房屋買(mǎi)賣(mài)合同10篇

房屋買(mǎi)賣(mài)合同10篇賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：

姓名：

(身份證號(hào)碼)：

地址：

聯(lián)系電話：

共有人：

姓名：

(身份證號(hào)碼)：

地址：

聯(lián)系電話：

買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：

姓名：

(身份證號(hào)碼)：

地址：

聯(lián)系電話：

第一條房屋的根本狀況：甲方房屋坐落于xx;位于第x層x戶(hù)，房屋構(gòu)造為x，房產(chǎn)證登記面積x平方米，地下室一間，面積x平方米，房屋權(quán)屬證書(shū)號(hào)為x。

其次條價(jià)格：以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù)，每平米x元，該房屋售價(jià)總金額為x萬(wàn)元整，大寫(xiě)：xx。

第三條付款方式：乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金xx元整，大寫(xiě)：xx，xx日內(nèi)交付xx萬(wàn)元(大寫(xiě))，余款x元(大寫(xiě)xx)在房屋過(guò)戶(hù)手續(xù)辦理完畢之日支付。

第四條房屋交付期限：甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起xx日內(nèi)，將該房屋交付乙方。

第五條乙方逾期付款的違約責(zé)任：乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時(shí)間付款，甲方對(duì)乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約責(zé)任。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之其次天起至實(shí)際付款之日止，每逾期一天，乙方按累計(jì)應(yīng)付款的%向甲方支付違約金。逾期超xx日，即視為乙方不履行本合同，甲方有權(quán)解除合同，追究乙方的違約責(zé)任。

第六條甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任：除不行抗拒的自然災(zāi)難等特別狀況外，甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向甲方追究違約責(zé)任。每逾期一天，甲方按累計(jì)已付款的%向乙方支付違約金。逾期超xx日，則視為甲方不履行本合同，乙方有權(quán)解除合同，追究甲方的違約責(zé)任。

第七條關(guān)于產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)登記的商定：甲方應(yīng)幫助乙方在房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬過(guò)戶(hù)登記手續(xù)。如因甲方的緣由造成乙方不能在房屋交付之日起天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書(shū)，乙方有權(quán)解除合同，甲方須在乙方提出退房要求之日起xx天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的xx%賠償乙方損失。

第八條簽訂合同之后，所售房屋室內(nèi)設(shè)施不再變更。甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛，質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關(guān)費(fèi)用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費(fèi)用有甲方擔(dān)當(dāng)。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理，于乙方無(wú)關(guān)。

第九條甲方保證在辦理完過(guò)戶(hù)手續(xù)之日起xx日內(nèi)，將戶(hù)口遷出，逾期超xx日，乙方每日按已付款的xx%收取違約金。

第十條因本房屋全部權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的稅費(fèi)均按國(guó)家的有關(guān)規(guī)定由甲乙雙方交納。

第十一條本合同未盡事項(xiàng)，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

第十二條本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。

第十三條本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

甲方：

乙方：

20xx年x月x日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同篇2

售房人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

身份證號(hào)碼：

購(gòu)房人：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

身份證號(hào)碼：

中介方：xxxxxx房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)丙方)

需求編號(hào)：

甲、乙、丙三方依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、行政法規(guī)和天津市相關(guān)地方性法規(guī)的規(guī)定，在合法、公平、自愿、相互信任的根底上簽訂本合同，承諾共同遵守。

第一條：房屋根本狀況

1、甲方自愿將座落在區(qū)的房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該房屋”)出售給乙方。乙方對(duì)該房屋已作充分了解并實(shí)地看房，對(duì)該房屋現(xiàn)狀無(wú)異議，情愿購(gòu)置該房屋。甲方保證房屋在合同簽訂后的狀況和看房時(shí)狀況全都。

2、該房屋的根本狀況如下：

房屋性質(zhì)：全部權(quán)人：出證日期：房型：

建筑/計(jì)租面積：樓層：總層數(shù)：使用性質(zhì)：

附屬設(shè)施：

其次條：成交價(jià)格

甲、乙雙方協(xié)商后的實(shí)際成交價(jià)格為：人民幣元(大寫(xiě))，該房屋產(chǎn)權(quán)或租賃權(quán)過(guò)戶(hù)的相關(guān)費(fèi)用由擔(dān)當(dāng)，(該房屋產(chǎn)權(quán)或租賃權(quán)過(guò)戶(hù)費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)是指定評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)該房屋的評(píng)估價(jià)格，而非丙方供應(yīng)的交易參考價(jià)和甲乙雙方商定的實(shí)際成交價(jià)。)該房屋在權(quán)屬過(guò)戶(hù)時(shí)所產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)稅由擔(dān)當(dāng)。該房屋配套設(shè)施過(guò)戶(hù)的相關(guān)費(fèi)用由擔(dān)當(dāng)。

第三條：信息效勞費(fèi)及支付

甲、乙、丙三方簽訂本合同時(shí)，甲方須向丙方交納中介效勞費(fèi)：人民幣元(大寫(xiě))，乙方須向丙方交納中介效勞費(fèi)：人民幣元(大寫(xiě)).

