判或仲裁，并就債務人財產依法強制執(zhí)行仍不能履行債務前，對債權人可以拒絕承擔保證責任C、連帶保證，是指當事人在保證合同中約定保證人與債務人對債務承擔連帶責任的保證方式D、連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人在要求債務人履行債務后，才能要求保證人承擔保證責任答案：D解析：本題考查的是保證方式。連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人既可以要求債務人履行債務，也可以要求保證人承擔保證責任。65.在擔保方式中，（）是一種比較強烈的擔保方式，必須依法行使。A、抵押B、質押C、留置D、保證答案：C解析：按照《民法典》的規(guī)定，留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償。由于留置是一種比較強烈的擔保方式，必須依法行使。66.甲公司于7月1日向乙公司發(fā)出要約，出售一批原材科，要求乙公司在1個月內做出答復，該要約于7月2日到達乙公司。當月，因市場行情變化，該種原材料市場價格大幅上升，甲公司擬撤銷該要約。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關于甲公司能否撤銷要約的表述中，正確的（）。A、不可以撤銷該要約，因該要約確定了承諾期限B、可以撤銷該要約，撤銷通知在乙公司發(fā)出承諾通知之前到達乙公司即可C、可以撤銷該要約，撤銷通知在承諾期限屆滿前到達乙公司即可D、可以撤銷該要約，撤銷通知在乙公司發(fā)出承諾通知之前發(fā)出即可答案：A解析：該題是對要約的法律效力的考查，要約人（甲公司）確定了承諾期限，不得撤銷要約67.下列施工作業(yè)人員的做法中，（）屬于行使緊急避險權。A、甲憑經驗判斷腳手架可能不穩(wěn)向現(xiàn)場管理人員提出加固意見B、乙發(fā)現(xiàn)基坑四周地表現(xiàn)出大量裂紋并有土石滑落現(xiàn)象，立即報告現(xiàn)場安全管理人員C、丙因為安全防護帽損壞，回到工人宿舍更換D、丁發(fā)現(xiàn)吊裝預制構件欲脫落而拒絕繼續(xù)作業(yè)并迅速躲避答案：D解析：A是建議權，B是事故隱患報告義務，C是正確使用勞動防護用品的義務。68.關于建設工程質量保修的說法，正確的是（）。A、建設工程保修期和缺陷責任期的起始日相同B、地基基礎工程和主體結構的保修期實行終身負責制C、不同建設工程的質量保修期的最低保修期相同D、建設工程質量保證金應在保修期滿后返還答案：B解析：這個問題確實需要看下具體題目，有時候我們可以理解為是相同的，因為保修期是從竣工驗收合格日開始，而缺陷責任期是從工程通過竣工驗收起算，通過驗收言下之意也是驗收合格了，所以我們認為這兩個時間是同一時間。但是細究下來，通過驗收指的是實際竣工日，竣工驗收合格的，是以承包人提交報告日為竣工日期?；蛘哂袪幾h的情況下，又有三種說法，合格日、提交驗收報告日，或者是擅自使用日。而這些日期都不代表通過了竣工驗收，所以又不能認為兩者相同。最終就要看具體的題目，如果其他選項都不符合，只能選這個，如果有其他更符合的選項，這個就不選，我們法規(guī)的要求是選擇最符合題意的，不是最正確的69.施工企業(yè)購買材料設備后交付承運人運輸，未按約定給付承運費用時，承運人有權扣留足以清償其所欠運費的貨物，承運人行使的是（）。A、抵押權B、質權C、留置權D、所有權答案：C解析：留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照法律規(guī)定留置該財產，以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優(yōu)先受償。70.甲施工企業(yè)與乙公司訂立鋼材加工合同，后因供電局無故斷電，乙公司無法按時完全成生產任務致使交貨延遲，給甲施工企業(yè)造成了損失。關于責任承擔，正確的是（）。A、供電局向甲施工企業(yè)承擔責任B、供電局與乙公司向甲施工企業(yè)承擔連帶責任C、乙公司可以要求供電局向甲施工企業(yè)承擔責任D、乙公司向甲施工企業(yè)承擔責任答案：D71.下列不屬于轉包的是()。A、專業(yè)承包單位未在施工現(xiàn)場設立項目管理機構，不履行管理義務，未對該工程的施工活動進行組織管理的B、施工總承包單位不履行管理義務，只向實際施工單位收取費用，主要建筑材料、構配件及工程設備的采購由其他單位實施的C、勞務分包單位承包的范圍是施工總承包單位承包的全部工程，勞務分包單位計取的是除上繳給施工總承包單位“管理費”之外的全部工程價款的D、施工總承包單位通過采取合作形式，直接將其承包的部分非主體工程轉給其他單位施工的答案：D解析：存在下列情形之一的，屬于轉包：（1）施工單位將其承包的全部工程轉給其他單位或個人施工的；（2）施工總承包單位或專業(yè)承包單位將其承包的全部工程肢解以后，以分包的名義分別轉給其他單位或個人施工的；（3）施工總承包單位或專業(yè)承包單位未在