模板承包合同書（實用6篇）

模板承包合同書（實用6篇）

模板承包合同書第1篇

甲方：______________________

乙方：______________________

一，工程位于____________市______區(qū)______電廠。

二，總工程量為___________平方米。

三，工程承包形式為總承包。

四，工程每平方米造價為___________元，工程總造價依據(jù)施工結(jié)束實測面積確定。

五，工程追加20xx元的設(shè)備調(diào)遣費。

六，工程自___________年____月____日為開工，至___________年____月____日為竣工。

七，付款方式，乙方人員、機械、材料進現(xiàn)場后，甲方撥付工程總價的30%工程款；乙方完成總工程量一半時，甲方再撥付工程總價的30%工程款；其余40%工程款在乙方完工驗收合格后一次撥付給乙方。

八，工程所用的混凝土標號為C30，所用材料必需符合規(guī)范要求。

其中工程所用水泥必需為國家免檢的P42.5一般硅酸鹽水泥。

九，乙方進入施工現(xiàn)場，要遵守公司的廠規(guī)廠法，愛惜公司財物，文明施工，如損壞公司財物，要按價賠償。

十，乙方進入施工現(xiàn)場，要留意平安施工，實行好平安施工條例，解除擔(dān)心全的隱患。乙方如在施工中出現(xiàn)平安事故，乙方自行負責(zé)，與甲方無任何關(guān)系。

十一，本合同如有未盡事宜，按《中華人民共和國建筑法》和《道路施工質(zhì)量驗收規(guī)范》執(zhí)行。

此合同一式三份，自簽訂之日起生效。

甲方：______________________

乙方：______________________

___________年____月_____日

模板承包合同書第2篇

發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

承包方(以下簡稱乙方)：

為發(fā)展經(jīng)濟，增加收入，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方同意將地段責(zé)任田租賃給乙方種植水稻、蔬菜、黃煙桿等農(nóng)作物，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特此訂立耕地承包合同如下：

一、承包耕地范圍：

承包地段：，面積：根據(jù)種植后實量面積計算畝。

二、承包期限：即從公歷二0一五年四月一日始至公歷二0一五年十二月三十一日止。

三、承包及繳款方式：承包租金按每年每畝人民幣350元計算，承包租金合計人民幣元，承包租金必需在種完青苗后種植的產(chǎn)益收成前繳清，超過期限未繳清，甲方收回承包地和種植的產(chǎn)益。

四、乙方在承包期內(nèi)有權(quán)經(jīng)營種植水稻、蔬菜、黃煙桿等農(nóng)作物，不得從事非農(nóng)業(yè)項目，不得破壞原有田塊及水利設(shè)施等行為，若政府征地，青苗賠償歸乙方全部。

五、乙方享有生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)、管理權(quán)和收益權(quán)，一切成本費用及稅收由乙方負責(zé)。

六、乙方在承包期內(nèi)，享自由轉(zhuǎn)保權(quán)。

七、合同簽訂后，雙方共同遵守，不得違約，任何一方違約，違約金每畝人民幣壹佰元整(￥元)。

八、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

模板承包合同書第3篇

甲方：

乙方：

甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就長安風(fēng)情街123號店鋪裝修工程由甲方承包給乙方施工，根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建設(shè)安裝工程承包合同條例的原則》，結(jié)合本工程的詳細狀況，雙方達成如下協(xié)議：

1、工程概況：

工程名稱：

工程內(nèi)容：

工程施工日期：20_年月日至20_年月日

質(zhì)量等級：合格

合同價款：定為人民幣元。大寫人民幣：元整。(此價格為不含稅價格，按預(yù)算書項目，工程款項以最終實際面積核算為準，由乙方開立收據(jù))

任一方不行在未取得另一方同意前變更合同價款，若合同價款如因設(shè)計變更或其它因素增減，由甲乙雙方協(xié)商后比照本合同項辦理。

2、合同文件組成：合同正本、圖紙、預(yù)算書

適用的法律：《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建設(shè)安裝工程承包合同條例》

4、圖紙：圖紙應(yīng)由甲方審簽方可運用;