第四條：付款商定(本條各款項(xiàng)均不計(jì)利息)

乙方向丙方的交款商定：

售房人：

購(gòu)房人：

房屋買(mǎi)賣(mài)合同篇3

民事上訴狀

上訴人：于某，女，1978年7月28日生，漢族，##軟件有限公司工程師，住##市##區(qū)##鎮(zhèn)6號(hào)樓4單元602號(hào)

被上訴人：蔡某，男，1973年5月5日生，漢族，北京##醫(yī)療器械有限責(zé)任公司法定代表人，住北京是海淀區(qū)##鎮(zhèn)##號(hào)樓##單元##號(hào)

上訴人因蔡某訴于某房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，不服昌平區(qū)(20xx)昌民初字第##號(hào)判決書(shū)，現(xiàn)提出上訴。

上訴懇求：

1、一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)缺乏，適用法律錯(cuò)誤，，懇求二審法院撤銷(xiāo)一審判決，依法改判或?qū)⒈景赴l(fā)回重審

2、一二審訴訟費(fèi)用全部由被上訴人擔(dān)當(dāng)

事實(shí)與理由：

一、一審判決認(rèn)定事實(shí)不清。

一審法院認(rèn)定根據(jù)合同商定上訴人于某應(yīng)擔(dān)當(dāng)個(gè)人所得稅的事實(shí)是錯(cuò)誤的。

首先，要查清本案的事實(shí)局部，我們需要了解上訴人和被上訴人以及居間公司之間就房屋買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程中一系列細(xì)節(jié)省定。20xx年8月21日上訴人通過(guò)xxxx居間公司和被上訴人簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，簽訂合同時(shí)，上訴人屢次反復(fù)向居間公司和被上訴人核實(shí)稅、費(fèi)工程，得到確定的答復(fù)是，賣(mài)方只有一套房產(chǎn)，并滿(mǎn)五年，不存在個(gè)人所得稅，并且居間公司經(jīng)紀(jì)人國(guó)xx親筆列出清單(證據(jù)四)，及上訴人對(duì)國(guó)xx做的錄音證據(jù)三，以及《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》第六條(二)項(xiàng)關(guān)于出賣(mài)人擔(dān)當(dāng)?shù)亩?、費(fèi)中都清晰的說(shuō)明，出賣(mài)人應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)?shù)亩愘M(fèi)中不包括“所得稅”，也就是講，不會(huì)有個(gè)人所得稅發(fā)生，這是出賣(mài)方以及居間公司給買(mǎi)受人的真實(shí)的意思表達(dá)，上述證據(jù)足以讓買(mǎi)受人信任，買(mǎi)賣(mài)合同中時(shí)產(chǎn)生的全部費(fèi)用中不包括“個(gè)人所得稅”，在此信任的根底上，買(mǎi)受人在第六條(四)項(xiàng)買(mǎi)受人情愿擔(dān)當(dāng)出賣(mài)人應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)?shù)亩悺①M(fèi)這一項(xiàng)的商定下，買(mǎi)受人情愿擔(dān)當(dāng)?shù)亩?、費(fèi)就是第六條(三)項(xiàng)下指明的第8項(xiàng)“契稅”，和第六條(二)項(xiàng)下指明的第9項(xiàng)“土地出讓金或土地收益”，這才是上訴人簽訂合同時(shí)的真實(shí)意思表達(dá)，也是買(mǎi)賣(mài)雙方關(guān)于《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》達(dá)成合意的前提條件之一，也不存在商定不明的狀況。該份《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》第六條關(guān)于稅、費(fèi)相關(guān)規(guī)定第(一)項(xiàng)之所以用排列的方式清楚的表達(dá)全部應(yīng)當(dāng)繳納的稅、費(fèi)，并在(二)、(三)項(xiàng)繳納義務(wù)主體欄中通過(guò)填表“√”或“×”的形式商定清晰，就是為了防止合同消失歧義，假如關(guān)于“個(gè)人所得稅”真的如被上訴人所言，應(yīng)當(dāng)有上訴人繳納，那簽訂合同時(shí)就應(yīng)在買(mǎi)受人擔(dān)當(dāng)?shù)亩?、費(fèi)一欄中通過(guò)填表打“√”的形式寫(xiě)清晰。通過(guò)對(duì)上述買(mǎi)賣(mài)雙方意思和語(yǔ)境的分析，以及相關(guān)證據(jù)的佐證，可以清楚的看到，一審法院在審理本案時(shí)，沒(méi)有深入調(diào)查簽訂合同的背景和了解買(mǎi)賣(mài)雙方真實(shí)的意思表達(dá)，錯(cuò)誤的機(jī)械套用《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》相關(guān)條款，做出錯(cuò)誤的裁判。