施工現(xiàn)場設立項目管理機構或未派駐項目負責人、技術負責人、質量管理負責人、安全管理負責人等主要管理人員，不履行管理義務，未對該工程的施工活動進行組織管理的；（4）施工總承包單位或專業(yè)承包單位不履行管理義務，只向實際施工單位收取費用，主要建筑材料、構配件及工程設備的采購由其他單位或個人實施的；（5）勞務分包單位承包的范圍是施工總承包單位或專業(yè)承包單位承包的全部工程，勞務分包單位計取的是除上繳給施工總承包單位或專業(yè)承包單位“管理費”之外的全部工程價款的；（6）施工總承包單位或專業(yè)承包單位通過采取合作、聯(lián)營、個人承包等形式或名義，直接或變相的將其承包的全部工程轉給其他單位或個人施工的；（7）法律法規(guī)規(guī)定的其他轉包行為。72.注冊商標有效期滿，需要繼續(xù)使用的，應當最遲在期滿后（）申請續(xù)展注冊，否則將注銷其注冊商標。A、6個月B、8個月C、12個月D、18個月答案：A解析：注冊商標有效期滿，需要繼續(xù)使用的，應當在期滿前l(fā)2個月內申請續(xù)展注冊；在此期間未能提出申請的，可以給予6個月的寬展期。寬展期滿仍未提出申請的，注銷其注冊商標。73.某工程需租用鋼管腳手架，出租人和承租人口頭約定租期為8個月。下列關于該租賃合同的說法中，錯誤的是（）。A、雙方應以書面形式訂立合同B、以口頭方式訂立,則租賃期限視為6個月C、出租人可隨時解除合同，只需在合理期限之前通知承租人D、承租人可隨時解除合同答案：B74.下列關于代理人與被代理人的責任承擔說法錯誤的是（）。A、委托書授權不明的，被代理人應當向第三人承擔民事責任，代理人負連帶責任B、第三人知道行為人沒有代理權還與行為人實施民事行為給他人造成損害的，由第三人承擔責任C、代理人不履行職責而給被代理人造成損害的，應當承擔民事責任D、代理人知道被委托代理的事項違法仍然進行代理活動的，由被代理人和代理人負連帶責任答案：B解析：第三人知道行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權已終止還與行為人實施民事行為給他人造成損害的，由第三人和行為人負連帶責任。75.甲訴乙施工合同糾紛一案經某市一區(qū)法院一審終結，判決乙支付工程款及利息。乙不服，以一審判決事實不清為由向該市中級法院提出上訴，二審法院查清事實后依法進行了改判。甲的住所地在該市二區(qū)，但在該區(qū)沒有財產可供執(zhí)行，而在該市三區(qū)存有20萬元的鋼材。如果甲不執(zhí)行二審法院的判決，乙應當向該市（）法院申請強制執(zhí)行。A、一區(qū)B、中級C、二區(qū)或三區(qū)D、一區(qū)或三區(qū)答案：D解析：發(fā)生法律效力的民事判決、裁定，以及刑事判決、裁定中的財產部分，由第一審人民法院或者與第一審人民法院同級的被執(zhí)行的財產所在地人民法院執(zhí)行。76.（2011一級）經定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關于責任承擔的說法，正確的是（）。A、第三人就完成的工作成果向定作人負責B、承攬人不再承擔責任C、承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔責任D、承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負責答案：D解析：本題考查的是承攬合同的法律規(guī)定。在承攬合同中，經定作人同意，承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人完成，但應就第三人完成的工作成果向定作人負責。77.當事人對仲裁協(xié)議的效力有異議，一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由（）。A、仲裁委員會決定B、合同履行地中級人民法院裁定C、被告所在地中級人民法院裁定D、仲裁委員會所在地基層人民法院裁定答案：C解析：本題考查的是仲裁協(xié)議。對于仲裁協(xié)議有異議的，應當在仲裁庭首次開庭前提出；當事人既可請求仲裁委員會作出決定，也可請求人民法院裁定；一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求法院裁定的，由法院裁定。當事人向人民法院申請確認仲裁協(xié)議效力的案件，由仲裁協(xié)議約定的仲裁機構所在地、仲裁協(xié)議簽訂地、申請人住所地、被申請人住所地的中級人民法院或者專門人民法院管轄。78.某開發(fā)商在一大型商場項目的開發(fā)建設中,違反國家規(guī)定,擅自降低工程質量標準,因而造成重大安全事故。該事故責任主體應該承擔的刑事責任是().A、工程重大安全事故罪B、重大責任事故罪C、重大勞動安全事故罪D、串通投標罪答案：A79.民事責任可以分為侵權責任和（）兩種。A、財產責任B、違約責任C、賠償責任D、擔保責任答案：B解析：民事責任可以分為侵權責任和違約責任兩種。