5、甲方工作

甲方在工程開工前應(yīng)申請施工許可證，辦理施工所需的各種證件、批件。

清除施工場地內(nèi)影響進場施工的障礙物。

擔(dān)當施工現(xiàn)場的水電費用。

違約處理：因甲方違反本條各款造成工期延誤時，責(zé)任由甲方擔(dān)當。

6、乙方工作

成品的愛護要求：對施工現(xiàn)場須要保留的設(shè)施及乙方已完工的部分工程，乙方有責(zé)任予以愛護;否則，造成的損失由乙方擔(dān)當。

在乙方已完工的項目中，甲方已驗收的或運用的，如遭遇損壞時，由責(zé)任方擔(dān)當。

7、工期

延期開工：因甲方緣由(如變更方案)而造成延期開工，可將竣工期限向后順延;如甲方堅持按原竣工期限完工時，甲方除了供應(yīng)趕工條件外，還應(yīng)擔(dān)當乙方的趕工費用(如工人的加班費和新增工人的工資等費用)。

暫停施工：因甲方緣由(如資金不按期到位)而造成的停工，除總工期按竣工的天數(shù)向后順延外，甲方還應(yīng)擔(dān)當乙方由此造成的實際損失;若因乙方的緣由而造成停工，則由乙方自行負責(zé)趕工費用，竣工期仍保持不變。

因天災(zāi)或人力等不行抗拒的緣由而被迫停工時，可經(jīng)雙方協(xié)商并通過書面形式確定順延工程期限。

8、工程款的支付

工程款項最終結(jié)算(即與部分)支付,以實際面積核算為準,合同簽訂時之

部分先以先期預(yù)算表填寫,工程完工后再進行后期更改.

工程款分五期支付：

在合同簽定時,甲方應(yīng)付工程款項總額的5%(即人民幣元)作為施工手續(xù)費用備用款項.

乙方進場當天內(nèi)，甲方應(yīng)支付工程總額的25%(即人民幣元)作為首期工程備料款。

基礎(chǔ)工程快要完工時甲方再付給工程總額的50%，(即人民幣元)。作為木材等大件工程材料備料款。

完工驗收后甲方再付給工程總額的15%，(即人民幣元)。

剩馀尾款5%(即人民幣元)甲方于驗收日起算六個月后付予乙方，此期間視同保留款，以保證裝修質(zhì)量。

9、設(shè)計變更

甲方變更原設(shè)計方案時，需在該項目施工前2天通知乙方，并在該變更圖紙備忘錄上簽字。

甲方要求增加或削減項目時，應(yīng)相應(yīng)增加或削減工程款，乙方應(yīng)在雙方約定的時間內(nèi)向甲方提交增加或削減部分的圖紙和報價，甲方認可后應(yīng)在圖紙上簽字。

凡甲方未在變更備忘錄和增補圖紙上簽字的變更及增補工程，乙方可拒絕施工，并按原圖紙施工。如因此造成的損失，其責(zé)任由甲方擔(dān)當。

因上述的緣由影響工期時，雙方經(jīng)協(xié)商以書面形式確定順延工程期限。

10、質(zhì)量與驗收

甲方收到乙方的竣工驗收報告后，應(yīng)在2天內(nèi)作出答復(fù)。如逾期不答復(fù)，乙方即視為同意驗收合格。

未經(jīng)交付驗收而甲方擅自運用的，視作驗收合格運用，乙方概不負責(zé)。

驗收標準以雙方認可并附于本合同附件之施工圖紙、預(yù)算書、效果圖等為準。(效果圖為參考效果，驗收時應(yīng)解除電腦繪圖之感觀)