其次，一審法院認(rèn)定，上訴人違約日期應(yīng)當(dāng)從20xx年10月26日起算至20xx年2月9日房屋實(shí)際過(guò)戶(hù)之日止是錯(cuò)誤的。我們認(rèn)為在爭(zhēng)議沒(méi)有解決之前，上訴人有理由不履行相應(yīng)的義務(wù)，真實(shí)狀況是，20xx年10月26日下午，交易雙方和中介在昌平建委開(kāi)頭辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)時(shí)，中介拿出一些過(guò)戶(hù)材料要求賣(mài)方簽字，賣(mài)方拒絕簽署《滿(mǎn)五年唯一生活用房證明》，并借口上廁所，離開(kāi)過(guò)戶(hù)大廳，后始終沒(méi)有消失，當(dāng)天無(wú)法完成過(guò)戶(hù)。10月至11月，買(mǎi)方屢次督促中介(國(guó)xx)解決問(wèn)題，并曾到中介店找中介協(xié)商，中介說(shuō)賣(mài)方應(yīng)當(dāng)簽字，不應(yīng)當(dāng)產(chǎn)生個(gè)稅，另外簽署合同時(shí)，中介講，假如有清單之外的其他稅費(fèi)，中介會(huì)擔(dān)當(dāng)，因此，買(mǎi)方?jīng)]有同意支付個(gè)人所得稅。20xx年11月11日賣(mài)方在明知買(mǎi)方已經(jīng)交付一半購(gòu)房款，并將另一半購(gòu)房款匯入賣(mài)方賬戶(hù)的狀況下，為了獵取不法利益，隱瞞不止一套住房并需要繳納個(gè)人所得稅的真實(shí)事實(shí)，實(shí)行哄騙手段，騙騙取中介和買(mǎi)方的信任，稱(chēng)其房屋不需要繳納個(gè)人所得稅，到達(dá)促成交易的目的，至此引發(fā)沖突后，賣(mài)方不是實(shí)行積極的方式解決沖突，而是通過(guò)律師來(lái)歪曲合同簽訂的原意，蒙騙一審法院，騙取違約金和律師費(fèi)達(dá)13萬(wàn)多元，而一審法院根本沒(méi)有深入了解案件背后的真實(shí)交易意思，且沒(méi)有仔細(xì)分析討論合同商定的條款內(nèi)容，草率做出錯(cuò)誤判決。在本案開(kāi)庭審理過(guò)程中，賣(mài)方訴請(qǐng)的違約金是五萬(wàn)二千一百六十二元五角，而律師費(fèi)卻高達(dá)8萬(wàn)元。在中國(guó)，當(dāng)事人為了5萬(wàn)多元利益，卻擔(dān)當(dāng)8萬(wàn)元的律師費(fèi)案件是不是就這個(gè)案件消失了。而且一審法院根本沒(méi)有考慮到案件背后的真實(shí)交易狀況，做出極其荒唐的判決，本案的判決結(jié)果，我們認(rèn)為完全是一起賣(mài)方惡意不履行合同，律師參加挑起訴訟，法官極其不負(fù)責(zé)的草率錯(cuò)誤判決。

二、一審判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)缺乏。

一審法院認(rèn)定上訴人違約的事實(shí)有結(jié)婚證、《存量房屋買(mǎi)賣(mài)合同》、《公積金貸款補(bǔ)充協(xié)議》、查詢(xún)單、詳情單、收條、證人證言及當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。我們認(rèn)為，這些證據(jù)并不能證明上訴人有任何過(guò)錯(cuò)，從上述內(nèi)容我們可以清楚的知道，在本案的交易過(guò)程中，上訴人始終積極嚴(yán)格履行合同交易義務(wù)，并完成了高達(dá)162.5萬(wàn)的付款義務(wù)，(其中50%首付款按時(shí)付給賣(mài)方，剩余50%尾款也通過(guò)資金監(jiān)管方式按時(shí)匯入賣(mài)方賬戶(hù))，其主客觀善意交易特別明顯，上訴人如此善意行為，不行能也不會(huì)為了4400元的個(gè)人所得稅而使自己產(chǎn)生無(wú)法過(guò)戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)，因此一審法院認(rèn)定在證據(jù)缺乏的狀況下，對(duì)案件事實(shí)做出錯(cuò)誤的認(rèn)定。