80.（2013二級）禁止投標人低于成本競價，其中”成本”是指（）。A、直接費B、項目施工成本C、企業(yè)個別成本D、社會平均成本答案：C81.關于仲裁協(xié)議的說法，正確的是（）。A、仲裁機構可就當事人在仲裁協(xié)議中的約定事項和未約定事項進行裁決B、仲裁協(xié)議是合同的附屬協(xié)議，合同無效則仲裁協(xié)議無效C、仲裁協(xié)議可以約定仲裁裁決的強制執(zhí)行機構D、當事人只能向約定的仲裁機構申請仲裁，不可直接提起訴訟答案：D解析：該題是對仲裁協(xié)議效力的考察。在仲裁協(xié)議中對未約定的仲裁事項仲裁庭無權裁決；A錯。合同無效不影響獨立存在解決爭議方式條款，因此仲裁條款效力不受影響；B錯。裁決的執(zhí)行機構為人民法院仲裁協(xié)議不得約定；C錯。82.不屬于當事人承擔違約責任應具備的條件的是()。A、發(fā)生了違約行為B、非違約方需證明違約方的行為不符合合同約定C、非違約方需證明違約方主觀上具有過錯D、違約方若想免于承擔違約責任，必須舉證證明其存在免責事由答案：C解析：承擔違約責任，首先是合同當事人發(fā)生了違約行為；其次，非違約方只需證明違約方的行為不符合合同約定，便可以要求其承擔違約責任，而不需要證明其主觀上是否具有過錯；第三，違約方若想免于承擔違約責任，必須舉證證明其存在法定的或約定的免責事由。83.根據(jù)施工合同，甲建設單位應于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙單位向甲單位提出支付請求，則就該項款額的訴訟時效（）。A、中斷B、中止C、終止D、屆滿答案：A解析：本題考查的是民事訴訟時效。訴訟時效因當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。84.代理人在委托代理權限內與第三人簽訂合同的法律特征表現(xiàn)為()。A、代理人以自己的名義與對方商簽合同B、在談判過程中有獨立進行意思表示的權利C、合同內應包括有代理人權利和義務的條款D、所形成的合同由代理人和被代理人共同履行答案：B解析：代理人在代理權限內，以被代理人名義實施的民事法律行為，對被代理人發(fā)生效力。85.某施工合同糾紛案經仲裁裁決，將已經竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執(zhí)行仲裁裁決。關于該申請，說法正確的是（）。A、施工單位申請執(zhí)行的期間為1年B、申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄C、申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由合同簽訂地的中級人民法院管轄D、施工單位有權向建設單位所在地或樓盤所在地中級人民法院申請執(zhí)行答案：D解析：申請執(zhí)行的期間為2年，當事人申請執(zhí)行仲裁裁決案件，由被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財產所在地的中級人民法院管轄；執(zhí)行案件符合基層人民法院一審民商事案件級別管轄受理范圍的，經上級人民法院批準后，可以由被執(zhí)行人住所地或被執(zhí)行財產所在地的基層人民法院管轄。86.某招標文件規(guī)定的投標截止時間為3月30日。某投標人3月25日提交了投標文件，3月28日按照招標文件要求提交了投標保證金。則該投標文件及投標保證金的生效時間分別為（）。A、3月25日，3月28日B、3月28日，3月28日C、3月30日，3月28日D、3月30日，3月30日答案：D87.《建筑法》及相關法規(guī)規(guī)定，禁止分包單位將其承包的工程再分包，但下列分包中的（）例外。A、專業(yè)分包單位將其承包工程中的非關鍵性工作分包給同等資質的單位B、勞務分包單位將其承包的全部施工作業(yè)交由同類企業(yè)完成C、專業(yè)分包單位將其承包工程中的勞務作業(yè)分包給了勞務分包企業(yè)D、分包工程的發(fā)包人將所承包的工程肢解后全部發(fā)包給他人答案：C解析：本題考查的是建設工程分包的規(guī)定。專業(yè)分包再分包勞務，這個不算作再分包。88.下列關于質證和認證描述錯誤的是（）。A、經法庭許可，當事人可以向鑒定人、勘驗人發(fā)問B、限制民事行為能力人作出的與其年齡和智力不相當?shù)淖C言不能作為認定案件事實依據(jù)的證據(jù)C、無民事行為能力人所作的與其年齡、智力狀況或者精神健康狀況不相當?shù)淖C言不能單獨作為認定案件事實依據(jù)的證據(jù)D、與一方當事人或其代理人有利害關系的證人的證言不能單獨作為認定案件事實依據(jù)的證據(jù)答案：B解析：本題考查的是民事訴訟證據(jù)。限制民事行為能力人作出的與其年齡和智力不相當?shù)淖C言不能單獨作為認定案件事實依據(jù)的證據(jù)。89.