11、違約責(zé)任

合同生效后，甲、乙任何一方不得單方違反合同，否則違約方應(yīng)向另一方支付合同價款的5%作為違約金;或由甲、乙雙方協(xié)商解決。

甲方不按時付款時，乙方有權(quán)停工。甲方在接到乙方停工書面通知，2天內(nèi)仍未付款時，乙方可以撤回工程隊，其責(zé)任由甲方擔(dān)當。

12、其它條款

乙方要完善平安措施，文明施工。

本合同中的未盡事宜，可增訂補充條款，若補充條款與原合同中有關(guān)條款相抵觸時，則以補充條款為準。

本合同自雙方完工驗收合格，雙方結(jié)清各種款項時失效。

本合同正本兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

甲方：

簽定日期：年月日

乙方：

簽定日期：年月日

模板承包合同書第4篇

依據(jù)《中華人民共和國合同法》，托付、承攬雙方按同等互利原則，協(xié)商一樣簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條工程范圍

1、甲方托付乙方安裝延安寶岳工貿(mào)有限公司共計電梯數(shù)量為(大寫)臺。

2、土建尺寸及要求：由托付方供應(yīng)經(jīng)安裝項目工程確認的《電扶梯土建布置圖》。

其次條安裝費總金額

注：此費用包括電梯起吊、腳手架部分改造及電梯井道照明安裝。(包括井道預(yù)留孔洞墻面敲打)

第三條結(jié)算方式及付款期限

1(元)

2、托付方在承攬方安裝調(diào)試完畢，驗收申報前支付承攬方貳萬元整。(元)

3、電梯經(jīng)技監(jiān)局檢驗合格，電梯交付運用后，托付方支付承攬方壹萬元整。(元)

4、電梯安裝完畢驗收合格，一年免保期到期后，托付方支付承攬方壹萬元整()

第四條質(zhì)量保證

1、承攬方安裝的電梯按國家GB7588-20__標準(當速度≤2m/s時，同時符合GB10160標準)、GB168101標準驗收。

2、承攬方自產(chǎn)品安裝驗收交付(書面移交)之日起12個月內(nèi)，對產(chǎn)品安裝質(zhì)量供應(yīng)保證。

第五條托付方責(zé)任

向承攬方供應(yīng)經(jīng)項目單位確認的《電梯井道土建布置圖》。

供應(yīng)符合國家標準的全套設(shè)備產(chǎn)品，供應(yīng)產(chǎn)品相關(guān)的全套資料。

托付方負責(zé)將合同所訂的全套產(chǎn)品運抵用戶工地。

第六條承攬方的責(zé)任

嚴格根據(jù)國家和制造廠有關(guān)標準、規(guī)范進行開工申報、安裝、檢驗工作。對所安裝的電梯井道尺寸進行核對。負責(zé)電梯接貨、搬運、保管工作。

承攬方負責(zé)電梯安裝后一年免費保養(yǎng)、年審工作。一年后由承攬方和用戶簽訂有償保養(yǎng)合同。

承攬方安裝人員必需嚴格根據(jù)平安操作程序及規(guī)范施工，杜絕人身傷亡事故。

負責(zé)接受甲方托付，指派持證人員按甲方規(guī)定的要求，國家標準和當?shù)厥杏嘘P(guān)安裝該10臺電梯，對安裝過程的安裝質(zhì)量和平安負責(zé)(現(xiàn)在發(fā)生平安事故，責(zé)任由乙方負責(zé))。

第七條安裝竣工檢測

安裝結(jié)束自檢合格后，承攬方向當?shù)胤ǘ娞輽z驗部門辦理驗收申報手續(xù)，驗收合格或整改合格后辦理電梯運用移交手續(xù)。

存在下列任何情形之一，不辦理電梯移交手續(xù)，托付方不得自行接管運用，擅自接管運用由此產(chǎn)生的一切平安和質(zhì)量責(zé)任均由托付方擔(dān)當，給承攬方或他方造成損失的應(yīng)同時擔(dān)當賠償責(zé)任。