三、一審法院適用法律錯(cuò)誤

一審法院在認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)缺乏的狀況下，錯(cuò)誤適用《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條、第一百零七條規(guī)定，做出錯(cuò)誤判決。我們認(rèn)為在違約責(zé)任沒(méi)有劃清的狀況下就適用《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》第九條的規(guī)定是錯(cuò)誤的，上訴人在整個(gè)交易過(guò)程中都是積極和藹意的，由于被上訴人的哄騙行為，為了促成交易，才導(dǎo)致過(guò)戶(hù)失敗，責(zé)任不在上訴人。同時(shí)關(guān)于律師費(fèi)一節(jié)，一審法院適用第九條(四)出賣(mài)人或買(mǎi)受人任何一方違約，違約方除了依據(jù)本條前三款商定擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，還應(yīng)賠償守約方因主見(jiàn)債權(quán)而支付的律師費(fèi)(但賠償?shù)穆蓭熧M(fèi)不應(yīng)當(dāng)超過(guò)房屋總價(jià)款的5%)，如一方違約導(dǎo)致上述交易無(wú)法完成的還應(yīng)賠償守約方向居間人支付的傭金。且不講該條款是格式條款，有違公正誠(chéng)信的原則，顯失公正。但該條適用的前提是守約方因主見(jiàn)債權(quán)而支付的律師費(fèi)，我們先不管究竟誰(shuí)是守約方，該條被上訴人主見(jiàn)的`債權(quán)是多少，我們?cè)谂袥Q書(shū)中并沒(méi)有看到，實(shí)際也不存在有債權(quán)的事實(shí)，20xx年4月8日上午11時(shí)，回龍觀法庭民事案件開(kāi)庭筆錄第三頁(yè)第五行，被上訴人的代理人已經(jīng)明確懇求變更了訴訟懇求，變更的結(jié)果是被上訴人主見(jiàn)違約金48750.00元、律師費(fèi)8萬(wàn)元。這和主見(jiàn)債權(quán)沒(méi)有任何關(guān)系，何來(lái)因主見(jiàn)債權(quán)而支付的律師費(fèi)的判決，且律師費(fèi)開(kāi)庭時(shí)被上訴人并沒(méi)有發(fā)生，是事后補(bǔ)證的，應(yīng)屬無(wú)效證據(jù)，這點(diǎn)從一審20xx年4月8日開(kāi)庭筆錄第10頁(yè)倒數(shù)第三行法官的問(wèn)話中能得到印證，法官：“律師費(fèi)必需要先交”，否則法院無(wú)法支持”。但是一審法官還是錯(cuò)誤的支持了無(wú)效的證據(jù)。律師費(fèi)的訴訟，我們認(rèn)為也是被上訴人和律師合伙串通，試圖通過(guò)法院錯(cuò)誤判決到達(dá)騙取律師費(fèi)的目的，從整個(gè)庭審和上訴人交易的主觀目的性都可以看出上訴人的惡意。

最終，在一審判決書(shū)其次頁(yè)其次面倒數(shù)第9行，法官也作出了錯(cuò)誤的表述，“被告應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同商定將房屋過(guò)戶(hù)給原告蔡某”，而實(shí)際狀況是“原告應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同商定將房屋過(guò)戶(hù)給被告于某”，第一頁(yè)其次面第13行，原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金51675.00元”，而在第三頁(yè)第一面第9行判決“被告人于某給付蔡某違約金52162.50元”，連關(guān)鍵的金額都搞錯(cuò)了?？梢?jiàn)本該嚴(yán)厲的判決書(shū)，從認(rèn)定事實(shí)、證據(jù)采信、到適用法律到判決書(shū)的表述都消失了嚴(yán)峻的錯(cuò)誤，是一份典型的畸形錯(cuò)誤判決。