根據(jù)《民法典》規(guī)定，當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，（）。A、保證合同無效B、保證人應當對全部債務承擔責任C、保證人承擔連帶保證責任D、保證人不承擔保證責任答案：B解析：本題考查的是保證方式。當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應當對全部債務承擔責任。90.下列不屬于發(fā)包人義務的情形是()。A、提供必要施工條件B、及時組織工程竣工驗收C、及時檢查隱蔽工程D、就審查合格的施工圖設計文件向施工企業(yè)進行詳細說明答案：D解析：發(fā)包人的主要義務：1.不得違法發(fā)包；2.提供必要施工條件；3.及時檢查隱蔽工程；4.及時驗收工程；5.支付工程價款91.某市安邦工程公司與在公司工作了15年的王某解除合同并進行經濟補償，王某月工資7000元，該市上年度職工月平均工資為2000元。下列關于王某的經濟補償說法正確的是（）。A、安邦公司應當給予王某經濟補償12萬元B、安邦公司應當給予王某3萬元經濟補償C、安邦公司應當給予王某3萬元經濟補償D、安邦公司應當給予王某7.2萬元經濟補償答案：D解析：本題考查的是勞動合同的解除和終止。如勞動者月工資高于用人單位所在地區(qū)平均工資的3倍，則按平均工資的3倍支付。且支付經濟補償?shù)哪晗拮罡卟怀^12年。所以為6000×12＝72000元。92.施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故，施工企業(yè)向監(jiān)管部門報告的內容不包括（）。A、事故發(fā)生的時間、地點以及現(xiàn)場情況B、事故中傷亡和下落不明人數(shù)C、已經采取的措施D、事故的原因、性質和事故責任答案：D解析：報告事故應當包括下列內容：（1）事故發(fā)生單位概況；（2）事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場情況；（3）事故的簡要經過；（4）事故已經造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步估計的直接經濟損失；（5）已經采取的措施；（6）其他應當報告的情況。93.下列情況不可以同時擔任兩個及以上項目負責人的情形（）。A、同一工程相鄰分段發(fā)包施工的B、合同約定的工程驗收合格的C、因非承包方原因致使工程項目停工超過120天，經本單位同意的D、同一工程分期發(fā)包施工的答案：C解析：本題考查的是建造師的受聘單位和執(zhí)業(yè)崗位范圍。選項C因非承包方原因致使工程項目停工超過120天，經建設單位同意的才可以。94.關于建設工程施工承包聯(lián)合體的說法，正確的是（）。（2011年真題）A、聯(lián)合體的資質等級按照聯(lián)合體中資質等級較高的單位確定B、聯(lián)合體屬于非法人組織C、聯(lián)合體各方獨立承擔相應的責任D、聯(lián)合體的成員可以對同一工程單獨投標答案：B解析：本題考查的是聯(lián)合體投標的規(guī)定。選項A聯(lián)合體的資質等級按照組成聯(lián)合體中資質等級較低的單位確定；選項C聯(lián)合體各方就中標項目向招標人承擔連帶責任；選項D聯(lián)合體各方簽訂共同投標協(xié)議后，不得再以自己名義單獨投標，也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項目中投標。95.建筑施工企業(yè)應當依法為職工參加（）。A、意外傷害保險B、工傷保險C、生育保險D、養(yǎng)老保險答案：B解析：本題考查的是工傷保險和建筑職工意外傷害險。建筑企業(yè)應當依法為職工參加工傷保險，繳納工傷保險費。96.某建設工程施工合同約定工程開工、竣工日期分別為2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程實際竣工。由于發(fā)包人未接約定支付工程款，承包人欲行使工程價款優(yōu)先受償權，其最遲必須在()前行使。A、2013年9月1日B、2015年4月1日C、2015年4月20日D、015年10月20日答案：C解析：建設工程承包人行使優(yōu)先權的期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。97.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠220萬元債務減少為200萬元，乙自協(xié)議生效之日起2個月內還清。協(xié)議生效2個月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（）。A、甲可向法院申請恢復原判決的執(zhí)行B、甲應向乙住所地法院提起民事訴訟C、由法院執(zhí)行和解協(xié)議D、由法院依職權恢復原判決的執(zhí)行答案：A解析：在執(zhí)行中，雙方當事人自行和解達成協(xié)議的，執(zhí)行員應當將協(xié)議內容記入筆錄，由雙方當事人簽名或者蓋章。