安裝產(chǎn)品未經(jīng)當?shù)卣鞴懿块T驗收。□未辦理經(jīng)承攬方確認的書面移交手續(xù)。

第八條違約責(zé)任

托付方擅自中止合同，無權(quán)懇求返還定金。

安裝期間，因托付方緣由造成誤工，則工期根據(jù)實際延誤時間順延。

托付方逾期付款，應(yīng)擔(dān)當安裝總價每天萬分之三的違約金。

其他違約責(zé)任按《合同法》以及其他相關(guān)法律擔(dān)當各自責(zé)任。

第九條其他事項

電梯驗收合格后，書面移交托付方前，如托付方提出訪用要求，則托付方應(yīng)與承攬方簽訂電梯借用協(xié)議。

2、在合同履行期間，由于不行抗力的緣由造成無法按托付、承攬雙方合同條款履行時，在取得合法證明后，可免于擔(dān)當違約責(zé)任，但無法履約方應(yīng)實行主動措施，削減雙方損失。

托付方、承攬方在合同履行期內(nèi)如遇合同爭議時，可以通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方任何一方可以向人民法院提起訴訟。

本合同一式貳份，甲方持壹份、乙方持壹份。

合同自雙方簽字蓋章之日起生效。托付、承攬雙方對合同條款假如進行修改，必需雙方簽字蓋章后方能生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

模板承包合同書第5篇

甲方：____________________乙方：____________________

由于工程施工須要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規(guī)范，經(jīng)過甲乙雙方充分協(xié)商，達成以下條款，雙方必需嚴格遵守。

一、工程地點及名稱

1、工程地點：______________________________。

2、工程名稱：______________________________。

二、承包內(nèi)容價款以及工期

1、承包內(nèi)容污水站全部土建工程

2、工程造價一次性包死。

3、工程工期：自開工內(nèi)完成承包全部承包內(nèi)容。

三、付款及質(zhì)量

1、污水地底板驗收合格后付30%，主體驗收合格后付至70%，發(fā)包方進行竣工驗收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。

2、工程質(zhì)量：合格

四、甲方責(zé)任：幫助乙方解決水源電源，幫助乙方解決施工現(xiàn)場出現(xiàn)的問題，給乙方供應(yīng)施工圖紙并交底。

五、乙方責(zé)任，嚴格根據(jù)施工圖及相關(guān)規(guī)范進行施工，必需遵守平安文明施工相關(guān)規(guī)定，擔(dān)當因為平安和質(zhì)量造成的責(zé)任和費用。

六、保修期及質(zhì)保金。

1、保修期：發(fā)包方竣工驗收后日歷天共計__________個月。

2、質(zhì)保金：承包總價的10%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。

4、合同生效日期：合同生效日期雙方簽字后馬上生效，保修期滿質(zhì)保金付清自行失效。

甲方：_______________乙方：_______________

________年____月____日________年____月____日

模板承包合同書第6篇

甲方：

乙方：

甲乙雙方協(xié)商甲方()將承包給乙方()耕種。

雙方達成以下承包約定：

第一條：甲方承包

其次條：承包期年月日至年月止,承包價格約定：可以一年肯定或三至五年綜合定價。交款時間.

第三條：承包期內(nèi)，如國家集體對該承包地收繳各項稅費，都乙方負責(zé)上繳。

第四條：甲方保證發(fā)包土地運用權(quán)的完整，并幫助乙方協(xié)調(diào)土地的周邊村可能出現(xiàn)的有關(guān)事宜。

第五條：乙方承包土地必需合法經(jīng)營。

第六條：承包期內(nèi)，本合同不因乙方因病不能接著經(jīng)營而中止，其繼承人可承繼本合同約定的權(quán)力和義務(wù)。

第七條：除雙方協(xié)商一樣外，任何一方不得無故解除本合同，否則應(yīng)賠償對方的經(jīng)濟損失。

第八條：在承包期限內(nèi)，若遇國家政策改變或因不行抗力致使合同無法接著履行，由