人民法院的審判應(yīng)當(dāng)是一項(xiàng)特別嚴(yán)厲的工作，從一審法院這份漏洞百出的判決書(shū)上，法官的隨便性可見(jiàn)一斑!這樣的法官執(zhí)法，其公正性能令人信服嗎?法治國(guó)家的目標(biāo)能實(shí)行嗎，一次不公的裁決比屢次不平的舉動(dòng)為禍尤烈，由于這些不平的舉動(dòng)不過(guò)弄臟了水流，而不公的裁判則把水源敗壞了。

綜上所述，一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，懇求二審法院撤銷(xiāo)一審判決，依法改判或?qū)⒈景赴l(fā)回重審，一二審訴訟費(fèi)用全部由被上訴人擔(dān)當(dāng)

此致

北京市第一中級(jí)人民法院

上訴人：XXX

年月日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同篇4

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，特殊是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制進(jìn)展及城市化進(jìn)程的加快，農(nóng)村房屋買(mǎi)賣(mài)現(xiàn)象已相當(dāng)普遍，且愈演愈烈。無(wú)論是經(jīng)濟(jì)興旺地區(qū)還是經(jīng)濟(jì)欠興旺地區(qū)，農(nóng)村房屋買(mǎi)賣(mài)都已大量存在，特殊是城鄉(xiāng)結(jié)合部是農(nóng)村房屋買(mǎi)賣(mài)的主要區(qū)域。這就不行避開(kāi)地產(chǎn)生了大量的農(nóng)村房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛。從審判實(shí)踐來(lái)看，主要涉及農(nóng)村房屋買(mǎi)賣(mài)合同的效力和全部權(quán)的認(rèn)定兩個(gè)問(wèn)題。

一、農(nóng)村房屋買(mǎi)賣(mài)合同的效力問(wèn)題

目前我國(guó)法律未明確規(guī)定農(nóng)村房屋買(mǎi)賣(mài)合同的效力問(wèn)題。但是，農(nóng)村房屋的買(mǎi)賣(mài)必定導(dǎo)致宅基地使用權(quán)的轉(zhuǎn)移。宅基地是農(nóng)夫的重要財(cái)產(chǎn)權(quán)利，我國(guó)法律、法規(guī)嚴(yán)禁宅基地進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)展交易?！锻恋刂卫矸ā返诹l規(guī)定，農(nóng)村村民一戶(hù)只能擁有一處宅基地。

第六十三條規(guī)定，農(nóng)夫集體全部的土地的使用權(quán)不得出讓、轉(zhuǎn)讓或者出租用于非農(nóng)業(yè)建立。國(guó)務(wù)院辦公廳早在1999年就在《關(guān)于加強(qiáng)土地轉(zhuǎn)讓治理嚴(yán)禁炒賣(mài)土地通知》作出了“農(nóng)夫的住宅不得向城市居民出售，也不得批準(zhǔn)城市居民在農(nóng)夫集體土地建住宅”的規(guī)定。由于宅基地關(guān)系到農(nóng)夫的根本居住條件，所以上述法律明確規(guī)定獲得農(nóng)村宅基地要受農(nóng)業(yè)人口身份上的限制，只有具有農(nóng)村戶(hù)口的人才能在本集體全部土地范圍內(nèi)申請(qǐng)宅基地。

因此，對(duì)于城市居民購(gòu)置農(nóng)村房屋和具有農(nóng)夫身份但雙方非同一集體經(jīng)濟(jì)組織成員的情形，房屋買(mǎi)賣(mài)合同的效力應(yīng)以認(rèn)定無(wú)效為原則。對(duì)于雙方均是同一集體經(jīng)濟(jì)組織成員的情形，因這類(lèi)購(gòu)房者具有在該地申請(qǐng)宅基地的集體經(jīng)濟(jì)組織成員身份，這便排解了宅基地不能進(jìn)展流轉(zhuǎn)的障礙，只要買(mǎi)賣(mài)雙方所訂立的買(mǎi)賣(mài)合同符合《合同法》關(guān)于合同效力的要件，原則上應(yīng)認(rèn)定為有效合同。

二、農(nóng)村房屋全部權(quán)的認(rèn)定問(wèn)題

《物權(quán)法》第九條規(guī)定：不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和毀滅，經(jīng)依法登記，發(fā)生效力;未經(jīng)登記，不發(fā)生效力，但法律另有規(guī)定的除外。房屋當(dāng)然屬于不動(dòng)產(chǎn)，依照物權(quán)法的物權(quán)公示原則及相關(guān)規(guī)定，不動(dòng)產(chǎn)是需要初始登記的，轉(zhuǎn)讓時(shí)則需過(guò)戶(hù)登記。但對(duì)于農(nóng)村房屋，其不屬于商品房，自身具有特別性。針對(duì)當(dāng)前農(nóng)村房屋的全部權(quán)大局部沒(méi)有登記的現(xiàn)狀，我國(guó)亦沒(méi)有強(qiáng)制性的規(guī)定要求農(nóng)村房屋全部權(quán)的認(rèn)定必需辦理初始和變更登記。