一方當事人不履行和解協(xié)議的，人民法院可以根據(jù)對方當事人的申請，恢復對原生效法律文書的執(zhí)行。也可以就履行執(zhí)行和解協(xié)議向執(zhí)行法院提起訴訟。98.開工報告審查的主要內容不包括（）。A、保證工程質量和安全的具體措施B、投資項目市場預測C、設計圖紙是否滿足施工要求D、現(xiàn)場條件是否具備“三通一平”等要求答案：A解析：本題考查的是施工許可證和開工報告的適用范圍。保證工程質量和安全的具體措施是辦理施工許可證的法定條件，請注意區(qū)分。99.下列標準屬于強制性國家標準的有（）。A、工程建設行業(yè)專用的試驗標準B、工程建設通用的安全標準C、工程建設行業(yè)專用的制圖方法標準D、工程建設通用的質量標準答案：B100.【2014二級】因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發(fā)生變化，當事人對該部分價款不能協(xié)商一致的，可以參照（）建設行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結算工程價款。A、簽約時的簽約地B、履約時的簽約地C、履約時的項目所在地D、簽約時的項目所在地答案：D101.【2013一級】根據(jù)《建設工程質量管理條例》，關于工程監(jiān)理職責和權限的說法，錯誤的是（）。A、未經監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用B、未經監(jiān)理工程師簽字，建設單位不得撥付工程款C、隱蔽工程驗收未經監(jiān)理工程師簽字，不得進入下一道工序D、未經總監(jiān)理工程師簽字，建設單位不進行竣工驗收答案：B102.根據(jù)合同法的規(guī)定，建筑施工合同中約定出現(xiàn)因（）時免除自己責任的條款，該免責條款無效。A、合同履行只有對方受益B、不可抗力造成對方財產損失C、履行合同造成對方人身傷害D、對方不履行合同義務造成損失答案：C解析：合同中的下列免責條款無效：（1）造成對方人身傷害的；（2）因故意或者重大過失造成對方財產損失的。103.關于建筑施工企業(yè)安全生產許可證的說法，正確的是()。A、申請補辦安全生產許可證應當在公眾媒體上聲明原許可證作廢B、未取得安全生產許可證從事施工活動不會產生民事責任C、只有經過再次審查，安全生產許可證有效期才可能延期D、施工企業(yè)是否具有安全生產許可證不影響施工許可證的核發(fā)答案：A解析：企業(yè)在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規(guī)，未發(fā)生死亡事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原安全生產許可證頒發(fā)管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年。104.按照《建設工程質量管理條例》，工程竣工驗收應當具備的條件有（）。A、技術檔案已經移交城建檔案館B、已經辦理竣工結算C、施工單位已經出具工程保修書D、各單位共同簽署質量合格文件答案：C解析：竣工驗收的“條件”，必定是驗收前應當完成的。ABD都是竣工驗收后做的。105.楊某于2015年7月10日取得建造師注冊執(zhí)業(yè)證書，注冊有效期滿后若需繼續(xù)執(zhí)業(yè)，楊某最遲應當在（）之前申請延續(xù)注冊。A、2017年6月10日B、2018年4月10日C、2018年6月10日D、2018年7月10日答案：C解析：本題考查的是建造師的注冊。延續(xù)注冊應當在注冊有效期屆滿30日前申請。106.根據(jù)《民法典》，法人分為（）。A、企業(yè)法人和非企業(yè)法人B、機關法人、企業(yè)法人和社團法人C、一般法人和特別法人D、營利法人、非營利利法人和特別法人答案：D解析：法人分為營利法人、非營利法人和特別法人三大類。107.【2018Y48】甲施工企業(yè)與乙預制構件加工廠簽訂了承攬合同,合同約定由甲提供所需材料和圖紙。關于該合同主體權利義務的說法,正確的是()。A、未經甲許可,乙不得留存復制品或技術資料B、沒有約定報酬支付期限的,甲應當先行預付C、因甲提供的圖紙不合理導致?lián)p失的,甲與乙承擔連帶責任D、乙發(fā)現(xiàn)甲提供的材料不合格,遂自行更換為自己確認合格的材料答案：A解析：攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知定作人。承攬人應當按照定作人的要求保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。108.建造師初始注冊者，自資格證書簽發(fā)之日起提出注冊申請的最長期限為（），逾期未申請者，須符合本專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊。A、3年B、6個月C、1年D、2年答案：A解析：本題考查的是建造師的注冊。建造師初始注冊者，自資格證書簽發(fā)之日起提出注冊申請的最長期限為3年，逾期未申請者，須符合本專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊。109.甲房地產開發(fā)公司將一住宅小區(qū)工程以施工總承包方式發(fā)包給乙建筑公司，建筑公司又將其中場地平整及土方工程分包給丙土方公司，在工程開工前，應當由（）按照有關規(guī)定申請領取施工許可證。A、乙建筑公司B、丙土方公司C、甲房地產開發(fā)公司和乙建筑公司共同D、甲房地產開發(fā)公司答案：D解析：建設單位應當按照國家有關規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。施工單位應當按照國家有關規(guī)定向工程所在地省級人民政府建設行政主管部門申請領取安全生產許可證。110.（2014二級）關于二級注冊建造師執(zhí)業(yè)的說法，正確的是（）。A、不得同時擔任同一工程相鄰分段發(fā)包的施工項目負責人B、可以擔任二級及以下建筑業(yè)企業(yè)資質的建設工程項目施工的項目經理C、可以同時在一個施工企業(yè)和一個設計單位執(zhí)業(yè)D、不得在一級建筑業(yè)企業(yè)執(zhí)業(yè)答案：B111.下列情況不可以同時擔任兩個及以上項目負責人的情形（）。A、同一工程相鄰分段發(fā)包施工的B、合同約定的工程驗收合格的C、因非承包方原因致使工程項目停工超過120天，經本單位同意的D、同一工程分期發(fā)包施工的答案：C解析：本題考查的是建造師的受聘單位和執(zhí)業(yè)崗位范圍。選項C因非承包方原因致使工程項目停工超過120天，經建設單位同意的才可以。112.建設單位辦理工程竣工驗收備案應提交的材料不包括（）。A、規(guī)劃、招投標、公安消防、環(huán)保部門的完整備案文件B、工程竣工驗收報告C、施工企業(yè)簽署的工程質量保修書D、住宅工程的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》答案：A解析：建設單位辦理工程竣工驗收備案應當提交下列文件：（1）工程竣工驗收備案表；（2）工程竣工驗收報告。（3）法律、行政法規(guī)規(guī)定應當由規(guī)劃、環(huán)保等部門出具的認可文件或者準許使用文件；（4）法律規(guī)定應當由公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊建設工程驗收合格的證明文件；（5）施工單位簽署的工程質量保修書；（6）法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件。住宅工程還應當提交《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。113.勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立（）以上的固定期限勞動合同，按月支付勞動報酬。A、6個月B、12個月C、18個月D、2年答案：D解析：本題考查的是合法用工方式與違法用工模式的規(guī)定。勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限勞動合同，按月支付勞動報酬。114.關于物權保護的說法，正確的是（）。A、物權受到侵害的，權利人不能通過和解方式解決B、侵害物權造成權利人損害的，權利人既可以請求損害賠償，也可請求承擔其他民事責任C、侵害物權的，承擔民事責任后，不再承擔行政責任D、物權的歸屬、內容發(fā)生爭議的，利害關系人應當請求返還原物答案：B解析：物權受到侵害的，權利人可以通過和解、調解、仲裁、訴訟等途徑解決。侵害物權，除承擔民事責任外，違反行政管理規(guī)定的，依法承擔行政責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。115.不屬于當事人承擔違約責任應具備的條件的是()。A、發(fā)生了違約行為B、非違約方需證明違約方的行為不符合合同約定C、非違約方需證明違約方主觀上具有過錯D、違約方若想免于承擔違約責任，必須舉證證明其存在免責事由答案：C解析：承擔違約責任，首先是合同當事人發(fā)生了違約行為；其次，非違約方只需證明違約方的行為不符合合同約定，便可以要求其承擔違約責任，而不需要證明其主觀上是否具有過錯；第三，違約方若想免于承擔違約責任，必須舉證證明其存在法定的或約定的免責事由。116.建筑節(jié)能分部工程驗收會議由（）主持。A、節(jié)能工程分包人B、總監(jiān)理工程師C、總承包人D、監(jiān)理工程師答案：B解析：節(jié)能分部工程驗收應由總監(jiān)理工程師（建設單位項目負責人）主持，施工單位項目經理、項目技術負責人和相關專業(yè)的質量檢查員、施工員參加，施工單位的質量或技術負責人應參加，設計單位節(jié)能設計人員應參加。