因此，當(dāng)前農(nóng)村房屋全部權(quán)的取得假如以登記為生效要件，未免脫離實(shí)際。登記的首要意義在于物權(quán)變動(dòng)的公示與公信。在農(nóng)村，由于國(guó)家對(duì)農(nóng)村宅基地的申請(qǐng)人有著嚴(yán)格的規(guī)定，這樣在客觀上就限制了擁有農(nóng)村房屋的人群大都是本集體經(jīng)濟(jì)組織的成員，可以說(shuō)人人都處在一個(gè)“熟人社會(huì)”，并且村民之間大多都參加彼此的房屋建立，相互之間僅通過(guò)占有行為就已經(jīng)能起到客觀公示作用。村民委員會(huì)的見(jiàn)證和記錄即完成了公示的作用，并不需要更大范圍的公示，即使登記其效果也不肯定比村民之間的監(jiān)視更有利。

對(duì)于當(dāng)前農(nóng)村房屋買(mǎi)賣(mài)的現(xiàn)狀，一方面對(duì)于合法有效的農(nóng)村房屋買(mǎi)賣(mài)合同，全部權(quán)即使沒(méi)有進(jìn)展變更登記，在滿(mǎn)意肯定條件時(shí)，應(yīng)確認(rèn)買(mǎi)受人取得了房屋全部權(quán)。如：房屋買(mǎi)賣(mài)行為經(jīng)過(guò)了村民委員會(huì)同意，買(mǎi)受人支付了房款并實(shí)際占有。

另一方面，有條件的地區(qū)應(yīng)開(kāi)展集體土地房屋普查登記，建立較為具體的產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍資料。房屋登記機(jī)構(gòu)要積極開(kāi)展工作，可以聯(lián)合國(guó)土、規(guī)劃等部門(mén)，依靠鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村基層組織對(duì)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的集體土地房屋進(jìn)展普查。通過(guò)普查登記，建立起較為詳盡完整的產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍資料，為推動(dòng)農(nóng)房登記打好根底。

房屋買(mǎi)賣(mài)合同篇5

甲方：_______乙方：________依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，買(mǎi)賣(mài)雙方本著公平、自愿、協(xié)商全都的原則，就房屋買(mǎi)賣(mài)有關(guān)事項(xiàng)，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條：

房屋根本狀況乙方購(gòu)置甲方合法擁有的坐落于________市_______區(qū)_______________________________________，產(chǎn)權(quán)證第___________號(hào)，建筑面積__________平方米的房產(chǎn)一套。

其次條：

付款方式

1、雙方議定上述房產(chǎn)出售價(jià)格為_(kāi)_______________________元整。此房?jī)r(jià)款為甲方凈價(jià)，甲方不支付交易中的任何費(fèi)用。

2、甲方收到乙方定金______________________元整，待乙方交全款后，即可為乙方預(yù)備辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)。

3.買(mǎi)賣(mài)上述房產(chǎn)交易過(guò)程中產(chǎn)生的一切費(fèi)用，均由乙方擔(dān)當(dāng)繳納，甲方不擔(dān)當(dāng)任何費(fèi)用。

第三條：

合同變更

1、在合同履行期間，任何一方不得擅自變更，若需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，征得對(duì)方同意后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(書(shū)面通知發(fā)生____日內(nèi))簽訂變更協(xié)議，否則造成損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)。

2、本合同的補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第四條：

違約責(zé)任本合同簽訂后，雙方不得違約，如甲方違約，雙倍返還乙方定金，如乙方違約，定金不退。

第五條：

合同爭(zhēng)議的解決本合同履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不成時(shí)，可向有關(guān)有管轄權(quán)的人民法院起訴。

第六條：

本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起即生效。

第七條：

本合同共____頁(yè)，一式____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等效力。

第八條：

其他商定______________________________________________________________________________________________________________________甲方：________乙方：________身份證號(hào)：________身份證號(hào)：________電話：________電話：________現(xiàn)住址：________現(xiàn)住址：________簽約日期：________簽約日期：________