117.資質許可機關的上級機關，根據(jù)利害關系人的請求或者依據(jù)職權，可以撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質的情形是()A、企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的B、資質許可機關超越法定職權作出準予建筑業(yè)企業(yè)資質許可的C、企業(yè)將承包工程轉包或違法分包的D、企業(yè)發(fā)生過較大生產安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產安全事故的答案：B解析：有下列情形（許可人員錯誤）之一的，資質許可機關應當撤銷建筑業(yè)企業(yè)資質：（1）資質許可機關工作人員濫用職權、玩忽職守準予資質許可的；（2）超越法定職權準予資質許可的；（3）違反法定程序準予資質許可的；（4）對不符合資質標準條件的申請企業(yè)準予資質許可的；（5）依法可以撤銷資質許可的其他情形。以欺騙、賄賂等不正當手段取得資質許可的，應當予以撤銷。118.某施工企業(yè)向某材料供應商發(fā)出了要約，材料供應商在對施工企業(yè)的答復中僅僅要求將交貨時間推遲1天。根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，材料供應商的答復是對施工企業(yè)要約的（）。A、實質性變更，該承諾有效B、實質性變更，不構成承諾C、非實質性變更，不構成承諾D、非實質性變更，視為新要約答案：B解析：對要約做出實質性變更的視為新要約，不構成承諾。119.根據(jù)《人民調解法》規(guī)定，經人民調解委員會調解后達成的調解協(xié)議，當事人可以自調解協(xié)議生效之日起（）（）向（）申請司法確認。A、30日內，單獨，居委會B、30日內，共同，調解組織所在地基層法院C、3個月內，共同，當事人住所地基層法院D、3個月內，共同，調解組織所在地基層法院答案：B解析：經人民調解委員會調解達成調解協(xié)議后，雙方當事人認為有必要的，可以按照《民事訴訟法》的規(guī)定，自調解協(xié)議生效之日起30日內共同向調解組織所在地基層人民法院申請司法確認調解協(xié)議。120.下列關于大氣污染防治說法正確的是（）A、建設單位應當制定施工揚塵污染防治實施方案B、暫時不能開工的建設用地，建設單位應當對裸露的地面進行綠化、鋪裝或遮蓋C、防治揚塵污染的費用由施工單位承擔D、禁止在人口集中地區(qū)焚燒有毒有害氣體的物質答案：D解析：施工單位應當制定施工揚塵污染防治實施方案；暫時不能開工的建設用地，建設單位應當對裸露地面進行覆蓋；超過三個月的，應當進行綠化、鋪裝或者遮蓋；防治揚塵污染的費用由建設單位承擔。121.根據(jù)《民法典》，關于代理的說法，正確的是（）。A、代理人在授權范圍內實施代理行為的法律后果由被代理人承擔B、代理人可以超越代理權實施代理行為C、被代理人對代理人的一切行為承擔民事責任D、代理是代理人以自己的名義實施民事法律行為答案：A解析：代理具有如下法律特征：（一）代理人必須在代理權限范圍內實施代理行為；（二）代理人應該以被代理人的名義實施代理行為；（三）代理行為必須是具有法律意義的行為；（四）代理行為的法律后果歸屬于被代理人。122.下列屬于不能提起行政復議的是（）。A、對行政處罰不服的B、對行政強制措施不服的C、認為行政機關侵犯其經營自主權的D、對行政機關的調解不服答案：D解析：本題考查的是行政復議的范圍。不能提起行政復議的情況：（1）不服行政機關作出的行政處分或其他人事處理決定的，應當依照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定提起申訴；（2）不服行政機關對民事糾紛作出的調節(jié)或者其他處理，應當依法申請仲裁或者向法院提起訴訟。123.關于建設工程代理行為的說法，正確的是()。A、建設工程承包活動屬于法定代理B、建筑材料設備的采購不得委托代理C、建設工程訴訟只能委托律師代理D、建設工程招標活動可以委托代理答案：D解析：建設工程承包活動不得委托代理。124.下列工程承包活動中，下列不屬于違法行為的是（）。A、甲公司注冊后尚未取得資格證書就承包了一棟住宅樓B、乙公司有施工總承包二級資質等級，承包的28層寫字樓工程正在施工C、丙公司剛剛成立，以合作伙伴企業(yè)的名義承包工程D、丁公司作為總承包人未采用業(yè)主指定的材料供應商答案：D解析：本題考查的是施工企業(yè)資質違法行為應承擔的法律責任。選項A無資質承包；選項B二級資質可以建筑12層以上房屋建筑工程，一級是25層，特級是28層，三級是6層。C借用他人名義承攬工程。125.《勞動法》規(guī)定，對懷孕（）個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。A、5B、6C、7D、8答案：C解析：本題考查的是女職工和未成年工的特殊保護?！秳趧臃ā芬?guī)定，對懷孕7個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動。126.下列關于招標代理的說法中正確的是（）。A、招標人如果想要委托招標代理機構辦理招標事宜，需要經過有關行政主管部門批準B、招標人不可以自選招標代理機構，必須由行政主管部門指定C、如果委托了招標代理機構，則招標代理機構有權辦理招標工作的一切事宜D、招標代理機構應當在招標人委托的范圍內辦理招標事宜答案：D解析：本題考查的是招標基本程序。選項AB委托招標代理機構是民事行為，不需要行政主管部門的干預。選項C招標代理機構在委托的范圍內辦理招標工作事宜。127.下列規(guī)范性文件中，法律效力最高的是（）。A、上海市建筑管理條例B、建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定C、工程建設項目施工招標投標辦法D、安全生產許可證條例答案：D解析：行政法規(guī)的法律地位和法律效力僅次于憲法和法律，高于地方性法規(guī)和部門規(guī)章。地方性法規(guī)的效力，高于本級和下級地方政府規(guī)章。A選項屬于地方性法規(guī)，B選項屬于部門規(guī)章，C選項屬于部門規(guī)章128.企業(yè)發(fā)生合并、分立、改制等事項，需承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質的，應當申請（）建筑企業(yè)資質等級。A、按最低等級重新申請B、承繼合并前各方中較低的C、重新核定D、承繼合并前各方中較高的答案：C解析：企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項，需承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質的，應當申請重新核定建筑業(yè)企業(yè)資質等級。129.關于竣工工程質量問題處理的方法，正確的是（）。A、因發(fā)包人提供的設計有缺陷，造成建設工程質量缺陷的，發(fā)包人不承擔責任B、因承包人的過錯造成的質量問題，發(fā)包人可以要求承包人修理、返工，但不能減少支付工程價款C、工程竣工時發(fā)現(xiàn)質量問題，無論是建設單位還是施工單位責任，施工企業(yè)都有義務進行修復或返修D、未經竣工驗收，發(fā)包人擅自使用建設工程的，工程質量責任全部由發(fā)包人承擔答案：C130.甲與乙訂立了一份水泥購銷合同，約定甲向乙交付200噸水泥，貨款6萬元，乙向甲支付定金1萬元；如任何一方不履行合同應支付違約金1.5萬元。甲因將水泥賣給丙而無法向乙交付，給乙造成損失2萬元。乙提出的如下訴訟請求中，不能獲得法院支持的是（）。A、要求甲雙倍返還定金2萬元B、要求甲支付違約金1.5萬元，同時返還定金1萬元C、要求甲支付違約金2萬元D、要求甲雙倍返還定金2萬元，同時支付違約金1.5萬元答案：D解析：當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款?！敝荒芏x一，所以D答案不能獲得法院支持。

C是本題中熠熠生輝的選項，充分體現(xiàn)了命題人的才華，合同約定的違約金只有1.5萬，為何卻可以向法院主張甲支付2萬元違約金呢？這里考核的是：”約定的違約金低于實際造成損失的，當事人可以請求違約方增加違約金（直到填平全部損失）”。131.（2009一級）某項目2008年3月1日確定了中標人，2008年3月8日發(fā)出了中標通知書，2008年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽訂合同的日期應該不遲于（）。A、2008年3月16日B、2008年3月31日C、2008年4月7日D、2008年4月11日答案：C132.建設單位有權將其自有的建設工程進行抵押或轉讓，原因是建設單位對該工程享有（）。A、占有權B、用益物權C、擔保物權D、所有權答案：D解析：抵押或轉讓均屬于物的處分行為，處分權是所有權的最核心權能。133.注冊機關依據(jù)職權，可以撤銷注冊建造師的注冊的情形是()。A、注冊建造師沒有協(xié)助注冊管理機關完成相關工作的B、注冊機關工作人員濫用職權、玩忽職守做出準予注冊許可的C、注冊建造師與當事人有利害關系的，沒有主動回避的D、注冊建造師沒有保守在執(zhí)業(yè)中知悉的國家秘密和他人的商業(yè)、技術等秘密的答案：B解析：有下列情形之一的，可以撤銷注冊建造師的注冊：（1）注冊機關工作人員濫用職權、玩忽職守做出準予注冊許可的；（2）超越法定職權做出準予注冊許可的；（3）違反法定程序做出準予注冊許可的；（4）對不符合法定條件的申請人頒發(fā)注冊證書和執(zhí)業(yè)印章的；（5）依法可以撤銷注冊的其他情形。申請人以欺騙、賄賂等不正當手段獲準注冊的，應當予以撤銷。134.建筑業(yè)企業(yè)不再符合相應資質標準條件的，縣級以上住房城鄉(xiāng)建設主管部門應當責令其限期改正并向社會公告，（）。A、整改期