房屋買(mǎi)賣(mài)合同篇6

賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：共四位產(chǎn)權(quán)人

姓名：________身份證號(hào)碼：____________________

住址：____________________聯(lián)系電話：_______________

姓名：______身份證號(hào)碼：_____________________

住址：____________________聯(lián)系電話：_______________

姓名：________身份證號(hào)碼：________________________

住址：_____________________聯(lián)系電話：________________

姓名：________身份證號(hào)碼：_______________________

住址：_____________________聯(lián)系電話：________________

買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：

姓名：__________身份證號(hào)碼：_______________

住址：_________________________聯(lián)系電話：_____________

甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，甲方四個(gè)產(chǎn)權(quán)人自愿將其具有完全全部權(quán)的房屋一套轉(zhuǎn)讓給乙方，為了更好明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，依據(jù)《合同法》、《物權(quán)法》等相關(guān)法律法規(guī)，特制定本合同，供雙方當(dāng)事人遵守。

第一條房屋的根本狀況

甲方房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)坐落于___________________;位于第____層___室，共___(間)，房屋戶(hù)型為_(kāi)______，建筑面積88平方米，土地使用面積___平方米(另免費(fèi)贈(zèng)送約6平方米的閣樓，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e____平方米)，房屋用途為一般住宅用房;該房屋平面圖及原房屋買(mǎi)賣(mài)合同見(jiàn)本合同附件一，該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見(jiàn)附件二，本房屋目前尚未取得房產(chǎn)證。

其次條房屋面積的特別商定

本合同第一條所商定的面積為甲方自述建筑面積。如甲方自述建筑面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定的面積有差異的，以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定面積為準(zhǔn)。

該房屋房產(chǎn)證辦下來(lái)時(shí)，房屋實(shí)際面積與甲方自述建筑面積的差異不超過(guò)甲方自述建筑面積的2%(包括2%)時(shí)，房?jī)r(jià)款保持不變。

實(shí)際面積與自述面積差異低于自述面積的2%時(shí)，則甲方違約，乙方有以下權(quán)利選擇：(低于和不超過(guò)是不是同一個(gè)意思，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)商品房買(mǎi)賣(mài)合同計(jì)算誤差不好嗎?)

1.乙方有權(quán)提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起3天內(nèi)依據(jù)定金法則雙倍返還定金。

2.每平方米價(jià)格保持不變，房?jī)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。

第三條土地使用權(quán)性質(zhì)

該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為：必需是出讓?zhuān)荒苁莿潛?土地使用權(quán)年限自_____年___月___日至_____年___月___日止。

第四條價(jià)格

該房屋總房?jī)r(jià)為人民幣：捌拾叁萬(wàn)元整，(小寫(xiě)：￥830000.00元)。甲方擔(dān)當(dāng)?shù)钠醵?、所得稅等均由乙方?dān)當(dāng)，在辦理稅費(fèi)繳納過(guò)程中，甲乙雙方

應(yīng)共同辦理。

第五條付款方式

實(shí)行分批付款的方式，第一次：乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金，人民幣：貳萬(wàn)元整(小寫(xiě)：￥20230.00元);其次次：在甲方辦下房產(chǎn)證并過(guò)戶(hù)到乙方名下三天內(nèi)支付人民幣：貳拾貳萬(wàn)玖仟元整(小寫(xiě)：￥229000.00元);第三次：在銀行貸款足額打入乙方賬戶(hù)后三天內(nèi)支付剩余的人民幣：伍拾捌萬(wàn)壹仟元整(小寫(xiě)：￥581000.00元)。

第六條交付期限

甲方應(yīng)于本合同生效之日起將該房屋鑰匙交給乙方，乙方可進(jìn)展裝修。甲方應(yīng)在簽訂本合同之日起3個(gè)月內(nèi)辦下房產(chǎn)證，并在房產(chǎn)證下來(lái)之日起3天內(nèi)過(guò)戶(hù)給乙方，乙方辦理銀行貸款過(guò)程中需要甲方幫助的，甲方必需幫助辦理。

第七條違約責(zé)任

1、甲方如未按本合同第六條規(guī)定的期限內(nèi)辦下房產(chǎn)證和辦好過(guò)戶(hù)手續(xù)，乙方有權(quán)終止合同，甲方應(yīng)根據(jù)定金法則雙倍返還定金給乙方;若乙方已經(jīng)裝修等，則甲方還必需賠償給乙方造成的全部損失，并不限于因此導(dǎo)致發(fā)生的律師費(fèi)等額外費(fèi)用。

2、甲方在簽訂本合同后存在一房二賣(mài)、一房多賣(mài)、產(chǎn)權(quán)糾紛、房屋抵押等任何有礙于此合同實(shí)現(xiàn)的情形消失，導(dǎo)致該房屋有任何的權(quán)利瑕疵和質(zhì)量瑕疵，都屬甲方違約，乙方有權(quán)單方解除合同，同時(shí)甲方應(yīng)在乙方口頭或書(shū)面提出解除合同之日起3日內(nèi)應(yīng)返還乙方已支付的房?jī)r(jià)款，并另需賠償本房屋總價(jià)款20%的違約金給乙方，因此導(dǎo)致的律師費(fèi)等額外費(fèi)用均有甲方擔(dān)當(dāng)。

3、是否要寫(xiě)逾期付款的違約責(zé)任?

第八條爭(zhēng)議解決途徑

本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，向有管轄權(quán)的法院起訴解決。

第九條其他

本合同未盡事項(xiàng)，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同之附件均為本合同不行分割之一局部。

本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng)，均遵照中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

雙方在完全知曉和理解的根底上自愿簽訂本合同，本合同共計(jì)4頁(yè)。

本合同一式六份，甲方四份，乙方一份，見(jiàn)證人一份，具有同等的效力。自雙方簽字日起生效，不得違約。

甲方(簽字、手印)：(不得代為簽字)

簽字日期：年月日

乙方(簽字、手印)：

簽字日期：年月日

見(jiàn)證人(簽字、手印)：簽字日期：年月日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同篇7

賣(mài)方：（附身份證復(fù)印件）（甲方）

買(mǎi)方：（附身份證復(fù)印件）（乙方）

一、甲方將其位于民族路120-1號(hào)的合法房產(chǎn)一四層半樓房一棟賣(mài)給乙方。該房屋土地使用面積和建筑面積均以合法證件上的標(biāo)示數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。該房屋房產(chǎn)證編號(hào)：，國(guó)有土地使用證編號(hào)：。

二、房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)格雙方確定為人民幣捌拾捌萬(wàn)元整。乙方分兩期向甲方付清。

三、因甲方需另行購(gòu)房，乙方一期向甲方付房款人民幣陸拾萬(wàn)元整，二期等甲方搬遷后，乙方再付余下的貳拾捌萬(wàn)元房款。

四、乙方一期向甲方付款陸拾萬(wàn)元后，甲方馬上房產(chǎn)證和土地使用證交由乙方保管。

五、依據(jù)甲方另行購(gòu)房和裝修的實(shí)際，乙方賜予甲方肯定的過(guò)渡期。甲方應(yīng)在20xx年9月20日前搬出，全部移交房產(chǎn)，同時(shí)過(guò)戶(hù)水電等。

六、在過(guò)渡期內(nèi)，甲方應(yīng)愛(ài)護(hù)好房屋及設(shè)施現(xiàn)狀，不得造成房屋和設(shè)施新的損傷。如有損傷，按市場(chǎng)價(jià)格予以賠償，乙方從余款中扣除。

七、本合同經(jīng)雙方簽字后即生效。

甲方（簽字）：乙方（簽字）：

20xx年X月XX日20xx年X月XX日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同篇8

甲方：

乙方：

甲乙雙方通過(guò)友好協(xié)商，就乙方申請(qǐng)退還已購(gòu)置甲方房屋的退房，解除原房屋買(mǎi)賣(mài)合同的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、乙方將________年____月____日購(gòu)置的____公寓____號(hào)和____號(hào)房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛(ài)人有義務(wù)協(xié)作甲方同房地產(chǎn)治理局、____銀行____分行及其他部門(mén)辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。

三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個(gè)工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬(wàn)元退還給乙方，將購(gòu)房貸款60.90萬(wàn)元退還給中國(guó)銀行桂林分行，歸還銀行利息的局部由乙方負(fù)責(zé)歸還。

五、違約金：違約方需支付違約金伍萬(wàn)元。

六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。

甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

簽訂地點(diǎn)：___________簽訂地點(diǎn)：___________

_________年____月____日_________年____月____日

房屋買(mǎi)賣(mài)合同篇9

賣(mài)方：_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)身份證號(hào)碼：_____________________

買(mǎi)方：_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)身份證號(hào)碼：_____________________

依據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)治理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在公平、自愿、協(xié)商全都的根底上，就乙方向甲方購(gòu)置房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行，

第一條乙方同意購(gòu)置甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫(xiě)字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_(kāi)____平方米。(詳見(jiàn)土地房屋權(quán)證第_______________號(hào))。

其次條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為：?jiǎn)蝺r(jià)：人民幣_(tái)_______元/平方米，總價(jià)：人民幣_(tái)__________元整(大寫(xiě)：____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣_(tái)____